AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 012/AONO/CAY1er/ CIPM /22 du 03/06/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES FORAGES A SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE EQUIPE D’UN CHÂTEAU EN SUPERSTRUCTURE METALLIQUE AVEC QUATRE RESERVOIRS DE 5M3 A BILONO-EMANA (LOT1), ENTREE CAMP SIC OLEMBE (LOT2), NKOL-TSOUNGUI (LOT3), CES TSINGA VILLAGE (LOT4) EN PROCEDURE D’URGENCE DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 1ER. Source de financement BUDGET AUTONOME(BA)

1.Objet

Le Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er , Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction des forages a système de pompage solaire  équipé  d’un château en superstructure métallique avec réservoir de 10m3 à  BILONO-EMANA (LOT1), ENTREE CAMP SIC OLEMBE (LOT2), NKOL-TSOUNGUI (LOT3), CES TSINGA VILLAGE (LOT4), EN PROCEDURE D’URGENCE DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 1ER.

 

2.Consistance des prestations

Les travaux  objet de cet Appel d’Offres sont répartis en (04) quatre  lots, et sont structurés comme suit :
–       Travaux préparatoires
–       Réalisation du forage
–       Equipement et développement
–       Superstructure métallique en réservoir en plastique
–       Réseau de distribution
–       Fourniture et installation de la pompe et des panneaux solaires

 

3.Cout Prévisionnel

N/ coût prévisionnel par lots à l’issue des études préalables est de (dix-huit millions trois cent trente quarante-cinq quatre cent vingt) 18 345 420 FCFA  d’où un montant global de 73 381 680 FCFA(soixante-treize millions trois cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt) FCFA

 

4.Allotissement

Le projet est constitué en 4 lots dont le coût prévisionnel par lots à l’issue des études préalables est de (dix-huit millions trois cent trente quarante-cinq quatre cent vingt) 18 345 420 FCFA  d’où un montant global de 73 381 680 FCFA(soixante-treize millions trois cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt) FCFA  pour les 4 lots. Un prestataire peut être attributaire de plus de deux lots en cas de non concurrence.

 

5.Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises spécialisées dans les travaux d’adduction d’eau en milieux rural et urbain et ayant leur domicile ou siège social au Cameroun.

 

6.Financement

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, de l’exercice 2022 sur la ligne d’imputation budgétaire n°II-220-150.

 

7.Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1erau service financier et des marchés publics (Bureau des Marchés Publics, B.P. 4472, Téléphone : 696207132)dès publication du présent Avis. Sis à Etoudi au Nouveau Centre Administratif.

 

8.Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au service financier et des marches publics (Bureau des Marchés Publics) de la Mairie de Yaoundé 1er, sis Etoudi au Nouveau Centre Administratif, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 85 000 FCFA (quatre-vingt-cinq francs CFA) payable auprès de la Recette Municipale de ladite Commune. La quittance devra porter le numéro de référence dudit appel d’offres. Les soumissionnaires devront obligatoirement se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (Tel, email, fax etc.) en cas d’additif.

 

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (7) exemplaires dont l’original et six (6) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Commune d’Arrondissement de  Yaoundé 1er au Service financier et des Marchés Publics,  sis au Nouveau Centre Administratif d’Etoudi au plus tard le 04/07/2022 à 13 heures 00, heure locale, et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 012/AONO/CAY1er/ CIPM /22 du 03/06/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES FORAGES A SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE  EQUIPE  D’UN CHÂTEAU EN SUPERSTRUCTURE METALLIQUE AVEC RESERVOIR DE 5M3   A BILONO-EMANA (LOT1), ENTREE CAMP SIC OLEMBE (LOT2), NKOL-TSOUNGUI (LOT3), CES TSINGA VILLAGE (LOT4) EN PROCEDURE D’URGENCE DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 1ER
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

 
10.Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage est de trois (03) mois, incluant toutes les contraintes à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Il revient aux soumissionnaires de proposer dans leurs offres des calendriers d’exécution adéquats.

 

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission établi par un établissement bancaire ou organisme financier habilité par le Ministère des finances, dont le montant par lots (lot1, lot2, lot3, lot4)  et valable pendant trente (30) jours  au-delà de la date limite de validité des offres est de  (trois cent soixante-six mille neuf cent neuf) 366 909 FCFA. La durée de validité de la caution de soumission à compter de la date limite de remise des offres est de cent-vingt (120) jours.

 

12.Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet etc.), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un établissement financier agréé par le Ministère des Finances. Le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l’offre.

 

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 04/07/2022 à 14 heures dans la salle de réunions de la Mairie de Yaoundé 1er sis au Nouveau Centre Administratif d’Etoudi,  par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

 

14.Critères d’évaluation

Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont :
Absence de la caution de soumission lors de l’ouverture des plis.
Dossier administratif incomplet ou non conforme, 48 heures après l’ouverture des offres ;
Fausse déclaration ou pièce falsifiée
Omission dans le bordereau d’un prix unitaire quantifié
Absence des attestations de capacité financière dans l’offre technique  d’un montant de 15 000 000 (quinze millions) FCFA pour chaque lot ;
Attestation de visite signée sur l’honneur avec au moins 02 (deux) photos dudit site.
Note technique inférieure à 80%
 Critères essentiels
Le système de notation des offres se fera par mode binaire (oui/non) et portera sur les critères ci-après dont le détail est donné dans le RPAO : 
Présentation  générale de l’offre                                                    oui/non ; 
Qualification et expérience du personnel technique                          oui/non ; 
Moyens matériels                                                                         oui/non ;
Propositions techniques et méthodologiques                                    oui/non ;
Les références du soumissionnaire                                                  oui/non ;
Délai d’exécution                                                                           oui/non.
Le non-respect de 80% des critères ci-dessus entraînera l’élimination de l’offre.

