Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget d’Investissement Public, le Maire de la Commune de BAFIA, Autorité Contractante, lance pour le compte de ladite Commune, un Appel d’Offres National Ouvert N°004/AONO/R-CE/D-MI/C-BAFIA/CIPM /2021 du 01 FEV 2021 pour les travaux de construction d’un (01) réseau d’électrification rurale LABLE- GUERIMA dans la commune de BAFIA, Département du Mbam et Inoubou.

2. Consistance des prestations
La consistance des travaux comprend :

• Les travaux préparatoires
• Réhabilitation ligne basse tension (BT) monophasée exclusive 4.25mm² long de 1750m
• Poste de transformation MT/BT monophasée 25KVA 17.32KV 220V
• Réhabilitation de la ligne mixte MT/BT monophasée 1*34mm²/4*25mm² long 1300m
• Réhabilitation réseau de distribution BT monophasée 4*25mm² comptant 34 poteaux de 9m
• Réhabilitation de ligne MT monophasée 1*34 mm² long de 280m
• Réhabilitation ligne basse tension (BT) monophasée exclusive 4*25mm long de 870m
• REHABILITATION LIGNE BASSE TENSION (BT) MONOPHASEE EXCLUSIVE

Note : Les lignes basse tension serons construites sur poteaux bois de 9m espacés de 50m en câble pré assemblé .Les câbles seront réunis deux à deux et raccordés aux bornes du combiné de protection de manière à construire un câble aller et retour.il s’agit donc électriquement d’un câble 2*25mm² ce qui permet de faire les lignes longues de 2à3 Km.

POSTE DE TRASFORMATION MT/BT MONOPHASEE DE 25KVA ,17KV 220V
Note: Ces postes seront construits chacun avec un transformateur de 17KV, 220Vmonté sur un support en bois jumelé de 11m classe C de fondation. Ce transformateur sera protégé en amont par un ayant un massif coupe-circuit fusible à expulsion de 2A et un parafoudre de 27KV montés tous les deux sur le même support. La masse de se transformateur ainsi que son neutre sera mise à la terre au moyen d’un câble en cuivre de 29mm².chaque poste sera muni d’une plaque signalétique de type PR 30 (poste de transformation).

REHABILITATION DE LA LIGNE MIXTE MT/BT MONOPHASEE
Note : Ces lignes seront construites avec les même principes que ceux qui porte les lignes MT ou BT seulement, sauf que cette fois elles seront cumulés sur un même poteau de 11m classe D avec la MT plus haut et la BT à 1.50 ni plus bas.

REHABILITATION RESEAU DE DISTRIBUTION BT MONOPHASEE DE 4.25 COMPTANT 34 POTAUX DE 9m
Note : Ces lignes seront construites avec un câble pré assemblé en aluminium isolé de 3.52+EP tendu sur les supports en bois de 9m et de 11m classe C, au moyen des pinces en ALPHAX recouverte par une matière synthétique isolante. Le neutre de cette ligne sera mise à la terre à plusieurs points de son parcours et a moyenne tous les 300m à proximité des groupes de branchement.la résistance de ces prises de terre ne dépassera pas 30ohms .Les supports de 11 m vont permettre une éventuelle progression verte d’autres villages sans avoir à remplacer les poteaux de 9 m.

REHABILITATION LINE MT MONOPHASEE
Il s’agit de construire trois lignes MT de 2.7Km ,0.1Km de 90KV EN 34.4mm²Amelec en réseau aérien avec des supports de 11m conforme aux normes NF-C34 125. Les lignes seront reliées à des postes de 15KVA par des CC expulsion.

PRESTATIONS DIVERSES
Animation et Formation du comité de surveillance pour le contrôle du réseau (formation assortie d’un PV signé par Eneo, la Mairie et le MINEE)

3. Délai de livraison
Deux (02) mois.

4. Participation et origine
La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à toutes les Sociétés, Entreprises ou Groupes d’Entreprises de droit Camerounais.

5. Financement
Les travaux sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP MINDDEVEL), Exercice 2021

6. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat général de la Mairie de BAFIA.

7. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au secrétariat général de la Mairie de BAFIA, sur présentation d’une quittance de versement à la recette municipale de la mairie de BAFIA d’une somme non remboursable égale à 100 000 (cent mille francs) FCFA représentant les frais d’achat du DAO.
La quittance d’achat devra préciser :
– le nom et l’adresse du soumissionnaire.
– le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres.
– le montant des frais payés.

8. Remise des offres
Les Offres, établies en français ou anglais et en sept (07) exemplaires (dont un original et 06 copies marqués comme tels) devront parvenir au secrétariat de la Mairie de BAFIA au plus tardle 26 Février 2021 à 12 heures précises contre récépissé et devront porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°004/ AONO/ R-CE/D-MI/C-BAFIA/CIPM/2021 DU 01 Février 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’ELECTRIFICATION RURALE DE LA VILLE DE BAFIA, DANS L’ARRONDISSEMENT DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU.PHASE 1
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. »

9. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra, sous peine de rejet de son Offre, joindre aux pièces administratives, une Caution de Soumission ayant une durée de validité minimale de quatre-vingt-dix (90) jours, délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances et égale à 1 035 160 (Un million trente-cinq mille cent soixante) francs CFA.

