Dans le cadre du développement de ses infrastructures de transport, Le Maire de la Commune de FOUMBAN, Maître d’Ouvrage, tance un Appel d’Offres National Restreint pour les travaux de construction de la gare routière principale de FOUMBAN

Les travaux comprennent notamment :
o l’installation de chantier et les travaux préliminaires ;
o les terrassements ;
o les travaux
de béton armé ;
o les travaux de maçonnerie ;
o l’étanchéité;
o les travaux de charpente-couverture et faux-plafonds ;
o les revêtements durs ;
o la plomberie ;
o l’électricité ;
o les menuiseries bois, métallique et aluminium ;
o les peintures

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de quatre cent quarante-un million huit cent dix sept mille trois cent quarante (441 817 340) francs CFA TTC.

Les travaux sont répartis en un lot unique.

La participation est restreinte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais éligîbles et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).
Le présent avis d’appel d’offres est adressé aux candidats inscrits sur la liste restreinte en pièce jointe

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2022

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN dès publication du présent avis.

Le Dossier dAppel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Deux cent mille (200 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de FOUMBAN.

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Service Teclmique de la Commune de Foumban, tél :697 97 18 25, au plus tard le 27/10/2022 à 12 heures, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°006/AONR/C-FBAN/SG/CIPIV1/2022 DU 22 SEPTEMBRE 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE PRINCIPALE DE FOUMBAN » : MODULE 1
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de huit (08) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie parune banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et non défaillante pour les projets financés par le FEICOIVI (voir liste des banques et compagnies d’assurance défaillantes en pièce 13 du DAO) et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant égal à huit millions huit cent trente-six mille trois cent quarante-sept (8 836 347)francs CFA, d’une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …). conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO (excepté les banques oucompagnies d’assurance défaillantes pour tes projets FEICOM, confère pièce 13du présent DAO).

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 27/1/2022 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Corimune de Foumban siégeant dans la salle N°02 du 2ème de la Mairie de Foumban.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

a. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire, il s’agit notamment:
– absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures qui suivent la séance de dépouillement ;
– absence de la caution de soumission à l’ouverture délivrée par une banque/compagnie d’assurance conformément aux pièces 12 et 13;
– fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
– omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
– note technique inférieure à 70% ;
– absence d’une attestation de non-abandon d’un chantier sur l’honneur ;
– avoir fait l’objet de résiliation pour défaillance dans L’exécution des contrats financés par le FEICOM (voir la liste en pièce 13).
– Ne pasproduire ime déclorotion sur l’honneur ;
– Certification des documents préalablement certifiés ;
– Avoir présenté un personnel fonctionnaire non mis en disponibilité
– La non-conformité du modèle de soumission;
– Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) :
– Absence de l’attestation de visite de site sur l’honneur avec rapport et photos;
b. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
– la capacité financière ;
– les références ;
– le délai d’exécution ;
– le personnel ;
– les matériels ;
– la méthodologie environnementale et sociale
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :
a) Situation financière (2 oui)
• Cadre de sous détail d’un prix unitaire conforme;
• Bordereau de prix unitaire en chiffres et en lettres.
b) Références de l’entreprise (3oui)
> Expériences Générales de l’entreprise dans le domaine BTP
Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de BTP (>1 donne droit à un oui ; >3 donne droit à un oui ; >5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)
c) Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6oui)
NB : Prise en compte des techniciens avérés dans l’utilisation des B.T.P
• Conducteur des Travaux (cv ; diplôme et CNI certifiés) = 3 oui
• Chefchantier (CV, diplôme et CNI certifiés) = 3 oui.
NB les trois pièces sont indissociables
Projet à compétence Départementale (conducteur des travaux : Ingénieur du Génie Civil ou Génie Rural (lan) ou Technicien Supérieur Génie Civil ou Génie Rural (3ans) ; Chef chantier : Technicien Génie Civil ou Génie Rural (2ans) ou un Agent Technique justifiant de quatre (04) ans.
d) Matériel de chantier à mobiliser; (au moins 6oui)
❖ Les Contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules certifiées par une autorité compétente (Préfet ou ses adjoints, Sous-préfet ou son adjoint) ; (un oui pour chaque justification)
*> Pour le bâtiment on aura (bétonnière, vibreur, pick-up ; camion, dame sauteuse petits
matériels (carte grise certifiée pai- une autorité compétente (Préfet ou ses adjoints, Sous- préfet ou son adjoint) et facture donne droit à un oui pour chaque justification).
e) Méthodologie; (5 oui)
> Planning conforme = 1 (un) oui ;
> Origine des matériaux = 1 (un) oui ;
> Aspects socio- environnementaux = 1 (un) oui.
> Rapport de visite de site illustratif avec photos = 1 (un) oui ;
> Plan de localisation = 1 (un) oui.
> Hygiène et salubrité au chantier = 1 (un) oui ;
f) Présentation de l’offre. (2 oui)
o Reliure et intercalaires de couleur autre que le blanc,
o respect de l’ordre des pièces.
Seules les soiunissions qui auront obtenues au moins 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offre et dont l’offre est jugée la moins-disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN.

Dans le cadre du développement de ses infrastructures de transport, Le Maire de la Commune de FOUMBAN, Maître d’Ouvrage, tance un Appel d’Offres National Restreint pour les travaux de construction de la gare routière principale de FOUMBAN

Les travaux comprennent notamment :
o l’installation de chantier et les travaux préliminaires ;
o les terrassements ;
o les travaux
de béton armé ;
o les travaux de maçonnerie ;
o l’étanchéité;
o les travaux de charpente-couverture et faux-plafonds ;
o les revêtements durs ;
o la plomberie ;
o l’électricité ;
o les menuiseries bois, métallique et aluminium ;
o les peintures

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de quatre cent quarante-un million huit cent dix sept mille trois cent quarante (441 817 340) francs CFA TTC.

