Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP)/MINEPAT —Exercice 2024-2025, le Préfet du Département des Bamboutos, Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence pour le compte du Délégué Départemental de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire des Bamboutos, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LA LOCALITE DE BAMBOUE 2, GROUPEMENT BANGANG ARRONDISSEMENT DE BATCHAM, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS, REGION DE L’OUEST.

Les travaux, objets du présent Appel d’Offres comprennent :

• Travaux préparatoires
• Travaux de foration
• Equipement-Développement-Pompage
• Superstructure et clôture
• Equipement
• Prestations diverses

Le coût prévisionnel des travaux est de 8 500 000 (Huit millions cinq cent mille) francs CFA.

Cet Appel d’Offres est constitué d’un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine de l’hydraulique.

Les travaux objets du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BlP)/MINEPAT-E.xercice 2024

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Délégation Départementale du MINEPAT des Bamboutos ou au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos {service des affaires économiques et financières), dès publication du présent avis d’Appel d’Offres.

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (service des affaires économiques et financières), dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public, d’une somme non remboursable de seize mille (16 000) Francs CFA représentant les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01 ) original et six (06) copies marqués comme telles, devra parvenir contre récépissé au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières), au plus tard le 29/11/2024 heures, heure locale et devra porter la mention suivante

 «APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT ,

N° 10/AONO/F.31/SAEF/CDPM/2024 DU 01 NOV 2024

(EN PROCEDURE D’URGENCE)

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LA LOCALITE DE BAMBOUE 2, GROUPEMENT BANGANG ARRONDISSEMENT DE BATCHAM, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS, REGION DE L’OUEST.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.»

Le délai maximum d’exécution des travaux est de trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission conforme au modèle joint en annexe établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, d’un montant de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30jours après l’expiration de la validité des offres pour le(s) Soumissionnaire(s) n’ayant pas été retenu(s). Dans le cas où le Soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

Notamment l’absence de la caution de soumission. 

L ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 29/11/2024  à 12 heures précises dans la salle de réunion de la Délégation Départementale du MINEPAT des Bamboutos par la Commission Départementale de Passation des Marches.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les critères d’évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.

1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment:

a) Absence de la caution de soumission

b) Absence d’une pièce administrative dans l’Offre et non régularisée dans les délais prescrits,

c) Fausse déclaration, pièces falsifiées;

d) Note technique inférieure à 70% ( soit 17 OUI sur 23) 

e) Omission dans le devis quantitatif d’un prix unitaire quantifié,

f) Absence dans l’offre technique de la déclaration sur l’honneur du non abandon de chantier.

2 Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres.

Les principaux critères de qualification dont les détails se trouvent à la pièce 12 du présent DAO comprennent :

A- PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE ;

B- PERSONNEL DE L’ENTREPRISE ;

C- EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE;

D- MATERIELS ;

E- CAPACITE DE MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES ;

F- METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX.

L’autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et remplissant, conformément au Dossier d’Appel d’Offres, les capacités techniques et financières requises. Les Soumissionnaires présentant des offres aberrantes (anormalement basses) seront disqualifiées suivant la procédure réglementaire prescrite à savoir l’obtention de l’avis de l’ARMP après demande des éclaircissements au Soumissionnaire concerné.

L’attributaire du marché est invité à se présenter dès signature de la décision d’attribution, au plus tard dans les sept (07)jours qui suivent et sous peine d’annulation de ladite décision d’attribution, au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières pour l’établissement et la souscription de son marché.

Faute pour lui de se présenter le marché est attribué au suivant.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 Jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Préfecture des Bamboutos ou à la Délégation Départementale de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire des Bamboutos

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP)/MINEPAT —Exercice 2024-2025, le Préfet du Département des Bamboutos, Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence pour le compte du Délégué Départemental de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire des Bamboutos, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LA LOCALITE DE BAMBOUE 2, GROUPEMENT BANGANG ARRONDISSEMENT DE BATCHAM, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS, REGION DE L’OUEST.