10. Recevabilité des offres
Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et non produite en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels sera déclarée irrecevable. Les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou le cas échéant en copies certifiées conformes par le Service émetteur, datant de moins de trois (03) mois à la date de remise des offres.

11. Ouverture des plis
L’ouverture des Offres aura lieu dans la salle des actes de la Mairie de BAFIA, le 26 Février 2021 à partir de 13 Heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant en présence des soumissionnaires ou un de leur représentant dûment mandatés et ayant une bonne connaissance du dossier dont ils ont la charge.

12. Critères d’évaluation
CRITERES D’EVALUATION

13. Attribution
Le marché sera attribué au candidat ayant présenté une offre administrative conforme pour l’essentiel, une offre technique satisfaisante égale à au moins 70% de oui et une offre financière conforme après correction la moins distante.

14. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant 30 (trente) jours à partir de la date limite fixée pour la réception des offres.

15. Renseignements complémentaires
Ils peuvent être obtenus auprès au secrétariat de la Mairie de BAFIA ou à la DDMINEE au numéro suivant: 699 99 59 26

DENONCIATION Pour tout acte de corruption appeler le numéro : 699 99 59 26

YAOUNDE le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
ZINTCHEM À BODIO Marthe Félicité

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la commune de Bafia, Autorité Contractante, lance un APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/R-CE/D-MI/C-BAF/CIPM/2021 DU 01 Fev 2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE RURALE KIRAE-PONT AXE LOURD (3 KM) DANS LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.
Linéaire : 3 Km
Montant: 36 668 151 FCFA

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent la réalisation des prestations suivantes:

• Installation du chantier ;
• Dégagements ;
• Terrassement ;
• Assainissement;
• Equipement ;
• Pose des buses ;

3. Coût prévisionnel
Le montant prévisionnel des travaux est de Trente six millions six cent soixante huit cent cinquante un francs CFA (36 668 151) Frs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

5. Participation et origine
Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

6. Financement
Le financement des prestations, objet du présent Appel d’Offres National Ouvert est assuré par le BIP MINDDEVEL.

7. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté ou retiré aux heures ouvrables au Secrétariat général de la Mairie de Bafia, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat général de la commune de Bafia, sur présentation d’une quittance de 100.000 francs CFA versée à la Recette Municipale de Bafia, représentant des frais d’achat du DAO. La quittance d’achat devra préciser :

• Le nom du soumissionnaire
• Le numéro de l’avis d’Appel d’Offres
• Le montant des frais payés

9. Remise des offres
Les Offres, établies en langue française ou anglaise et en sept (07) exemplaires (un original et 06 copies marquées comme tels) devront parvenir au Secrétariat général de la Mairie de Bafia au plus tard le 26 Février 2021 à 12 heures précises contre récépissé et devront porter la mention :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/R-CE/D-MI/C-BAF/CIPM/2021 DU 01er Février 2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE RURALE KIRAE-PONT AXE LOURD DANS LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.
(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DEPOUILLEMENT)

10. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 733 400 (Sept cent trente-trois mille quatre cent) francs CFA établie par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère des Finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres ou une quittance de versement dans un compte de consignation au Trésor Public.
NB: les chèques bancaires mêmes certifiés ne sont pas acceptés.

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux et en copies légalisées par les autorités compétentes et datant de moins de trois (3) mois.

11. Ouverture des plis
Elle sera effectuée le 26 Février 2021 à partir de 13 heures à la salle de réunion de la commune de Bafia apprêtée à cet effet par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du DAO.

12. Critères d’évaluation
1. Critères d’évaluation
Elle se fera en trois étapes :
– Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire
– Vérification technique des offres techniquement conformes
– Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes

– A – Critères éliminatoires

L’absence de la Caution de Soumission à l’ouverture des plis ;
2. Dossier incomplet ou non conforme;

3. La fausse déclaration, pièce falsifiée ou document scanné;

4. L’omission, dans le bordereau des prix unitaires, d’un prix quantifié ;

5. La note technique inférieure à 70% des critères essentiels;

6. Absence d’une pièce du dossier administratif et/ou non-conformité après 48 heures ;

Absence de la caution de soumission ;
8. Fausse déclaration, faux documents ou documents scannés ;

9. Absence de déclaration sur l’honneur de n’avoir jamais abandonné un marché attribué au cours des trois dernières années ;

Omission du prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix ou d’un sous détail des prix unitaires ;
Note technique strictement inférieure à 70 % de oui ;
Offre financière incomplète ;
Présence sur la liste des entreprises suspendues par le MINMAP

B- Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (Oui/Non) et sur la base des critères essentiels ci-dessous :

A/- méthodologie d’exécution des travaux
B/- attestation et Rapport de visite du site
C/- présentation du personnel technique clé ou d’encadrement
D/- disponibilité des moyens matériels et équipements essentiels
E-/ Planning d’exécution des travaux et respect du délai
F/- Références et capacité financière de l’entreprise
G/- Présentation générale de l’offre
N.B:
1/- Les copies de diplômes du personnel d’encadrement devront être certifiées par une autorité compétente ainsi que les cartes grises du matériel roulant ;
2/- L’Attestation de visite de site doit revêtir la signature de l’Ingénieur du Marché ;
3/- Le Rapport de visite de site est signé sur l’honneur.
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 70 % de oui seront retenues pour la suite de la procédure d’adjudication.
Les travaux seront attribués au soumissionnaire dont l’offre techniquement qualifiée sera financièrement la moins disante.
Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée; il en est de même pour toute offre non conforme au Règlement Particulier du présent Appel d’Offres.