 

15.Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre dans son ensemble, aura été évaluée la moins disante et conforme aux critères éliminatoires et essentiels. Aussi aucun soumissionnaire ne peut être attributaire que de deux lots.

 

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

 

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès du Service financier et des Marchés Publics et du Service Technique de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er,sis à Etoudi – nouveau Centre administratif (tel : 696207132). Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants 673 20 57 25/ 699 37 07 48.
Additif à l’appel d’Offres :
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure utile au présent appel d’offres.

Télécharger la pièce d’origine
YAOUNDE Le 08-06-2022
Le MAIRE
ABOUNA Jean-Marie
 


EDC: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 009/AONO/EDC/CIPM/2021 DU 20 OCTOBRE 2021POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE D’EAU POTABLE ET RACCORDEMENT AU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU DE LA CITE DE LOM PANGAR, REGION DE L’ESTFinancement : Budget EDC, Exercice 2021

Télécharger le DAO

1.Subject New(Additif)

Dans le cadre de l’exploitation du barrage de Lom Pangar, le Directeur Général de Electricity Development Corporation (EDC) lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un forage d’eau potable équipé d’un système de pompage solaire etson raccordement au système de distribution d’eau de la cité du Maître d’Ouvrage.

2.Nature of services New(Additif)

Les travaux comprennent notamment :
–       l’analyse et reconnaissance du site d’implantation du forage ;
–       la confirmation de l’étude hydrogéologique et géophysique du site ;
–       les études d’exécution ;
–       l’installation du chantier et mise en place de la foreuse ;
–       la foration, l’équipement et le développement ;
–       l’exécution des essais de pompage et de débits ;
–       le traitement et l’analyse physico-chimique d’échantillons d’eau issus du forage productif ;
–       la fourniture, l’installation et le raccordement d’une pompe solaire immergée ;
–       la fourniture, l’installation et le raccordement des modules photovoltaïques et la construction de la superstructure ;
–       la réalisation d’une clôture de protection en agglos ;
–       la réalisation d’un réseau de plomberie enterré et son raccordement au système de distribution d’eau de la cité ;
–       la réalisation d’un réseau électrique enterré pour l’alimentation du système de pompage ;
–       la fourniture des pièces de rechange ;
–       l’évacuation des déblais et nettoyage du site ;
–       la fourniture d’un rapport des travaux.

3.Estimated cost New(Additif)

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de trente millions (30 000 000) FCFA TTC.

4.Allotment New(Additif)

Les travaux sont constitués d’un lot unique.

5.Participation and origin New(Additif)

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les Entreprises générales ou Groupements d’Entreprises installées au Cameroun et disposant de compétence avérée dans le domaine de l’étude et la construction des forages.

6.Financing New(Additif)

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le budget de la Direction de l’Exploitation de EDC de l’exercice 2021 sur la ligne d’imputation budgétaire N° F050109.

7.File Consultation New(Additif)

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables de 07h30mn à 15h30mn au Bureau du Courrier de EDC, 4èmeétage, Porte 412, Immeuble Hibiscus, Avenue Charles de Gaulle, BP : 15111 Yaoundé, Tél : 222231930, 222231089 Fax : 222231113, E-mail : info@edc.cmdès publication du présent avis.

8. File Acquisition New(Additif)

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu au service du courrier porte 412, BP 15 111 Yaoundé, tél : 222 23 19 30, fax : 222 23 11 13, e-mail : info@edc.cm dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 30 000 (trente mille) francs CFA, payable au compte-spécial CAS-ARMP N°335988 ouvert dans les agences de la BICEC.
La copie dudit reçu sera déposée au lieu de retrait du Dossier d’Appel d’Offres.

9.Submission of bids New(Additif)

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au service du Courrier de EDC, 4ème Etage porte 412, Immeuble Hibiscus, Avenue Charles De Gaulle, BP 15111 Yaoundé, Tél. : 222 23 11 03 Fax : 222 23 11 13, au plus tard le23 novembre 2021 à 12 heures, heure locale et devra porter la mention :
Avis d’Appel d’Offres National Ouvert
N° 009/AONO/EDC/CIPM/2021 du 20 OCT 2021
Pour les travaux de construction d’un forage d’eau potable et raccordement au système de distribution d’eau de la cité de Lom Pangar, Région de l’Est
 « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10.Delivery time New(Additif)

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois.

11.Bid bond New(Additif)

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA, précisant le Maître d’Ouvrage, les conditions d’appelet valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12.Admissibility of bids New(Additif)

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13.Opening of bids New(Additif)

L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le23 novembre 2021à 13 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de EDC dans la salle de réunion du 5ème Etage de EDC sis à l’Immeuble Hibiscus, Avenue Charles De Gaulle, BP 15111 Yaoundé, Tél. : 222 23 11 03 Fax :2 22 23 11 13.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14.Evaluation criteria New(Additif)

Les critères d’évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.
Critères éliminatoires
–       Dossier administratif incomplet ;
–       Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;
–       Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
–       Abandon ou défaillance dans l’exécution d’un marché ;
–       Absence d’un atelier de forage Rotary-MFT, robuste permettant de réaliser des forages jusqu’en profondeur de 90 m au moins ;
–       Absence d’un compresseur d’air de pression nominale supérieure à 15 bars ;
–       Non-respect d’au moins 80% des critères essentiels.

Critères essentiels
Les offres techniques seront évaluées suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels ci-dessous :
–       Chiffre d’affaires du soumissionnaire ;
–       Références du soumissionnaire ;
–       Moyens matériels ;
–       Moyens humains (personnel d’encadrement) ;
–       Méthodologie.