Les travaux, objets du présent Appel d’Offres comprennent :

• Travaux préparatoires
• Travaux de foration
• Equipement-Développement-Pompage
• Superstructure et clôture
• Equipement
• Prestations diverses

Le coût prévisionnel des travaux est de 8 500 000 (Huit millions cinq cent mille) francs CFA.

Cet Appel d’Offres est constitué d’un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine de l’hydraulique.

Les travaux objets du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BlP)/MINEPAT-E.xercice 2024

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Délégation Départementale du MINEPAT des Bamboutos ou au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos {service des affaires économiques et financières), dès publication du présent avis d’Appel d’Offres.

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (service des affaires économiques et financières), dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public, d’une somme non remboursable de seize mille (16 000) Francs CFA représentant les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01 ) original et six (06) copies marqués comme telles, devra parvenir contre récépissé au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières), au plus tard le 29/11/2024 heures, heure locale et devra porter la mention suivante

 «APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT ,

N° 10/AONO/F.31/SAEF/CDPM/2024 DU 01 NOV 2024

(EN PROCEDURE D’URGENCE)

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LA LOCALITE DE BAMBOUE 2, GROUPEMENT BANGANG ARRONDISSEMENT DE BATCHAM, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS, REGION DE L’OUEST.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.»

Le délai maximum d’exécution des travaux est de trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission conforme au modèle joint en annexe établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, d’un montant de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30jours après l’expiration de la validité des offres pour le(s) Soumissionnaire(s) n’ayant pas été retenu(s). Dans le cas où le Soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

Notamment l’absence de la caution de soumission. 

L ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 29/11/2024  à 12 heures précises dans la salle de réunion de la Délégation Départementale du MINEPAT des Bamboutos par la Commission Départementale de Passation des Marches.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les critères d’évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.

1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment:

a) Absence de la caution de soumission

b) Absence d’une pièce administrative dans l’Offre et non régularisée dans les délais prescrits,

c) Fausse déclaration, pièces falsifiées;

d) Note technique inférieure à 70% ( soit 17 OUI sur 23) 

e) Omission dans le devis quantitatif d’un prix unitaire quantifié,

f) Absence dans l’offre technique de la déclaration sur l’honneur du non abandon de chantier.

2 Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres.

Les principaux critères de qualification dont les détails se trouvent à la pièce 12 du présent DAO comprennent :

A- PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE ;

B- PERSONNEL DE L’ENTREPRISE ;

C- EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE;

D- MATERIELS ;

E- CAPACITE DE MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES ;

F- METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX.

L’autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et remplissant, conformément au Dossier d’Appel d’Offres, les capacités techniques et financières requises. Les Soumissionnaires présentant des offres aberrantes (anormalement basses) seront disqualifiées suivant la procédure réglementaire prescrite à savoir l’obtention de l’avis de l’ARMP après demande des éclaircissements au Soumissionnaire concerné.

L’attributaire du marché est invité à se présenter dès signature de la décision d’attribution, au plus tard dans les sept (07)jours qui suivent et sous peine d’annulation de ladite décision d’attribution, au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières pour l’établissement et la souscription de son marché.

Faute pour lui de se présenter le marché est attribué au suivant.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 Jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Préfecture des Bamboutos ou à la Délégation Départementale de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire des Bamboutos

Objet de la consultation :

Le Coordonnateur National du Projet de Développement des Chaînes de Valeur de l’Elevage et de la Pisciculture (PDCVEP) lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction des centres et parcs d’insémination artificielles auprès des communautés /coopératives y compris mise en place de pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la mise en place de forages à motricité humaine en sept (07) lots : Lot 1 : Ndep, Lot 2 : Mbingo, Lot 3 : Dumbu, Lot 4 : Esu, Lot 5 : Mbei, Lot 6 : Mancha yolo et Lot 7 : Banyo.