13. Attribution
A l’issue de l’examen des offres, de la proposition du choix des attributaires par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Bafia et du choix définitif du Prestataire par l’Autorité Contractante, la Lettre – Commande est souscrite par l’Entrepreneur et signée par l’Autorité Contractante.

14. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de madame le Maire de la Commune de Bafia
NB : « Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un sms à Madame le Maire au numéro suivant : 699 99 59 26 ».

YAOUNDE le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
ZINTCHEM À BODIO Marthe Félicité

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du BIP de l’exercice 2021, Le Maire de la Commune de bibey, Maitre d’Ouvrage lance en Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2021, le Maire de la Commune de bibey « Maitre d’Ouvrage », lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence, pour les travaux de construction d’une mini centrale solaire (10 kwA) : à MIMBANGA, commune de bibey, département de la haute sanaga, région du centre, lot unique ainsi qu’il suit :

2. Consistance des prestations

La consistance des travaux comprend :

• L’installation du chantier y compris l’amenée et le repli du matériel ;
• La construction du Champ photovoltaïque 10kwc;
• Installation et mise en fonctionnement des équipements.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de :

Lot. unique : cinquante Millions (50 000 000) de francs CFA ;

4. Délai de livraison
La durée maximale d’exécution des travaux est de trois (03) mois calendaires à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

5. Allotissement
Lesdits travaux font l’objet d’un seul lot ci-après définis :

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais n’étant pas sous une suspension de soumission par l’ARMP.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) MINEE de l’exercice 2020. Imputations : ””.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de bibey, Tél : (237) : 673060610/674531016/655290654 dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Commune d’Afanloum, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA représentant les frais d’achat du dossier, payable à la recette communale de bibey. Le reçu de paiement tiendra lieu de quittance. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront, obligatoirement, se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

10. Remise des offres
Chaque Offre, rédigée en français ou anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme telles, devra être déposée à la Mairie de BIBEY BP ‘, Tél : (237) : 673 060610/6993221 au plus tard le 25 février 2021 à 12 heures 30 min, heure locale et devra porter la mention :

AVIS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°02/AONO/ MINDDEVEL/RCE/DHS/C-BIBEY/CIPM/2021 DU 1ER FEVRIER
(EN PROCEDURE D’URGENCE)
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION d’UNE mini centrale solaire (10 KWC) : A MIMBANGA COMMUNE DE BIBEY, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE. (A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT).

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces Administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances d’un montant de 2% du coût prévisionnel du marché Toutes Taxes Comprises soit un Millon (1 000 000) Francs CFA valable pendant trente (30) jours au ‘ delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres se fera en une phase et aura lieu le 25 février 2021à 13 heures 30 min, heure locale dans la Salle de réunion de la Mairie de bi bey par la Commission Interne de Passation des Marchés. Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dument mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
1 CRITERES ELIMINIATOIRES
– Absence ou Non-conformité d’une pièce de l’offre administrative sous 48 heures à compter de la date d’ouverture des plis (excepté la caution de soumission) ;
– Fausse déclaration ou documents falsifiés ;
– Omission d’un prix quantifié dans l’Offre financière ;
– Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
– Dossier ayant obtenu à l’issue de l’analyse technique moins de 80% d’éléments positifs.

2 Critères essentiels de qualification
Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats portent sur :

• L’Attestation et le Rapport de visite de site signé sur l’honneur par le Prestataire ;
• La présentation du dossier de Soumission ;
• Références de l’Entreprise dans le domaine de l’électricité ;
• La disponibilité du matériel, du personnel et des équipements essentiels ;
• Qualification et expérience du personnel du chantier ;
• La méthodologie, planning et délai d’exécution des travaux ;
• La Capacité financière de l’entreprise.

15. Attribution
Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres, (a) l’attribution des marchés de travaux, de fourniture et de services quantifiables se fait au soumissionnaire ayant présenté l’offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre est évaluée la moins-disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de bibey, Tél : (237) : 673060610/674531016/655290654

– CORRUPTION DANS LES MARCHES PUBLICS
Pour tout acte de corruption ou acte de mauvaise pratique, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 oucontacter LA CONAC au numéro vert : 1517

YAOUNDE le 01 Février 2021
Le MAIRE
SAVOM Martin

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, Exercice 2021, le Maire de la Commune de BIBEY, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte du MINEE, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence,pour les travaux de construction d’une mini centrale solaire photovoltaïque de 25KVA dans la ville de BIBEY, Commune de Bibey, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre. Pour une enveloppe prévisionnelle de100 000 000 FCFA.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment :

– La construction du champ photovoltaïque ;

– Equipements du local technique ;

– Installation et mise en ‘uvre des équipements;
– Génie civil ;
– Construction d’un réseau basse tension ;
– Prestations diverses.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel d’exécution à l’issue des études préalables est de Cent millions(100 000 000) Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est decinq (05) mois.Ce délai courtà compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux ou à la date indiquée dans ledit ordre de service.