15.Award New(Additif)

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

16.Period of validity of bids New(Additif)

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Further informations New(Additif)

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction de l’Exploitation de EDC sis à Immeuble Hibiscus, BP 15 111 Yaoundé, tél 22 23 19 30, fax : 22 23 11 13, porte 705.

Télécharger le DAO



PREFECTURE DU NDE: Pour les travaux de : Réhabilitation du SCANWATER de TOUKOP EN PROCEDURE D’URGENCE

Télécharger le DAO

1. Objet
Le PREFET DU NDE, Autorité contractante, lance pour le compte du Ministère de l’Economie de la planification et de l’aménagement du territoire un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d4urgence pour la réalisation de l’opération sus indiquée.

2. Consistance des prestations
Appel d’Offres porte sur les travaux de :Réhabilitation du SCANWATER de TOUKOP

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnelde l’opération à l’issue des études préalables est de : Vingt – cinq millions (25 000 000 FCFA).

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution des travaux prévu par le Maître d’Ouvrage délégué est de 03 (Trois) mois Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

5. Allotissement
lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget d’Investissement Public: Exercice 2020

8. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux jours et heures ouvrables à la préfecture de Bangangté, Service des affaires générales.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres pourra être consulté et retiré aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès de la préfecture de Bangangté sur présentation de l’original d’une quittance de versement au trésor public d’une somme non remboursable de 50 000 (cinquante mille) francs CFA.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais eri. sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme telles devra parvenir à la préfecturede Bangangté service des affaires généralesau plus tard le 22 mars 2021 à 10 heures locale et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°004/AONO/MINAT/F.36/SG/ CDPM-NDÉ/2021 du 25 FEVRIER 2021
Pour les travaux de :Réhabilitation du SCANWATER de TOUKOP
dans l’arrondissement de Bangangté, Département du Ndé, Région de l’Ouest
FINANCEMENT : BIP MINEPAT 2020 ET SUIVANT
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. »
NB : bien vouloir préciser le lot choisis

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra ,joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offre et dont le montant est de cinq cent mille francs(500 000) FCFa délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances ou une Compagnie d’Assurance.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offrespour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de non conformité, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances vaut élimination.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 22 MARS 2020 à 11 heures par la Commission Départementale de Passation des Marchés sis à la préfecture de Bangangté.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
– 1 étape : Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1);
– 2 étape: Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) ;
– 3 étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne disposant d’un mandat (même en cas de groupement).

14. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires

  • N’avoir pas satisfait à au moins 70% des critères à l’analyse des Offres;
  • Omission dans l’Offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
  • Fausse déclaration, pièce falsifiée ou pièce scannée ;
  • Absence de la caution de soumission
  • Ne pas figurer sur la liste des entreprises suspendues par l’ARMP
  • N’avoir pas présentéles pièces demandés dans 48 heureo

Principaux critères essentiels

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur : –
– La présentation de l’offre (02 critère);’expérience du soumissionnaire (02 critères) ;
– le personnel d’encadrement du cocontractant (04 critères) ;
– les moyens matériels mis à la disposition du projet (02 critères);
– la méthodologie d’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions des aspects
– environnementaux (04 critères);
– l’offre financière du cocontractant (04 critères).
NB. Voire grille d’évaluation dans les annexes du DAO

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre « évaluée » la moins disante et remplissant les capacités techniques et financières (70% des critères) requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.
NB : Une entreprise peut être attributaire de plus d’un lot.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la préfecture de Bangangté, service des Affaires Générales.

NB : pour toute tentative de corruption du fait de mauvaise pratique, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un sms au 673205725/699370748

BANGANGTE le 26 Février 2021
Le PRÉFET
EWANGO BUDU ERNEST

Télécharger le DAO



COMMUNE DE TIBATI: AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N° 004/DC/MO/CIPM/C-TIB/2021 DU 02/03/2021 TRAVAUX DE REHABILITATION DE 4 FORAGES DANS LA COMMUNE DE TIBATI

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget d’Investissement public Exercice 2021, le Maire de la Commune de Tibati, Maître d’Ouvrage, lance une Demande de Consultation pour tes travaux de réhabilitation de 4 Forages dans la Commune de Tibati

2. Consistance des prestations
Les travaux du présent Marché comprennent :
– Travaux préliminaires
– Travaux de réhabilitation du forage

3. Coût prévisionnel
Un Coût prévisionnel Six millions deux cent dix mille ( 6 210 000) Frs cfa

4. Délai de livraison
Délai d’exécution
Le délai maximum d’exécution des travaux prévu par le Maître d’Ouvrage est de deux (02) mois.

Délai d’Exécution (en jours calendaires) Quatre-vingt-dix (60) jours.

5. Allotissement
Sans objet.

Langue de l’offre

L’offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

6. Participation et origine
La participation à cette Demande à la concurrence est ouverte aux entreprises de droit camerounais installées sur le Territoire National.

7. Financement
Les travaux, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2021 sur la ligne d’Imputation Budgétaire N° 55 32 423 02 641024 2246 851.