Consistance des travaux :

Les travaux/prestations comprennent les opérations suivantes :

–      Les installations de chantier (y compris amené et replis du matériel) ;

–      Les études techniques d’exécution ;

–      Les travaux de génie civil relatifs à la construction du couloir et des 02 parcs d’insémination artificielle (décapage des terres végétales, implantations, fouilles, fondation, éléments verticaux et raidisseur horizontaux, charpente et couverture) ;

–      La construction d’un forage à motricité humaine ;

–      L’aménagement d’une aire de pâturage de type brachiaria (04 ha).

Allotissement :

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont repartis en sept (07) lots ainsi qu’il suit :

Durée des travaux :

La durée globale des travaux est de 04 mois répartie comme suit :

–          03 mois pour les infrastructures génies civil et hydraulique du centre d’insémination artificielle

–          04 mois pour l’aménagement des aires de pâturage.

Participation :

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais de prestations de travaux et de services.

NB : Les groupements sont autorisés pour le présent Appel d’Offres et peuvent être attributaires d’au plus trois (03) lots.

Financement :

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par la Banque Africaine de Développement/République du Cameroun : Exercice 2024 et Suivants.

Consultation :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables (7h 30 à 15h 30) dès publication du présent avis à l’Unité de Coordination du Projet de Développement des Chaînes de Valeur de l’Elevage et de la Pisciculture (PDCVEP), située à Stone Building au Quartier Golf, 105, Avenue Rosa Park, façade latérale de l’Ambassade des Etats Unis, Yaoundé ; République du Cameroun.

Acquisition du Dossier d’Appels d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu, à l’Unité de Coordination du Projet de Développement des Chaînes de Valeur d’Elevage et de la Pisciculture (PDCVEP), située à Stone Building au Quartier Golf, 105, Avenue Rosa Park, façade latérale de l’Ambassade des Etats Unis, Yaoundé ; République du Cameroun, contre versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA payable au Trésor Public au titre des frais d’achat du dossier contre remise d’une quittance.

Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l’entrepreneur désireux de participer à la consultation.

Remise des offres :

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en six (06) exemplaires, dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme tels, devra être déposée à l’Unité de Coordination du Projet de Développement des Chaînes de Valeur d’Elevage et de la Pisciculture (PDCVEP),

située à Stone Building au Quartier Golf, 105, Avenue Rosa Park, façade latérale de l’Ambassade des Etats Unis, Yaoundé ; République du Cameroun., au plus tard le 03/12/2024 à 11 heures,  heure locale et devra porter la mention :

 Appel d’Offres National Ouvert

 N° 10/AONO/MINEPIA/CSPM PDCVEP/UCP/SPM/StgPMAA/2024 du 23/10/2024

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CENTRES ET PARCS D’INSEMINATION ARTIFICIELLES AUPRES DES COMMUNAUTES /COOPERATIVES Y COMPRIS

MISE EN PLACE DE PATURAGES SOIT 4 HA/CENTRE D’INSEMINATION, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE FORAGES A MOTRICITE HUMAINE EN SEPT (07)

LOTS : LOT 1 : NDET, LOT 2 : MBINGO, LOT 3 : DUMBU, LOT 4 : ESU, LOT 5 : MBEI, LOT 6 : MANCHA YOLO ET LOT 7 : BANYO.

 Financement :   Banque Africaine de Développement/ République du Cameroun : Exercice 2024 et Suivants.

 « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. »

Cautionnement provisoire :                                     

Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission) d’une durée de validité de quatre-vingt dix (90) jours, établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministre en charge des finances.                                   

Le montant en FCFA de la garantie de soumission pour chaque lot est 538 056 (cinq cent trente-huit-mille-cinquante-six).

L’absence du cautionnement provisoire dans le Dossier d’Appel d’Offres entraine à l’ouverture le rejet systématique de l’offre et sa non-conformité accorde au soumissionnaire un délai maximum de quarante-huit heures (48h) pour la rendre conforme.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenue. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Recevabilité des Offres :

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant tel présenté ci-haut, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans le DAO. Cette caution entrera en vigueur dès la date limite de soumission et restera valable jusqu’au trentième (30ième) jour inclus après le délai de validité des offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

Ouverture des plis :

L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 03/12/2024 dès 12  heures dans la salle des réunions de la Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du Projet de Développement des Chaînes de Valeurs d’Elevage et de la Pisciculture située à Stone Building au Quartier Golf, 105, Avenue Rosa Park, façade latérale de l’Ambassade des Etats Unis, Yaoundé ; République du Cameroun.