5. Allotissement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont regroupés en un (01) lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP)du MINDDEVEL, des exercices 2021, sur la ligne d’imputation budgétaire ”””.

Pour un montant prévisionnel de Centmillions (100 000 000) FCFA.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôtel de Ville de Bibey, dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Mairie de BIBEY, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursabledeux cent millefrancs CFA (200 000 FCFA), payableà la Recette Municipale de la Commune de BIBEY.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir contre récépissé auservice des marchés du Maître d’Ouvrage, au plus tard le 25 février 2021à 13 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°003/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/C-BIBEY/CIPM/2021 DU 1ER FEVRIER 2021
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE DE 25KVA, DANS LA VILLE DE BIBEY, COMMUNE DE BIBEY, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE
FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public,du MINDDEVELEXERCICE 2021
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une assurance ou une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO précisant le montant de Deux millions (2 000 000) francs CFAet valable pendant trente(30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (05) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 25 février 2021 à 14 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de BIBEY dans la salle des Actes de la Mairie de BIBEY.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
1. Critères Éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
1. L’absence de la caution de soumission ;
2. La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures après dépouillement;
3. La fausse déclaration ou pièce falsifiée;
4. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans ” l’Offre financière ” ;
5. La note technique inférieure à 70% de oui;
Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Critères essentiels
Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

NB : chaque critère sera validé après satisfaction de :
75% des ouipour les critères à 3/4 sous-critères ;
66% des oui pour les critères à 2/3 sous-critères ;
50% des oui pour les critères à 1/2 sous-critères ;

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et présentant l’offre financière évaluée la moins disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date initiale de dépôt des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auSecrétariat Général de la Commune de BIBEY. Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des Marchés Publics, bien vouloir contacter la CONAC aux numéros verts gratuitement suivant : 673 20 57 25 / 699 37 07 48

YAOUNDE le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
EDIBA Simon Pierre

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the framework of 2021 Investment Budget, the Lord Mayor of BALIKUMBAT Council, Delegated Contracting Authority, hereby launches on Open Notional Invitation to Tender FOR EXTENSION OF ELECTRICITY FROM MBANKA QUARTER TO MULAFI, AKUMOM, ATOKOP, ALUMLI AND MBARGUP QUARTER IN BALIKUMBIT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION,NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION.

2. Consistance des prestations
Work to be done consists of:

-Construction of an MV single phase line on a distance of 1.135km with 1×34.4 mm2

Almelec cable;

– Construction of an MV/LV single phase line on a distance of 2km with 1×34.4mm2 Almelec & 4x25mm2 Aluminum twisted cable;

– Construction of an LV single phase line on a distance of 2.56km with 4x25mm2 Aluminum cable;

-Supply and Installation of Two (02) Single Phase Transformers H61-25KVA 17.32KV/B2;

– Installation of Four (04) control connections with complete ENEO subscription and connection set with a single phase meter;

– The Sundry expenses will consist of:

. Clearing and pruning 8m width on each side of the network.

. Transportation of wooden poles, materials and workers.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost after preliminary studies is Fifty million (50 000 000)

4. Délai de livraison
The maximum deadline provided by the Delegated Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this invitation to tender is 3 (three) Months

5. Allotissement
The works is in one lot: EXTENSION OF ELECTRICITY FROM MBANKA QUARTER TO MULAFI, AKUMOM, ATOKOP, ALUMLI AND MBARGUP QUARTER IN BALIKUMBIT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION, NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION

6. Participation et origine
Participation to this Invitation to tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws.

7. Financement
Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by the 2021 Public Investment Budget of the MINEE, budget head number 5532422028418102811

8. Consultation du dossier
The file may be consulted during working hours at the Balikumbat Council Service of Award Telephone N° 237 670 912 286; as soon as this notice is published.

9. Acquisition du dossier
The file may be obtained from the Balikumbat Council service of ward Telephone N°237 670 912 286; as soon as this notice is published against payment of the sum of sixty thousand (60,000) Francs CFA, payable at the Balikumbat Council Treasury, representing the cost of purchasing the tender file.

10. Remise des offres
Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, should reach the Balikumbat Council Service of Award N°237 670 912 286 not later than 17/02/2021 at 10:00 AM local time and should carry the Inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 05/ONIT/MINDDEVEL/BC/ BCITB / 2021 OF 20TH JANUARY 2021

FOR THE EXTENSION OF ELECTRICITY FROM MBANKA QUARTER TO MULAFI, AKUMOM, ATOKOP, ALUMLI AND MBARGUP QUARTER IN BALIKUMBIT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION,NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”

11. Cautionnement provisoire
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first-rate banking establishment approved by the Ministry in charge of finance and whose list is found in document No. 13 of the Tender File, of an amount of One million (1 000 000) Francs CFA and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids

12. Recevabilité des offres
Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers) must imperatively be produced in accordance with the Special Regulations of the Invitation to tender. They must obligatorily be not older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice. Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. This refers especially to the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister In charge of Finance.

13. Ouverture des plis
The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the 17/02/2021 at 11:00 AM local time, in the Balikumbat Council Hall, by the Balikumbat Council Internal Tenders Board. Only bidders, may attend or be duly represented by a person with a sound knowledge of the submitted file and who is authorised to do so.