Autorisation de dépense: IW04713

8. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au Secrétariat Général de la Commune de Tibati dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 10.000 (dix mille) francs CFA, payable à la Recette Municipale auprès de la Commune de Tibati,

9. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat général de la Mairie de Tibati contre récépissé, au plus tard le 24/03/2021 à 10 Heures et devra porter la mention ;

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°004/DC/MO/CIPM/C-TIB/2021 DU 02/03/2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE 4 FORAGES DANS LA COMMUNE DE TIBATI
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

NB: l’offre devra être accompagnée d’un support numérique contenant la version numérique du projet de Lettre Commande complété et rempli avec le devis quantitatif et estimatif sous format Excel

Sous peine de rejet, la caution de soumission du soumissionnaire doit être impérativement produite en originale, les autres pièces en originales ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

Date et heure limite de dépôt des offres
Les offres doivent être reçues à la Mairie de Tibati (Secrétariat Général) aux date et heure fixées dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l’heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.
Date limite de réception des offres ….. Le 24/03/2021, à 10 heures

10. Ouverture des plis
Les plis seront ouverts en séance par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Tibati, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, aux date, heure et adresse précisées ci-dessous:
Date et heure d’ouverture des plis ….. Le 24/03/2021, à 11 heures
Lieu d’ouverture des plis ….. Salle des actes de la Mairie de Tibati

11. Critères d’évaluation

1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
1. L’absence de la caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances;
2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée;
3. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans ” l’Offre financière;
4. La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures;
5. L’absence de projet de lettre commande complété, paraphé sur chaque page, daté et signé par le soumissionnaire.
Sous peine de rejet, la caution de soumission du soumissionnaire doit être impérativement produite en originale, les autres pièces en originales ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

12. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel à la Demande de Cotation et qui dispose des capacités financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

13. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de Tibati dés publication du présent avis.

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48.

TIBATI le 01 Mars 2021
Le MAIRE
DAHIROU AMADOU

Télécharger le DAO



COMMUNE DE FIGUIL: Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procedure d’urgence N°04/A0N0-PU/RN/D42/C-F/CIPM/2021 du 08/02/2021 pour les Travaux de Construction d’un Forage Equipé de PMH A EP GUIDI, KERING FIGUIL, DJOUGUI BOH, CARREFOUR BOUDVA ET BAFOUNI MBORORO dans la Commune de FIGUIL

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, le Maire de la Commune de Figuil, Maitre d’Ouvrage lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les Travaux de Construction d’un Forage Equipé de PMH A EP GUIDI, KERING FIGUIL, DJOUGUI BOH, CARREFOUR BOUDVA ET BAFOUNl MBORORO dans la Commune de FIGUIL

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment:
– Etudes géophysiques ;
– Nettoyage général du site ;
– Implantation ;
– Foration ;
– Equipement-Développement-Essai de pompage ;
– Superstructure ;
– Moyens d’exhaure ;
– Analyse de l’eau ;
– Animation.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 42 500 000(Quarante Deux Millions Cinq Cent Mille) francs CFA

4. Délai de livraison
Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de Quatre (04) mois maximum.

5. Allotissement
Les travaux ne sont pas subdivisés en lots.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité des conditions, auxentreprises de droit camerounais installées au Cameroun.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le BIP/MINEE de l’exercice 2021

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Figuil, Téléphone : 222 39 70 17 dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Figuil, Téléphone : 222 39 70 17 dès publication du présent avis par voie de presse
écrite et par voie d’affichage dans les locaux de la dite Commune, contre versement d’une somme non remboursable de 60 000 (Soixante mille) francs CFA, payable à la Recette Municipale de la Commune de FIGUIL

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01)
original et six (06)copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat
particulier du Maire de la Commune de Figuil au plus tard le 01/03/21 à 10 h6lir6S et
devra porter la mention:

« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence
N°04/AON0-PU/ RN/D42/C-F/SG/ST/CIPM/202I du 08/02/2021
pour les Travuux de construction d’un Forage Equipé de PMH A EP GUIDI,KERING FIGUIL,DJOUGUI BOH, CARREFOUR
BOUDVA BAFOUNI MBORORO dans la Commune de FIGUIL
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou compagnies d’assurances agréées par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce12 du DAO, d’un montant de 850 000 (Huit Cent Cinquante Mille) francs CFA et valable
pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou compagnies d’assurances agréées par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir : l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques ef financières qui auront lieu le 01/03/2021 à 11 heures au plus tard par la Commission interne de Passation des marchés de Figuil.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dument mandatée.

14. Critères d’évaluation

1. Principaux critères éliminatoires
a) Dossier administratif incomplet après un délai de 48h accordé pour
conformité;
b) Toute déclaration fausse ou mensongère relevée dans le dossier.
c) Absence de Caution de soumission
d) Non-conformité au modèle de soumission

2. Critères essentiels

  • Le chiffre d’affaires;
  • L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières;
  • Références de l’entreprise;
  • Matériel de chantier à mobiliser;
  • Personnel d’encadrement de l’entreprise;
  • Proposition technique ;
  • Attestation de visite de site ;
  • Présentation de l’offre.
  • Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 70% de oui seront admises à
    l’analyse financière.

15. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et
dont l’offre a été évaluée la moins distante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires sur l’Appel d’Offres peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Figuil.
NB : Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants 673 20 57 25/ 699 3 7 07 48.

 

FIGUIL le 08 Février 2021
Le MAIRE
MANA MESSINGUE

Télécharger le DAO



COMMUNE DE YAOUNDE V : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/CAY5/CIPM/ 2021 DU 12/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE PMH AU QUARTIER NGOUSSO FACE HOTEL LE PARADIS (CARREFOUR CATALINA BAR); DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public Exercice 2021, le Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 5ème, Maître d’Ouvrage lance, un Appel d’Offres National Ouvert, en vue de la construction d’un (01) forage équipé de pompe à motricité humaine au quartier Ngousso face Hôtel le Paradis (carrefour Catalina BAR); dans la Commune d’Arrondissement de Yaoundé V.

2. Consistance des prestations
Les principales tâches à exécuter sont les suivantes :

  • Installation du chantier
  • Etude hydrogéologique et implantation du forage
  • Foration et équipement du forage
  • Aménagement de la superstructure et installation de la pompe
  • Nettoyage, développement à l’air lift et essai de pompage
  • Analyse et désinfection de l’eau
  • Formation de quatre artisans réparateurs sanctionnée par un rapport

3. Délai de livraison
Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est fixé trois (03) mois à compter de la date de notification du démarrage des travaux.