L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

–   1iere étape : Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives ;

–   2ieme étape : Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques ;

–   3ième étape : Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières.

Seuls les soumissionnaires assistent à cette séance d’ouverture ou peuvent s’y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée ayant une bonne connaissance du dossier.

Présentation des offres :

Les documents constituant l’offres sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

L’enveloppe A contenant les pièces administratives ;

L’enveloppe B contenant l’offre technique ;

L’enveloppe C contenant l’offre financière.

Les trois enveloppes ainsi présentées seront ensuite placées sous plis dans une simple enveloppe unique, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offres seront numérotées dans l’ordre du Dossier de Cotation et séparées par des intercalaires de même couleur (autre que la couleur blanche).

Critères d’évaluation des offres :

14.1 Critères éliminatoires

a)       Dossier administratif incomplet pour :

Absence de la caution de soumission ;

Absence après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;

Non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;

b)      Offre Technique incomplète pour absence de l’une des pièces suivantes :

Attestation de visite des lieux signé par le Chef d’Antenne ;

Une (01) Lettre Commande des travaux d’aménagement/ou de construction d’un centre/point d’insémination ou similaires (centres vaccinogènes) au cours des cinq (05) dernières années d’un montant global supérieur à ou égal à vingt millions (20 000 000) Francs CFA ;

Une (01) Lettre Commande des travaux d’aménagement de champs fourragers au cours des cinq (05) dernières années d’un montant global supérieur à ou égal à dix millions (10 000 000) Francs CFA ;

Délai de réalisation des travaux au-delà de 04 mois ;

Non satisfaction, au moins, à 75% des critères essentiels;

c)       Offre financière incomplète ou absence de l’une des pièces suivantes :

Une soumission timbrée et signée ;

Une capacité de préfinancement d’au moins vingt-deux millions (22 000 000) Francs CFA par lot, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ;

Le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres ;

Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

La comparaison des offres financières : la vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ; L’élaboration d’un tableau récapitulatif des offres.

d)      Omission d’un prix quantifié ;

e)       Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

f)       N’avoir pas obtenu au moins un total de 7 critères sur l’ensemble des 9 critères essentiels ;

Critères essentiels

Les offres techniques

Les offres techniques seront notées suivant les critères essentiels ci-après :

Attribution du Marché : 

Le Maître d’Ouvrage délégué attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et ayant été évaluée la moins-disante.

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres.

Renseignements :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Unité de Coordination du Projet de Développement des Chaînes de Valeur de l’Elevage et de la Pisciculture, située à Stone Building au Quartier Golf, 105, Avenue Rosa Park, façade latérale de l’Ambassade des Etats Unis, Yaoundé ; République du Cameroun E-mail : elev.piscult@gmail.com / taponfack_j@yahoo.fr.

La présente Consultation a pour objet l’exécution des travaux de construction de deux (02) forages équipés de pompes à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Ngomedzap, Département du Nyong et So’o, Région du Centre.

Les travaux à exécuter par ouvrage sont détaillés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) joint au présent Dossier d’Appel d’Offres. Ils comprennent entre autres :
-l’étude géophysique et hydrogéologique ;
-les travaux de foration et équipement ;
-les essais de débit ;
-le développement du forage ;
-la fourniture et la pose de la pompe ;
-la construction de la superstructure ;
-la fourniture d’une caisse à outils ;
-l’analyse de l’échantillon d’eau ;
– la formation d’un comité de gestion ;
-la formation de deux artisans réparateurs.

Le  coût des  prestations  est  de : Dix Sept Million  (17 000 000) FRANCS CFA TTC.

La  participation  à  cet  Appel  d’Offres  est  ouverte  à  toutes  Sociétés,  Entreprises  ou  Groupes d’Entreprises  de  droit  Camerounais, ayant  une expérience avérée dans le domaine des énergies renouvelables par ailleurs justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du Présent Appel d’Offres.