14. Critères d’évaluation
The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:

A. Eliminatory criteria

1. – Absence or non-conformity of a document in the administrative file;

2.-False declaration or falsified documents;

3. -Absence or insufficient bid bond;

4. -Incomplete financial file;

5. -Omission of a unit price in the financial bid;

6. -Technical Score less than 20/25 (80%);

7. -External envelope carrying a sign that can identify the bidder.

B. Essential criteria

1. General presentation of the bids;

2. Financial capacity;

3. References of the company in similar achievements;

4. Quality of the personnel;

5. Technical organization of the works;

6. Logistics;

7. Attestation and report of site visit;

8. Special Technical Clauses initialed in all the pages and signed on the last page;

9. Special Administrative Clauses completed and initialed in all the pages and signed on the last page.

15. Attribution
This evaluation will be done in a purely positive way (yes) or negative (no) with an acceptable minimum of 20/25 (80%) of the essential criteria taken in account. The contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied to 100% of the eliminatory criteria and at least 23/27 (85%) of the essential criteria.

16. Durée de validité des offres
Bidders will remain committed to their offers for sixty (60) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Renseignements complémentaires
Complementary technical information may be obtained during working hours from the Balikumbat Council, Service of Award Telephone N°237 670 912 286

BAMENDA le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
BUMLANGMI GAHGWANYIN Théophile

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the framework of 2021 Investment Budget, the Lord Mayor of BALIKUMBAT Council, Delegated Contracting Authority, hereby launches on Open Notional Invitation to Tender FOR THE EXTENSION OF ELECTRICITY FROM TEHNSI6MUNANJI TO KENGANG IN BALIKUMBAT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION, NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION.

2. Consistance des prestations
Work to be done consists of:

• Construction of an MV/LV single phase line on a distance of 5.2km with 1×34.4 mm2  Almelec cable & 4x25mm2 Aluminum twisted cable;
• Supply and Installation of Two (02) Single Phase Transformers H61-25KVA 17.32KV/B2;
• Installation of Four (04) control connections with complete ENEO subscription and connection set with a single phase meter;
• The Sundry expenses will consist of :
  • . Clearing and pruning 8m width on each side of the network.
  • Transportation of wooden poles, materials and workers.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost after preliminary studies is Fifty million (50 000 000)

4. Délai de livraison
The maximum deadline provided by the Delegated Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this invitation to tender is 3 (three) Months

5. Allotissement
The works is in one lot: EXTENSION OF ELECTRICITY FROM TEHNSI-MUNANJI TO KENGANG IN BALIKUMBAT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION, NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION.

6. Participation et origine
Participation to this Invitation to tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws.

7. Financement
Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by the 2021 Approved Budget of Balikumbat Council, Budget head number 620 150

8. Consultation du dossier
The file may be consulted during working hours at the Balikumbat Council Service of Award Telephone N° 237 670 912 286; as soon as this notice is published.

9. Acquisition du dossier
The file may be consulted during working hours at the Balikumbat Council Service of Award Telephone N° 237 670 912 286; as soon as this notice is published.

10. Remise des offres
Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, should reach the Balikumbat Council Service of Award N°237 670 912 286 not later than 17/02/2021 at 10:00 AM local time and should carry the Inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 06/ONIT/MINDDEVEL/BC/ BCITB / 2021 OF 20TH JANUARY 2021

FOR THE EXTENSION OF ELECTRICITY FROM TEHNSI6MUNANJI TO KENGANG IN BALIKUMBAT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION,NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION .

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”

11. Cautionnement provisoire
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first-rate banking establishment approved by the Ministry in charge of finance and whose list is found in document No. 13 of the Tender File, of an amount of One million (1 000 000) Francs CFA for the lot and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids

12. Recevabilité des offres
Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers) must imperatively be produced in accordance with the Special Regulations of the Invitation to tender. They must obligatorily be not older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice. Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. This refers especially to the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister In charge of Finance.

13. Ouverture des plis
The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the 17/02/2021 at 11:00 AM local time, in the Balikumbat Council Hall, by the Balikumbat Council Internal Tenders Board. Only bidders, may attend or be duly represented by a person with a sound knowledge of the submitted file and who is authorised to do so.

14. Critères d’évaluation
The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:

A. Eliminatory criteria

1. Absence or non-conformity of a document in the administrative file;

2. False declaration or falsified documents;

3. Absence or insufficient bid bond;

4. Incomplete financial file;

5. Omission of a unit price in the financial bid;

6. Technical Score less than 20/25 (80%);

7. External envelope carrying a sign that can identify the bidder.

B. Essential criteria

1. General presentation of the bids;

2. Financial capacity;

3. References of the company in similar achievements;

4. Quality of the personnel;

5. Technical organization of the works;

6. Logistics;

7. Attestation and report of site visit;

8. Special Technical Clauses initialed in all the pages and signed on the last page;

9. Special Administrative Clauses completed and initialed in all the pages and signed on the last page.

15. Attribution
This evaluation will be done in a purely positive way (yes) or negative (no) with an acceptable minimum of 20/25 (80%) of the essential criteria taken in account. The contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied to 100% of the eliminatory criteria and at least 23/27 (85%) of the essential criteria.