4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais reconnues pour leur compétence dans la réalisation de travaux similaires et exerçant régulièrement leurs activités sur le territoire national. La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur.

5. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le BIP MINADER Exercice 2021 (imputation : ** *** ***), et financé à hauteur de Huit millions (8 000 000) de francs CFA.

6. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, au Service des Marchés Publics de la Mairie de Yaoundé V, sise à côté de l’Hôpital de la Caisse.

7. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Service des Marchés de la Mairie de Yaoundé V, dès publication du présent Avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de Vingt-cinq mille (25.000) FCFA représentant les frais d’acquisition du dossier, payables à la Recette Municipale de la Mairie de Yaoundé V.

8. Remise des offres
Chaque soumissionnaire devra présenter son Offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tel. Chaque Offre, rédigée en français ou en anglais, devra se présenter en un pli unique (extérieur) contenant trois sous-plis (un pour le volume administratif, un pour le volume technique et un pour le volume financier), qui doivent contenir eux-mêmes chacun deux sous-paquets, soit un pour l’original et un pour les copies. Les sous-plis et les sous-paquets devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être fermé, scellé et porter uniquement la mention suivante :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 001/AONO/CAY5/CIPM/ 2021
DU 12/02/2021
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE PMH A AU QUARTIER NGOUSSO FACE HOTEL LE PARADIS (carrefour Catalina BAR); DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

9. Recevabilité des offres

7.1. Sous peine de rejet, les Offres devront parvenir au Service des Marchés de la Mairie de Yaoundé V au plus tard le 09/03/2021 à 13 heures précises.

7.2. Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agrée par le Ministère chargé des Finances, conformément au modèle joint en annexe, d’un montant de 160 000 (cent soixante mille) francs CFA, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des Offres.

7.3. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en photocopies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

7.4. Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des Offres et avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

7.5. Toute Offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet de l’Offre.

10. Ouverture des plis
L’ouverture des Offres (plis, sous-plis et sous-paquets) s’effectuera en un (01) temps, le 09/03/2021 à 14 heures précises à la Mairie de Yaoundé V,
En présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

11. Critères d’évaluation
L’évaluation des Offres se fera sur un triple plan : Administratif, Technique et Financier selon des critères éliminatoires, puis selon des critères essentiels suivant le système de notation binaire (oui/non).

1.1. Critères éliminatoires

Les principaux critères éliminatoires sont :

  • Dossier Administratif incomplet ou non conforme ;
  • Absence de la caution de soumission ;
  • Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées (le Maître d’Ouvrage et la CIPM se réservant le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;
  • Dossier financier incomplet ;
  • Absence d’un Atelier de forage dans le matériel ;
  • Omission dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié ;
  • Non satisfaction d’au moins 70% des critères essentiels.
  • Absence d’une Attestation et un rapport descriptif de visite du site cosignée par l’Ingénieur de la Mairie de Yaoundé V avec photos

2 Principaux critères essentiels :
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
1- Attestation de solvabilité de montant au moins égal à 10.000.000 de FCFA (oui/non) ;
2- Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) ;
3- Références (avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années d’au moins deux (02) Marchés de travaux similaires ayant chacun un montant cumulé supérieur ou égal à 15.000.000 de FCFA TTC, joindre PV de réception des travaux (oui ou non) ;
4- Méthodologie détaillée de mise en ‘uvre des matériaux (oui/non) ;
5- La présentation de l’Offre : (sommaire, intercalaires en couleur, reliure) (oui/non) ;
6- L’expérience du personnel d’encadrement (oui/non) ;

11.3. La qualification technique s’obtient après satisfaction des 70% des critères essentiels sus-listés. A défaut d’Offres ayant satisfait à tous les critères essentiels, une qualification alternative de la meilleure Offre devrait pouvoir s’effectuer avec rigueur, objectivité et équité, pour permettre à la fin si possible, une proposition alternative d’attribution dans l’intérêt du projet.

12. Attribution
L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire qualifié à la fois sur le plan administratif, technique et financier et dont l’Offre financière aura été évaluée la moins disant.

13. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs Offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des Offres.

14. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du gestionnaire de crédit ou de l’ingénieur du Marché.
Toute tentative de corruption et fait de mauvaises pratiques devront être signalés par écrit ou message téléphonique au Ministre Délégué à la Présidence de République, chargé des Marchés Publics, avec copie au Président du Comité National de Lutte contre la Corruption (CONAC Tel : 651649194) et au Maire de Yaoundé V.

YAOUNDE le 12 Février 2021
Le MAIRE
BALA Augustin

Télécharger le DAO



COMMUNE D’AKOEMAN : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C/AKOEMAN/CIPM/2021 DU 15/02/2021 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE D’AKOEMAN, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO’O ‘ REGION DU CENTRE ‘ EN UN (01) LOT.

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la Commune d’Akoéman, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine dans certaines localités de la commune d’Akoeman, Département du Nyong et So’o ‘ Région du Centre ‘ en deux (02) lots selon l’allotissement ci-après:

N° Lot

Localité

Nbre de forages

Département

Arrondissement

Montant prévisionnel

En f CFA

 

 ZAMDA

01

NYONG ET SO’O

AKOEMAN

8 500 000
NGON (lieu-dit chapelle),

01

8 500 000
NKOLMEYOS

01

8 500 000
NYEP CHEFFERIE

01

8 500 000
AKOEMAN CENTRE

01

8 500 000

TOTAL

05

42 500 000

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent :

  • Les études géophysiques et d’implantation des forages;
  • L’implantation des forages ;
  • L’installation du chantier, y compris l’amené et repli de tous le matériel nécessaire pour la foration ;
  • Les travaux de foration et d’équipements de PMH ;
  • Le Développement, pompage et essais de débits ;
  • Les travaux de superstructure : dalle légèrement inclinée en Béton armé, rigoles périphériques autour du socle de la dalle, anti-bourbier à la périphérie, analyse physico-chimiques;
  • La murette de clôture en agglos de 15 x 20 x 40 crépis ;
  • Animation et mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage + formation de deux artisans réparateurs de la pompe.
  • Un trousseau de clé de dépannage.

3. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (4) mois.

4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises ou groupement d’entreprise de droit Camerounais spécialisées dans le domaine des travaux hydrauliques.

5. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’investissement Public de la République du Cameroun, Exercice 2021, MINDDEVEL.

6. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune d’Akoeman Département du Nyong et So’o, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

7. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré à la Mairie de AKOEMAN sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale d’Akoeman d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

8. Remise des offres
Chaque offres rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) Original et six (06) Copies marqués comme telles devra parvenir au Service des affaires Générales de la Commune d’Akoéman Département du Nyong et So’o au plus tard le 19/03/2021 à 14 heures locales et porter la mention :

Appel d’Offres National Ouvert N°001/AONO/C/AKOEMAN/CIPM/2021 DU 15/02/2021 en procédure d’urgence pour les travaux de construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine dans certaines localités de la Commune d’Akoeman, Département du Nyong et So’o ‘ Région du Centre ‘ en un (01) lot.
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

9. Cautionnement provisoire
Les Offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier rang agréé par le ministre en charge des Finances et d’un montant égal à huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

10. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originales ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres. En l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, l’offre sera déclarée irrecevable.

11. Ouverture des plis
L’ouverture des offres se fera en un temps à la Commune d’Akoeman le 19/03/2021 à 15 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

12. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires.

a) Dossier administratif
° Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà de 48 h (sous réserve des dispositions de l’article 92 (alinéa9) du code des marché;
° Absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
° Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

b) Offre technique
° N’avoir pas achevé ou abandonné des marchés publics au cours des trois dernières années;
° Note technique inférieure à 80 % ;
° Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
° Absence de l’attestation de l’ordre pour les Ingénieurs de Génie Civil
° Non possession en propre ou en location d’au moins un atelier complet pour foration

c) Offre financière
° Offre financière incomplète
° Omission d’un prix quantifié du devis estimatif ;
° Sous détail des prix unitaires incomplet à plus de 10% du nombre total des sous détails des prix unitaires

Critères de qualification.
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

  • Le chiffre d’affaires (oui/non) ;
  • Les références de l’Entrepreneur (oui/non) ;
  • La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) ;
  • L’expérience du personnel d’encadrement (oui/non) ;
  • L’organisation, la méthodologie d’exécution des travaux, le planning et la compréhension du projet (oui/non) ;
  • L’identification des impacts du projet sur l’environnement (oui/non) ;

13. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante à condition que le coût du projet ne soit pas anormalement bas.

14. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

15. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune d’Akoeman au Service des Affaires Générales.
Contre toute corruption.
Pour toute tentative de corruption ou de mauvaise pratique, bien vouloir la CONAC au numéro VERT 1517.

YAOUNDE le 15 Février 2021
Le MAIRE
MBARGA MBIDA JOSEPH

Télécharger le DAO



COMMUNE DE DJOHONG: N°006 /AONO/C-DJ/CIPM/2021 DU09/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES D’EAU POTABLE EQUIPES DES POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DJOHONG, DEPARTEMENT DE MBERE, REGION DE L’ADAMAOUA. LOT1: LAINDE-MAMI 2; LOT2: NDAWE 2; LOT3 KPOC-KEA; LOT4: DAMISSA

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre du Budget d’Investissement Public, exercice 2021, le Maire de la Commune de DJOHONG, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de DJOHONG, un Appel d’Offres National Ouvert, pour les travaux de construction de quatre (04) Forages d’eau potable équipe de Pompe à Motricité Humaine dans certaines localités de la Commune de Djohong, Département de Mbéré, Région de l’Adamaoua.

2. Consistance des prestations
Les travaux objet du présent appel d’offres comprennent ce qui suit:

  • Installation du chantier ;
  • Études géomorphologiques, géophysiques, et implantation ;
  • Travaux de foration ;
  • Équipement du forage ‘ Développement – Pompage ;
  • Superstructure et installation de la pompe à motricité humaine ;
  • Animation et mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage + formation de deux artisans
  • réparateurs de la pompe ;
  • Production du rapport technique.

3. Coût prévisionnel
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP, exercice 2021, d’une dotation globale FCFA : HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE (8 500 000) TTC/LOT

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation desdits travaux est de Cent Vingt (120) jours/LOT.

5. Allotissement
04 lots

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais pré-qualifiées, ayant une expérience avérée dans le domaine de l’hydraulique pour des projets de même envergure.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP, exercice 2021, d’une dotation globale FCFA : HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE (8 500 000) TTC/LOT

8. Consultation du dossier
Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de DJOHONG, Service de Passation des Marchés dès publication du présent Avis.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Mairie de DJOHONG, Service de Passation des Marchés, dès publication du présent Avis contre le versement d’une somme non remboursable de vingt Mille (20.000) F CFA/lot payable à la Recette Municipale de DJOHONG. La visite de site, à effectuer après l’achat du dossier d’appel d’offres, donnera lieu à la production d’une Attestation signée sur l’honneur par le Soumissionnaire, à insérer dans son offre.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Mairie de DJOHONG, Service de Passation des Marchés contre récépissé, au plus tard le 05/03/2021 à 14 heures et devra porter la mention:

« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert » N°006/AONO/C-DJ/CIPM/2021 DU 09/ 02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES D’EAU POTABLE EQUIPES DES POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DJOHONG, DEPARTEMENT DE MBERE, REGION DE L’ADAMAOUA. LOT1: LAINDE-MAMI 2; LOT2: NDAWE 2; LOT3 KPOC-KEA; LOT4: DAMISSA

“A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et d’un montant de Cent Soixante-dix mille (170 000) Francs CFA/lot et valable pendant trente (30) jours après la date limite de remise des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité et dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre en charge des finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres administratives, des offres techniques et financières aura lieu en un (01) seul temps le 05/03/2021 à 15 heures par la Commission Communale de Passation des Marchés, dans la Salle des Réunions de la Mairie de DJOHONG. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou se faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation

CRITERES ELIMINATOIRES

  • Absence de la Caution de Soumission ——————- Oui/Non
  • Absence d’une pièce administrative au-delà de 48 heures —————- Oui/Non
  • Présentation de l’offre ———————- Oui/Non
  • Régime fiscal : réel ou simplifié ———————– Oui/Non
  • Accès à une ligne de crédit ou la disponibilité des ressources financières propres ———————-Oui/Non
  • Le soumissionnaire a présenté une attestation bancaire de disponibilité d’une ligne de crédit ou de fonds pouvant lui permettre, en cas d’adjudication, de préfinancer les travaux à réaliser—————————– Oui/Non
  • Références de l’entrepreneur (Le soumissionnaire a présenté des références suffisantes (nombre de projets réalisés) dans les travaux de réalisation des mini-adductions en eau potable de trois (03) dernières années ————————– Oui/Non
  • Disponibilité du matériel et des équipements appropriés (Le soumissionnaire a présenté une liste satisfaisante des moyens logistiques : matériels lourds (atelier de forage, compresseur, véhicule de liaison), petits matériels de chantier (sonde, électropompe, poste de soudure, caisse à outils, matériel de plomberie) ———————– Oui/Non
  • Expérience du personnel d’encadrement (Le soumissionnaire a présenté une liste satisfaisante des personnels clés (conducteur des travaux, chef de chantier, responsable des études géophysique et/ou des implantations des forages, responsable du développement des forages et des essais de pompage, chef d’équipe des mécaniciens, chef foreur ———————— Oui/Non)
  • Programme d’exécution ———————— Oui/Non
  • Visite du site—————————— Oui/Non
  • Le non-respect de trois (03) critères entrainera l’élimination de l’offre

CRITERES DE QUALIFICATION

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

le chiffre d’affaires de l’Entreprise pour les trois (03) dernières années; l’accès à une ligne de crédit ou la disponibilité des ressources financières propres; les références de l’Entreprise dans le domaine de l’Hydraulique Rurale. la disponibilité du matériel et des équipements appropriés; l’expérience du personnel d’encadrement et d’exécution de l’Entreprise ; attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire; le devis estimatif et quantitatif des travaux.

Le non-respect de trois (03) critères entrainera l’élimination de l’offre.

15. Attribution
La Commission Interne de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de Cent Vingt (120) jour/ à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de DJOHONG, Service de Passation des Marchés.

DJOHONG le 09 Février 2021
Le MAIRE
ESSAMA Joseph

Télécharger le DAO



COMMUNE DE BAFOUSSAM 2E: POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINEA lAGOUENG 2 (LOT 1) ET AMFAP (LOT 2) DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT BAFOUSSAM 2IEME, DEPARTEMENT DE LA MIFI, REGION DE L’OUEST (EN PROCEDURE D’URGENCE)

Télécharger le DAO

1. Objet
Dons le cadre de l’exécution do budget d’investissement public, le Moire de la Commune d’Arrondissement de Bafoossam II eme, Maître d’Ouvrage, lance on Appel d’Offres National Ouvert pour la construction d’un (01) forage équipe de pompe à motricité humaine à Lagoueng 2 (lot 1 ) et a Mfap (lot 2) dans la Commune d’Arrondissement de Bafoussom II ème.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres porte sur les travaux de construction d’un (01) forage équipe de pompe a motricité humaine à Lagoueng 2 (loti) et o Mfap (bt 2)cités ci-dessus :

  • La mobilisation sur le chantier ;
  • Les travaux de forotion ;
  • Ledéveloppement du forage et les essais de pompage ;
  • La construction de la superstructure ;
  • L’équipement du forage;
  • L’animation et formotion du Comité de Gestion.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préobbles est de huit millions (8 000 000) par lot.

4. Délai de livraison
Le délaimaximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des trovoux est de trois (03) mois.

5. Allotissement
deux lots.

6. Participation et origine
lo participotion ou présent Appel d’Offres est ouverte Aux entreprises de droit Camerounais ayant des compétences dans le domaine.

7. Financement
Les trovoux, objet du présent Appel d’Offres sont finoncés par le Budget d’Investissement Public ; MINEE, exercice 2021 sur lo ligne d’împutotlon budgétaire n°55 30 393 03 641712 2246