Les travaux objet de la présente consultation sont financés par le Budget d’investissement Public (BIP) 2024.

Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Ngomedzap sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 35 000 (trente cinq  Mille francs CFA) payable à la Recette Municipale de la Commune de Ngomedzap.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat Général de la Commune de Ngomedzap sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de la Commune de Ngomedzap d’une somme non remboursable de Trente cinq  Mille (35 000 F CFA) correspondant au frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

Les offres rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marqués comme tels devront être déposées sous pli fermé contre récépissé à la Commune de Ngomedzap (Salle des actes) au plus tard le  25/10/2024 à 12 heures Précises, heure locale et elle devront porter la Mention :
APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
N° 12/AONO/C.NZAP/CIPM/2024 DU 20/09/2024
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO’O, REGION DU CENTRE.  
 « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. »

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage est de  trois (03) mois.

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement financier de premier ordre agrée par le Ministre en charge des finances et dont le montant est six cent quatre-vingt milles (340 000) Francs CFA. Le cautionnement  provisoire devra être valide pendant cent vingt (120) jours, à Compter de la date limite de remise des offres. L’absence du cautionnement provisoire dans un dossier de soumission entraine l’élimination de l’offre. Le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif pour le soumissionnaire déclaré attributaire ou après publication des résultats pour ceux n’ayant pas été retenus.
Les chèques bancaires mêmes certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

Les offres devront respecter le mode de séparation de l’offre financière, administrative et technique. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement particulier d’Appel d’Offres.

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 25/10/2024 à 13 heures Précises, heure locale, dans la salle des actes de la Commune de Ngomedzap par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance du dossier et d’un observateur indépendant.
Toute Offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif entrainera le rejet pur et simple de l’Offre, de même que le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’Offres.

Le non-respect de ces critères entraine le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s’agit de :
01.      Absence ou non-conformité au-delà de 48 heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif à l’exception de la cation de soumission
02.      Offre technique et / ou financière incomplète ;
03.      Non présentation de l’attestation de visite des lieux signés par le soumissionnaire sur l’honneur ;
04.    Avoir abandonné un marché les années antérieures.
B.  CRITERES DE QUALIFICATION (ESSENTIELS)
Les critères dits essentiels sont primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux objet de l’Appel d’Offres. Ils porteront sur :
01.    Présentation du dossier       oui/non
02.    Expérience de prestations similaires oui/non
03.    Disponibilité   Matériel  de  chantier  et  équipements  essentiels  (propriété justifiée ou contrat de location) oui/non
04. Personnel (référence, qualification et CV)  oui/non
05. Méthodologie (calendrier, délais, planning des travaux)  oui/non
06. Capacité financière  oui/non

Le marché sera attribué au soumissionnaire  ayant présenté l’offre technique satisfaisante égale à au moins  70%  de  oui des critères essentiels    et  l’offre  financière  la  moins-disante  et  jugée  conforme  au  DAO.

Les soumissionnaires restent tenus par leurs Offres pendant 60 jours (02 mois) à partir de la date fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Chef Service du marché (Chef Service Technique) de la Commune de NGOMEDZAP , Maire ,Ingénieur du marché.

La République du Cameroun a reçu un fiinancement de l’Union Européenne pour la mise en oeuvre du Programme de developpement Economique et Social des Villes Secondaires Exposées aux Facteurs d’Instabilités (PRODESV), qui fait l’objet d’un contrat de délégation entre l’Union Européenne et la KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW). Il se propose d’utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre du marché Pour la réalisation de quatre (04) forages productifs équipés de pompes à motricité humaine dans les locaiités de : MBINGANG, MBONG, LOUBOLET TCHABAL SILE, Arrondissement du Mayo-Rey, Région du Nord ci-après listées.

Le Maire de la Commune de Touboro (Maître d’Ouvrage) sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles pour la réalisation des travaux suivant la description et les localités ci-dessus mentionnées.

quatre (04) forages productifs équipés de pompes à motricité humaine.