16. Durée de validité des offres
Bidders will remain committed to their offers for sixty (60) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Renseignements complémentaires
Complementary technical information may be obtained during working hours from the Balikumbat Council, Service of Award Telephone N°237 670 912 286

BAMENDA le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
BUMLANGMI GAHGWANYIN Théophile

Télécharger le DAO

  Télécharger le DAO

1. Objet
dans le cadre de l’éxécution du Budget d’investissement Public exercice 2021, le Maire de la commune de Batié, Autorité Contractante, lance pour le compte du Maire de la commune de Batié, Maître d’Ouvrage un Appel d’Offre National Ouvert pour l’exécution des TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONO DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

2. Consistance des prestations
Le détail des travaux précisé dans le CGTP ou le détail estimatif comprennent notamment :

• Travaux préparatoire:
• construction réseau moyenne tension (MT) MONOPHASEE 34 mm2
• poste transformateur MT’BT MONOPHASEE:
• Branchement ménagés +abonnement +lampadaire avec capteur crépusculaire;
  CONSTRUCTION RESEAU BASSE TENSION (BT) 4 X25 mm2 EN CABLE TORSADE.
• PRESTATIONS DIVERSES
• ASPECTS SOCIO ENVIRONNEMENTAUX
• aspects socio environnementaux

3. Coût prévisionnel
les travaux objets de cet Appel d’Offres sont en 03 lots, pour un montant prévisionnel de :

4. Délai de livraison
Le délai d’exécution des travaux est de Trois (03) mois par lot.

5. Allotissement
les travaux objets de cet Appel d’Offres sont en 03 lots, pour un montant prévisionnel de :

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais ayant des compétences avérées dans le domaine de l’électricité.

7. Financement
FINANCEMENT BIP-RT EXERCICE 2021

8. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté au service de la Passation des Marchés, sis à l’hôtel de ville de Batié et pourra être retiré dans le même service sur présentation d’une quittance de versement d’un montant de 65 000 (Soixante-cinq mille) FCFA payable à la recette municipale de Batié,
Ladite quittance devra contenir les informations suivantes :

• Le nom du soumissionnaire ;
• Le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres :
• L’objet de l’Appel d’Offres :
• Le montant des frais payés ;

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté au service de la Passation des Marchés, sis à l’hôtel de ville de Batié et pourra être retiré dans le même service sur présentation d’une quittance de versement d’un montant de 65 000 (Soixante-cinq mille) FCFA payable à la recette municipale de Batié,

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (O1) l’original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au secrétariat de la Mairie de Batié au plus tard le 09/02/2021 à 10 heures précises, heure locale contre récépissé. Elle devra porter la mention :

DOSSIER D’APPELS D’OFFRES NATIONAL OUVERT

001/AONO/C-Batié/SPM-AI/2021

pour les TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONO DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX
(En procédure d’urgence)

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire est tenu de présenter dans son dossier une caution de soumission fournie par un établissement bancaire ou d’assurance de premier ordre agréé par le MINFI dans les conditions de la COBAC.
Cette caution devra être conforme au modèle présenté en annexe. Le montant de la caution de soumission devra être égal à :

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être produites en originales ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois (3) mois pour le dossier original et en photocopies pour les copies;

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres sera effectuée par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Batié le 09/02/2021 dans la salle y afférente de la Maine de Batié à 11 heures, heure locale.
Les soumissionnaires désireux ou leurs représentants dûment mandatés pourront prendre part àcette séance de dépouillement.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être produites en originales ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois (3) mois pour le dossier original et en photocopies pour les copies

14. Critères d’évaluation
l’évaluation sera faite selon les critères ci-aprés défini:

1- critères éliminatoires

• être dans la liste des entreprises suspendues par leMINMAP (Art. 923.09du CMP)
• Absence de la caution de soumission au terme du dépouillement
• Absence d’une pièce administrative après 48 heures;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Le non-respect de 70 % de critères essentiels ;
• absence d’un prix Unitaire quantifié dans le BPU ainsi que de son sous-détail,
  NB : Une demande formulée en vue de l’obtention d’une pièce administrative même certifiée vaut absence de ladite pièce.

2. Critères essentiels :

• Présentation générale de l’offre ;
• Références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;
• personnel;
• visite de site signée par le soumissionnaire accompagnée d’un rapport;
• méthodologie d’exécution
• Moyens Matériels et logistiques compatibles avec le travail àeffectuer ;
• Offre financière.
• Attestation sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un projet en cours d’exécution

15. Attribution
l’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut avoir plus de 02 lots

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service de la Passation des marchés sis au service de passation des marchés de la Mairie de Batié. dés publication du présent avis.

BATIE le 18 Janvier 2021
Le MAIRE
DOMBU

  Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2021, le Maire de la Commune de YABASSI lance un APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LA VILLE DE YABASSI-COMMUNE DE YABASSI.

2. Consistance des prestations
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont détaillés dans le cadre du devis quantitatif et estimatif.

LOCALISATION

Carrefour des huit routes-Pont Batika Yoyo-Centre Administratif, Carrefour des Huit routes pont Batika Toumlon-Résidence Sous-Préfet-EP du Centre-Centre Administratif, Résidence Préfet-Parc des Princes-Préfecture-Bâtiment dispensaire

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 60 000 000 (Soixante-vingt millions) Francs CFA

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de Cinq (05) mois à compter de la notification de l’ordre de service pour le démarrage.