8. Consultation du dossier
Dès publication do présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté Aux heures ouvrables ou secrétariat particulier du Maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam lleme aux jours et heures ouvrables, téls 233. 44. 53. 14.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Apf>el d’Offres peut être obtenu au secrétariat particulier du Maire de lo Commune d’Arrondissement de Bafoussom IIème, tél: 233. 44. 53. 14, dès publication do présent avis, contre une quittance de versement d’une somme non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA par lot, payable à la Recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Bafoussom IIème.
Le soumissîonnoire peut acquérir le DAO d’un Lot ou des deux lots.
NB: Tout condidot se sentent bloqué par l’acquisition du DAO, doit saisir formellement par tout moyen laissant troce écrite, le Maitre d’ouvroge d’une requête en cas de difficulté en cette nature, avec copie à l’outorité chargée des Morchés Publics, à l’organisme de régulation des marchés publics et leurs représentants locaux respectifs.
En cas de non sotisfaction dans on déloi de 48 heures pour compter de la dote de dépôt de la requête, informer par tout moyen laissant trace écrite les représentants locoux du MINMAP et de l’ARMP.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en fronçais ou en anglois en Sept (07) exemplaires dont un (01) originel et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat particulier du Moire de la Commune tél: 233. 44.53.14, ou plus tard le 02 Mars 2021 à 1OHOO, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
N°05 /AONO/CIPM/AI/2021 DU 09/02/POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01 ) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A LAGOUENG 2 (LOT 1) ET A MFAP (LOT 2) DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT BAFOUSSAM 2IEME, DEPARTEMENT DE LA MIFI, REGION DE L’OUEST (EN PROCEDURE D’URGENCE)
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Choque soumissionnoire devra joindre 6 ses pièces admînistrotives une coution desoumission conforme ou modèle joint en annexe établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finonces et dont la liste est onnexée DAO, d’un montent de cent soixante mille (160 000) francs CFA par lot, valable pendent 30 jours ou-delà de lo date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du Dossier Administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou ovoîr été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fero en un temps. L’ouverture des Offres Adminlstrotives, des Offres Techniques et FInonclères oura lieu le 02 /03/2021 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune siégeant dans la salle des Actes.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandotée.

14. Critères d’évaluation
1. Critères éliminatoires:

Dossier administratif :
o) Absence de Coution oupièce administrative non conforme et non régularisée dons les 48 heures.
b) Fausse déclarotîon, pièces falsifiées ou sconnées ;
c) Copacité finoncière < ou 1/3 do montant prévisionnel
d) Obtenir moins de 70% de oui des critères essentiels ;
e) Omission dons l’offre financière d’un prix quantifié.
f) Déclorotion sur l’honneur de n’avoir pos obandonné un chantier au cours des 03(trois) dernières onrtées, mois aussi ne pas figurer sur la liste des Entreprises défaillantes annuellement publiée par l’ARMP et le MINAAAP.

1. Critères de qualification
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous:
a) Références de l’entreprise;
b) Matériel de chantier à mobiliser

c) Personnel d’encadrement de l’entreprise;
d) Méthodologie et organisation;
e) Offre financière ;
f) Présentation de l’offre.
Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu au moins 70% de oui seront admis à l’analyse financière.

15. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été techniquement qualifiée et évaluée la moins-disante.

16. Durée de validité des offres
les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant ime durée de quatre-vingt-dix (90) jours à portir de la date fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Particulier du Maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam II, tél: 233 44 53 14, dès publication du présent avis.
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques bien vouloir envoyer un SMS aux numéros suivants 673 20 57 25 ou 699 37 07 48.

BAFOUSSAM le 08 Février 2021
Le MAIRE
KENGNI KOUT Levis Dieudonné

 

Télécharger le DAO



COMMUNE DE GUIDIGUIS: APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/C/GDG/CIPM/T-AI/2021 DU 27/01/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO KANI LOT 01 : BILAO ; LOT 02 : EP DANGBA

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget d’investissement public 2021 du Ministère de la Décentralisation et du Développement local, le Maire de la Commune de GUIDIGUIS, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert relatif aux travaux de réalisation d’un forage productif équipé de PMH dans certaines localités de la Commune de GUIDIGUIS.

2. Consistance des prestation
Les travaux comprennent :

  • Etude et installation du chantier ;
  • Foration ;
  • Essai de pompage, installation de la super structure et pompe ;
  • Analyse et traitement de l’eau, gestion et labellisation.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Huit millions cinq cent mille (8 500 000) FCFA par lot.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Un soumissionnaire peut être adjudicataire des deux (02) lots

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes Entreprises de droit Camerounais.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’investissement Public du MINDDEVEL de l’exercice 2021 sur la ligne d’imputation budgétaire :

Lot 01 : IW0299755 27 351 01 641320 2246

Lot 02 : IW0299855 27 351 01 641320 2246

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux jours et heures ouvrables à la Mairie de Guidiguis dès publication du présent Avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Mairie de Guidiguis dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 30.000 (Trente mille) francs CFA, payable à la Recette Municipale de GUIDIGUIS.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra être déposée à la Mairie de Guidiguis, au plus tard le 26/02/2021 à 10 H 00 et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/GDG/CIPM/AI/2021 DU 27/01/2020
POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE PMH DANS
CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI

LOT……………. :

“A n’ouvrir qi/’en séance de dépouillement”

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de Cent soixante-dix mille (170 000) F CFA par lot, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originelle de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 26/02/2021 à 11 H 00 par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guidiguis sis à la Mairie de Guidiguis. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
1. Critères d’évaluation

1.1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

1. L’absence de la caution de soumission ;

2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

3. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans ” l’Offre financière ” ;

4. La note technique inférieure à 70% des oui ;

5. L’absence des travaux similaires dans les travaux de réalisation de Forage.

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

1 Un Tableau comportant le bilan des travaux sur trois années supérieur ou égal au montant prévisionnel par année du marché ; oui/non
2 Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ; oui/non
3 L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier) ; oui/non
4 Les matériels essentiels (Camion benne, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ; oui/non
5 La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène)  ; oui/non
6 Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site oui/non

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% de oui à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

15. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures à la Commune de Guidiguis, dès publication du présent avis. « Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la cellule de lutte contre la corruption du MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25/699 37 07 48 ».

MAROUA le 27 Janvier 2021
Le MAIRE
AHMADOU

Télécharger le DAO