N/A

Lot unique.

La procédure d’appel d’offres se déroulara conformément aux procédures d’appel d’offres national public spécifiées dans les « Directives pour la Passation de Marchés »; elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité, tels que définis dans les Directives.

COOPERATION CAMEROUN – UNION EUROPEENNE.

Les soumissionnaies éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service technique sis à l’Hôlel de Ville de Touboro dont l’adresse est donnée ci-dessous, et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à la même adresse, tous les jours ouvrables de 08 à 15 heures.
BP: 33.Touboro
Tél: 655 86 22 96
Email: touborocouncil@gmail.com

lls peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français contre présentation d’une quittance de paiement en espèces, non remboursable à la recette municipale de la Commune de Touboro d’un montant de Cinquante mille (50 000) Francs CFA équivalent à environ soixante-seize virgule neuf (76,09) Euros. Ce montant sera majoré le cas échéant, des frais d’envoi par courrier Express du DAO, de dix-mille (10 000) Francs CFA, soit environ (15,22) Euros pour les candidats non-résidents qui le désirent.

Une séance d’information sur le montage des offres sera organisée à la salle de réunion de la Commune de Touboro, le ___________à 10 heures.

Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous; au plus tard le 09 Mai 2024 à 10 heures; La procédure de remise des offres par voie électronique n’est pas permise.
Toute offres reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence d’un représentant par soumissionnaire dûment mandaté qui le souhaite à la même adresse, le 09 Mai 2024 à 11 heures à la Commune de touboro Service Technique

Il est prévu que les travaux soient réalisés dans un délai de deux (02) mois maximum.

Les offres resteront valides quatre-vingt-dix (90) jours, doivent comprendre une “garantie de l’offre” délivrée par une BANQUE DE PREMIER ORDRE ou par une SOCITE D’ASSURANCE AGREEE PAR LE MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES, pour un montant de six cent quarante mille (640 000) Francs CFA, équivalent à environ (975,44) Euros, ou un montant équivalent en toute autre monnaie librement convertible;        
NB: La garantie de l’offre n’est pas une pièce administrative, par conséquent, son absence ou sa non-coformité entrainera le rejet de l’offre au moment de l’évaluation.

Toute offres reçue en retard sera rejetée

Les offres seront ouvertes en présence d’un représentant par soumissionnaire dûment mandaté qui le souhaite à la même adresse, le 09 Mai 2024 à 11 heures à la Commune de touboro Service Technique

Les exigences en matière de qualification

– Présence de deux (02) contrats et procès-verbaux (PV) de réception provisoire ou définitive des travaux ou prestations de l’entreprise dans le domaine hydraulique au cours des cinq (05) dernières années.                       

– Présence au moins de deux (02) contrats et PV de réception correspondant, des travaux réalisés par l’entreprise dans le domaine des travaux similaires (implantation, forage, essai de pompage, installation de pompe) au cours des cinq (05) dernières années.                                           

– Présence des documents prouvant que le soumissionnaire dispose des moyens matériels logistiques pour la réalisation des travaux de forage(en propriété, en bail, en location, etc.) tels que: 01 sondeuse complète, 01 camion benne pour transport de matériels et matériaux, Matériel de mesure et accessoires pour essai d’exhaure, etc…                                                                                                                                           

– Justifier de la possession d’un personnel jouissant de l’expérience nécessaire dans la réalisation des travaux de nature et de complexité comparable notamment: 01 Conducteur de travaux minimum ingénieur des Travaux de Génie Rural ou Génie Civil (Bac+3) ; 01 hydrogéologue ou hydro géophysicien sur l’implantation du forage, 01 Chef de chantier, minimum Technicien Supérieur de Génie-Civil ou Génie Rural (BAC+2) ; 01 Technien foreur (CAP) ou équivalent :                                                                                                                                                           

– Présenter une méthodologie d’exécution cohérente des travaux, y compris la méthode pourl’étude d’hydrogéologique et un planning des travaux;                                                                                                                                                                                         

–  Disposer d’avoir en liquidité et/ou de facilités de crédits d’un montant équivalent à dix millions (10.000.000) de francs CFA, ou un montant équivalent en toute autre monnaie librement.