5. Allotissement
Lot unique

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises camerounaises de bonne moralité. Ces entreprises devront justifier des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux d’énergie solaire.

7. Financement
Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2021 de la République du Cameroun, sur la ligne d’imputation budgétaire.

8. Consultation du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis à la Mairie de YABASSI.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de YABASSI, dès publication du présent Avis contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de soixante douze mille (72 000) FCFA Payable à la recette municipale de YABASSI.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devrait parvenir à la Mairie de YABASSI sous pli fermé au plus tard le 10 février 2021 à 11 heures, heures locales et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°007/AONO/CY/DN/CIPM/2021 DU 20 JANVIER 2021
POUR L’INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LA VILLE DE YABASSI-COMMUNE DE YABASSI -DEPARTEMENT DU NKAM REGION DU LITTORAL.
. Financement : Budget d’Investissement Public
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, dont le montant est de un million deux cent mille (1 200 000) F CFA; et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative agréée à cet effet, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’offre.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu 10 février 2021 à 12 heures et se fera en un (01) temps, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la commune de YABASSI, dans la salle de réunion de la Mairie de YABASSI. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires

• Dossier non produit en sept (07) exemplaires ;
• La non-exécution d’un marché antérieur ;
• Absence de la caution de soumission ;
• La non-exécution d’un projet similaire d’un montant ‘ 25 000 000
• Lettre de soumission ;
• D’un prix unitaire quantifié;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Absence de l’attestation de visite du site, du rapport avec une photo couleur montrant une place de la localité ressortant le nom sur une plaque ;
• La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par l’A RMP/MINMAP;
• Un Conducteur des travaux ayant la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres. De rubrique « organisation, méthodologie et planning »;
• Offre Financière incomplète pour absence de :
  Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphés à chaque page, non signés et non datés à la fin) ;
• Offre Technique incomplète pour absence de:
• Note <15/19

Principaux critères de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

• le personnel d’encadrement (09 rubriques) oui/non
• la disponibilité du matériel (02 rubriques) oui/non
• les références de l’entreprise (02 rubriques) oui/non
• l’organisation et la compréhension du projet (03 rubriques) oui/non
• la présentation des offres (03 rubriques) oui/non
• Le non-respect d’au moins 15/19 des rubriques entraîne l’élimination de l’offre conformément aux grilles d’évaluation.

15. Attribution
Le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant (hors taxes) dont l’offre aura été reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres et remplissant les capacités techniques et financières requises.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Mairie de YABASSI et à la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie du Nkam à Yabassi

-Bien vouloir appeler gratuitement aux numéros verts suivant 673 20 57 25/699 37 07 48 pour dénonciation de mauvaises pratiques et dysfonctionnement observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics.

YABASSI le 20 Janvier 2021
Le MAIRE
EBA JEAN MIRABEAU

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Directeur Général de la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la FOURNITURE DE 11 500 COMPTEURS DE ONSOMMATION D’EAU DES ABONNES DN15, DN20 ET DN40 CLASSE C.

2. Consistance des prestations
Les prestations objet du présent Appel d’Offres comprennent :

• La Fourniture de 10 000 Compteurs de diamètre 15 mm avec paire de raccord, joint et clapet ;
• La Fourniture de 1000 Compteurs de diamètre 20 mm avec paire de raccord, joints et clapet ;
• La Fourniture de 500 Compteurs de diamètre 20 mm avec paire de raccord, joints et clapet.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel des prestations à l’issue des études préalables par lot est de 363 116 250 FCFA TTC (trois cent soixante trois millions cent seize mille deux cent cinquante) FCFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai maximum de livraison prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent Appel d’offres est de Quatre (04)(les commandes seront effectuées en deux tranches représentant chacune approximativement la moitié des quantités totales prévues par le marché)à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.

5. Allotissement

• Les prestations sont réalisées en un (01) lot unique.
• Les prestations sont réalisées en un (01) lot unique

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres National est ouverte aux fournisseurs spécialisés dans le matériel suscité.

7. Financement
Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget d’investissement de la CAMWATER, Exercice 2021.

8. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le DAO peut être consulté aux heures ouvrables à la Division des Affaires Juridiques et des Marchés porte A05, à l’Immeuble Siège de la CAMWATER, Boite Postale 524, Tel (00237) 233 42 87 11, Fax (00237) 233 43 72 70.

9. Acquisition du dossier
Dès publication du présent avis, le DAO peut être retiré à partir de 7h30 jusqu’à 16 heures locales, chaque jour ouvrable à la Division des Affaires Juridiques et des Marchés porte A05, à l’Immeuble Siège de la CAMWATER, Boite Postale 524, Tel (00237) 233 42 87 11, Fax (00237) 233 43 72 70.
Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)se fera sur présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de 200 000 (Deux Cent Mille)Francs CFA payable à la BICEC au compte N° 06800.33598800001 clé 89 au profit de « Compte Spécial CAS-ARMP.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais sept (07) exemplaires dont un (01) original papier, cinq (05) copies papier, et 01 copie en version numérique (CD ou support USB)marquées comme tels et conformément aux prescriptions du DAO, devra parvenir par envoi recommandé avec accusé de réception à l’adresse susmentionnée, ou y être déposée contre récépissé, au plus tard le 23/02/2021 à 11 heures 00, heure locale et devra porter impérativement la seule et unique mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°0003/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2021 DU 20/01/2021 POUR LA FOURNITURE DE 11 500 COMPTEURS DE CONSOMMATION D’EAU DES ABONNES DN15, DN20 ET DN40 CLASSE C
(Lot N° à préciser par le soumissionnaire)
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à son dossier administratif, une caution de soumission acquittée délivrée par une banque ou un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances et d’un montant de : 7 262 325 FCFA et d’une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les autres pièces requises du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative conformément aux stipulations du Règlement Particulier d’Appel d’Offres. Elles devront dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établis postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission acquittée, entrainera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des Pièces administratives, des Offres techniques et financières se fera en un (01) temps à la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) le 23/02/2021 à 12h00 heures, heure locale, dans la salle de conférence de la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAMWATER.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera selon le système binaire oui ou non.