RAS

Les offres resteront valides quatre-vingt-dix (90) jours.

RAS

TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D’UN FORAGE A ENERGIE ELECTRIQUE A LA DIRECTION GENERALE DE LA MEADEN LANCE

EN PROCEDURE D’URGENCE

Les travaux porteront sur les corps d’état suivant :
– Installation de chantier y/c amené du matériel ;
– Etudes et piquetage ;
– Foration ;
– Equipements ;
– Développement ;
– Essais de débit ;
– Installation de la pompe immergée ;
– Construction de la superstructure :
– Pose de la cuve :
– Installation réseau de distribution :
– Réception technique.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres est de soixante (60) jours. Le coût prévisionnel s’éléve à  neuf millions (9 000 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises

Le coût prévisionnel s’éléve à : neuf millions (9 000 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

unique

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux Entreprises de droitcamerounais disposant d’une expérience dans le domaine concerné.

Les présentes prestations sont financées parle Budget 2023 de la MEADEN sous l’imputation SP iV.5.114.221 051.

Le dossier de consultation peut être obtenu à la Direction Générale de la MEADEN dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de quinze mille {15 000} FCFA payable à la BICEC dans le compte
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics {ARMP) 10001 06860 97568660001 – 28 .

Le dossier de consultation peut être obtenu à la Direction Générale de la MEADEN dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de quinze mille {15 000} FCFA payable à la BICEC dans le compte
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics {ARMP) 10001 06860 97568660001 – 28 .

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels devra parvenir à la Direction Générale de la MEADEN au plus tard le 20 juillet 2023 à 10 heures 00 sous enveloppe cachetée avec
la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/AONO/MEADEN/CIPM/2023 DU 20/06/2023 RELATIF AUX TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D’UN FORAGE A ENERGIE ELECTRIQUE A LA DIRECTION GENERALE DE LA MEADEN LANCEE   EN          PROCEDURE D’URGENCE

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres est de soixante (60) jours.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agrée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de cent quatrevingt mille (180 000) FCFA ; elle doit rester valable trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet. Sous-Préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances.

L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 20 juillet 2023 à 11 heures 00 par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la MEADEN.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée

Critères d’évaluation
11.1 Critères éliminatoires
Il s’agit notamment:

– Non – conformité après 48 heures d’une pièce du dossier administratif :
– Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
– Note technique inférieure au seuil minimal de 70% requis soit 19 oui sur les 27 possibles ;
– Absence de la déclaration sur l’honneur pour n’ayant pas abandonné un marché au cours des trois dernières années ;
– Offre financière incomplète ou non conforme ;
– Absence d’un prix unitaire quantifié ;
– Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
– nombre insuffisant des offres.

11.2 Critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 27 critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :
– Présentation générale de l’Offre sur 1 critère ;
– Références de l’entreprise sur 2 critères
– Moyens humains de l’entreprise sur 5 critères ;
– Moyens matériels et équipements essentiels sur 7 critères;
– Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 10 critères;
– Surface financière sur 1 critère CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière sur 1 critère.

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 70% de OUI seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

Il sera considéré les montants toutes taxes comprises à l’issue de l’évaluation de l’Offre financière ; le marcfié sera attribué au soumissionnaire présentant un dossier administratif complet, qualifié sur le plan technique et présentant l’offre financière la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction Générale de la MEADEN BP 17 Garoua, tel 222 27 14 95, sise rue Amadou Banissé, face à la Légion de Gendarmerie du Nord.

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, exercice 2023, le Préfet du département de la Bénoué, (Autorité Contractante), lance pour le compte du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire un Appel d’offres National Ouvert, en vue de l’exécution des travaux de construction de cinq(05) forages équipés de PMH dans certaines localités(DOULOUMI FOUBERE GUEBAKE LAINDE MAYO-HOURNA) dans le Département de la Bénoué, Région du Nord,.