14.1- Critères éliminatoires

Ces critères sont les suivants :

• Pièces falsifiées ou fausses déclarations ;
• Délai de livraison > 9 mois ;
• Note inférieure à 75%de oui sur les sous-critères ;
• Marché antérieur non achevé ;
• Non respect d’une seule des caractéristiques de base ci-après :

Critères essentiels 

Les sous-critères d’évaluation porteront sur les aspects ci-après :

• La présentation générale de l’offre ;
• Les caractéristiques du matériel proposé ;
• Les références des prestations similaires réalisées ;
• Certificat du Fabricant
• Chiffre d’Affaires.
• Le détail des sous-critères est contenu dans la grille d’évaluation du Règlement particulier de l’Appel d’Offres.

15. Attribution
Le Marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les critères techniques et administratifs requis.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date d’ouverture des offres.

17. Renseignements complémentaires
Tout autre renseignement complémentaire peut être obtenu aux heures ouvrables, bureaux : 304 et A05 de l’immeuble Siège de la CAMWATER, BP : 524 Douala Cameroun, Tél. (237) 33 42 89 81/ Fax (237) 33 42 89 81. Email : secretariatdgcamwater@camwater.cm

DOUALA le 20 Janvier 2021
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
BOLENGA GERVAIS

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le présent avis d’appel d’offres a pour objet les travaux d’équipements en électrification de secours des logements de la cite municipale de nguibassal par énergie solaire dans l’arrondissement de nguibassal, département du Nyong et kelle.

2. Consistance des prestations

• Installations ;
• Equipements ;
• Construction du réseau d’électrification en énergie solaire photovoltaïque.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de : 37 459 760F (trente-sept millions quatre cent cinquante-neuf mille sept cent soixante francs) CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de quatre (04) mois.

5. Allotissement
Les travaux objet de la demande sont répartis en un lot, dans l’arrondissement de NGUIBASSAL : travaux d’équipements en électrification de secours des logements de la cite municipale de nguibassal par énergie solaire dans l’arrondissement de nguibassal, département du Nyong et kelle, département du Nyong et kelle.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises installées au Cameroun ayant une expérience avérée dans le domaine de travaux d’électrification.
La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement.

7. Financement
Les travaux objet de l’Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public, EXERCICE 2021

8. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de la Commune de NGUIBASSAL dès publication du présent avis d’appel d’offres.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être obtenu à la Mairie de la commune de NGUIBASSAL dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de NGUIBASSAL d’un montant non remboursables de 55 000F (cinquante-cinq mille francs) CFA.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de la commune de NGUIBASSAL au plus tard le 09 Février 2021 à 12 heures précises contre récépissé et devront porter la mention :

«DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 004/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/21 DU 18 JANVIER 2021
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT EN ELECTRIFICATION DE SECOURS DES LOGEMENTS DE LA CITE MUNICIPALE DE NGUIBASSAL PAR ENERGIE SOLAIRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, EN PROCEDURE D’URGENCE.
A n’ouvrir qu’en salle de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé à 749 195 (cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-quinze francs) FCFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps le 09 Février 2021 à 13 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Placée auprès de la commune de NGUIBASSAL siégeant dans la salle de réunions de la Commune de NGUIBASSAL en présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge.

14. Critères d’évaluation
1- Principaux critères éliminatoires

• Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
• Absence d’une pièce ou partie dans l’offre financière ;
• Non production dans un délai de 48 heures des pièces administratives non conformes ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Omission du sous-détail d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
• Dossier n’ayant pas obtenu, au terme de l’analyse technique, moins de 21 éléments positifs (oui) ;
• Absence d’une note méthodologique dans l’offre technique ;
• Conducteur des travaux non titulaire du diplôme d’Ingénieur de travaux dans le domaine électricité ou autre diplôme équivalent de niveau BAC + 3 dans le domaine et inscrit à l’ordre des Ingénieurs.

2- Critères essentiels
A- Présentation de l’offre 03 éléments
B – Références 05 éléments
C – Personnel d’encadrement 10 éléments
D – Organisation-Planning-Méthodologie 07 éléments
E – Matériel 03 éléments

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, sera évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 60 (Soixante) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de la Commune de NGUIBASSAL, au numéro : 699893983/679972494
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48. CONAC : 1450.

YAOUNDE le 15 Janvier 2021
Le MAIRE
MBOCK MIOUMNDE MARIE PASCALE

Télécharger le DAO