Les travaux comprennent :
• Travaux préparatoire;
• Forassions ;
• Équipement, développement et Essai de pompage;
• Superstructure ;
• Moyens d’exhaure ;
• Animation ;
   Labellisation ;

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 42 500 000 (Quarante-deux millions cinq cent mille) de Francs CFA.

Les travaux sont en Lot unique.

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises disposant d’une expérience dans le domaine de construction des ouvrages d’hydraulique villageoise.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d Investissement Public de l’exercice 2023 du MINEPAT. Imputation budgétaire :

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics sise à la Préfecture de Garoua dès publication du présent avis.

Le dossier peut être obtenu aux jours et heures ouvrables à la Structure Interne de Gestion Ad;ninistrative des Marchés Publics sise à la Préfecture de Garoua dès publication du présent avis d’appel d’offres, contre présentation d’une quittance de versement au trésor public d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) Francs CFA représentant les frais d’acquisition du DAG.
Lors du retrait du DAG, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics sise à la Préfecture de Garoua, au plus tard le 11/07/2023 à 09 heures et devra porter la mention:

AVIS D’APPELD’OFFRES OUVERT06/AONO/D04.01/PREFECTURE-GAROUA/SIGAMP/CDPM-BE/2023 DU 19/06/2023 LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ(05) FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES (DOULOUMI, FOUBERE GUEBAKE, LAINDE, MAYO-HOURNA) DU DEPARTEMENT DE LA BENOUE,
REGION DU NORD,
“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

Le délai maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent appel d offres est de Soixante (60) jours calendaires.

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre administrative la caution de soumission correspondant à la somme de Quatre millions deux cent cinquante mille francs (4 250 000) Francs CFA, établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce n°12 du DAG, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs; conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Les chèques bancaires ou certifiés ne seront pas acceptés.
Elles devront obligatoirement être en cours de validité à la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission délivrée par une Banque de premier ordre et organisme financier agréée par le Ministère en charge des Finances, entraînera le rejet de l’offre sans aucun recours.

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées confonnes par les services émetteurs ou une autorité administrative (Préfet, Souspréfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent être datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des offres se fera en un (01) temps, le 11/07/2023 à 10 heures précises, heure locale à la salle de la Commission Départementale de passation des Marchés de la Bénoué sise à la préfecture de Garoua.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, et ayant une bonne maitrise du dossier.

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :
• 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire ;
• 2ème étape : Evaluation technique des offres de chaque soumissionnaire ;
• 3ème étape : Vérification des offres financières.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
Principaux critères éliminatoires:
  Pièces administratives
• Absence de la caution à l’ouverture
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée
• Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif
  Offre technique
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée
• Note technique inférieure au seuil minimal requis de (70%),
• Absence de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire déclare n’avoir pas abandonné de marché au cours des trois(03) dernières années et qu’il ne
figure pas sur la liste des entreprises suspendues.
  Offre financière
• Offre incomplète (absence du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif) ;
• Absence d’un prix unitaire quantifié à la fois dans le bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif ;
• Absence ou incohérence d’un sous-détail des prix unitaires.
   Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
• La présentation de l’offre sur 03 critères
• Référence et capacité de préfinancement de l’entreprise supérieure ou égale à 14 000 000 FRANCS CFA sur 5 critères
• Moyens personnel sur 13 critères
• Les moyens en matériel sur 06 critères
• Méthodologie sur 11 critères
• Preuve d’acceptation du marché sur 02 critères
Seule l’offre financière, dont celle technique ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70% de oui, soit 28 sur 40 possibles sera analysée.

A l’issue de l’évaluation financière, le marché sera attribué au soumissionnaire ayant les offres administrative, technique recevables et conformes pour l’essentiel au DAO dont l’offre financière évaluée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les délégations départementales du MINEE/MINEPAT de la Bénoué et à la Structure de Gestion Administrative des Marchés Publics sise àjaJEnéfecture de Garoua.