Les travaux sont répartis en un lot unique.

La participation est restreinte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais éligîbles et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).
Le présent avis d’appel d’offres est adressé aux candidats inscrits sur la liste restreinte en pièce jointe

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2022

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN dès publication du présent avis.

Le Dossier dAppel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Deux cent mille (200 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de FOUMBAN.

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Service Teclmique de la Commune de Foumban, tél :697 97 18 25, au plus tard le 27/10/2022 à 12 heures, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°006/AONR/C-FBAN/SG/CIPIV1/2022 DU 22 SEPTEMBRE 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE PRINCIPALE DE FOUMBAN » : MODULE 1
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de huit (08) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie parune banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et non défaillante pour les projets financés par le FEICOIVI (voir liste des banques et compagnies d’assurance défaillantes en pièce 13 du DAO) et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant égal à huit millions huit cent trente-six mille trois cent quarante-sept (8 836 347)francs CFA, d’une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …). conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO (excepté les banques oucompagnies d’assurance défaillantes pour tes projets FEICOM, confère pièce 13du présent DAO).

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 27/1/2022 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Corimune de Foumban siégeant dans la salle N°02 du 2ème de la Mairie de Foumban.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

a. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire, il s’agit notamment:
– absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures qui suivent la séance de dépouillement ;
– absence de la caution de soumission à l’ouverture délivrée par une banque/compagnie d’assurance conformément aux pièces 12 et 13;
– fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
– omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
– note technique inférieure à 70% ;
– absence d’une attestation de non-abandon d’un chantier sur l’honneur ;
– avoir fait l’objet de résiliation pour défaillance dans L’exécution des contrats financés par le FEICOM (voir la liste en pièce 13).
– Ne pasproduire ime déclorotion sur l’honneur ;
– Certification des documents préalablement certifiés ;
– Avoir présenté un personnel fonctionnaire non mis en disponibilité
– La non-conformité du modèle de soumission;
– Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) :
– Absence de l’attestation de visite de site sur l’honneur avec rapport et photos;
b. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
– la capacité financière ;
– les références ;
– le délai d’exécution ;
– le personnel ;
– les matériels ;
– la méthodologie environnementale et sociale
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :
a) Situation financière (2 oui)
• Cadre de sous détail d’un prix unitaire conforme;
• Bordereau de prix unitaire en chiffres et en lettres.
b) Références de l’entreprise (3oui)
> Expériences Générales de l’entreprise dans le domaine BTP
Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de BTP (>1 donne droit à un oui ; >3 donne droit à un oui ; >5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)
c) Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6oui)
NB : Prise en compte des techniciens avérés dans l’utilisation des B.T.P
• Conducteur des Travaux (cv ; diplôme et CNI certifiés) = 3 oui
• Chefchantier (CV, diplôme et CNI certifiés) = 3 oui.
NB les trois pièces sont indissociables
Projet à compétence Départementale (conducteur des travaux : Ingénieur du Génie Civil ou Génie Rural (lan) ou Technicien Supérieur Génie Civil ou Génie Rural (3ans) ; Chef chantier : Technicien Génie Civil ou Génie Rural (2ans) ou un Agent Technique justifiant de quatre (04) ans.
d) Matériel de chantier à mobiliser; (au moins 6oui)
❖ Les Contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules certifiées par une autorité compétente (Préfet ou ses adjoints, Sous-préfet ou son adjoint) ; (un oui pour chaque justification)
*> Pour le bâtiment on aura (bétonnière, vibreur, pick-up ; camion, dame sauteuse petits
matériels (carte grise certifiée pai- une autorité compétente (Préfet ou ses adjoints, Sous- préfet ou son adjoint) et facture donne droit à un oui pour chaque justification).
e) Méthodologie; (5 oui)
> Planning conforme = 1 (un) oui ;
> Origine des matériaux = 1 (un) oui ;
> Aspects socio- environnementaux = 1 (un) oui.
> Rapport de visite de site illustratif avec photos = 1 (un) oui ;
> Plan de localisation = 1 (un) oui.
> Hygiène et salubrité au chantier = 1 (un) oui ;
f) Présentation de l’offre. (2 oui)
o Reliure et intercalaires de couleur autre que le blanc,
o respect de l’ordre des pièces.
Seules les soiunissions qui auront obtenues au moins 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offre et dont l’offre est jugée la moins-disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN.

Dans le cadre de la poursuite des travaux de construction d’un bâtiment devant abriter l’Unité Pilote de Production des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA),les études d’impact environnemental et social et celles du projet d’extension de l’Unité Pilote de production de ladite Unité doivent être préalablement faites.
De ce fait, l’IMPM à travers son Directeur Général se lance dans la mise en place d’une Unité Pilote de fabrication moderne des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA) et une gamme de produits pour le traitement de maladies infectieuses, de maladies chroniques, dégénératives et de la malnutrition.
Pour y parvenir, l’IMPM lance un Appel d’Offres National Restreint en procédure d’urgence (AONR) pour les études d’impact environnemental et social et pour les études du projet d’extension de l’Unité Pilote de production des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA).
Le présent Appel d’Offres a pour objet, la sélection d’un Cabinet d’étude ou d’un Groupement devant participer à l’Appel d’Offres National Restreint pour « les études d’impact environnemental et social et pour les études du projet d’extension de l’Unité Pilote de Production des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA) ».

La prestation consiste notamment à planifier efficacement la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ; et celles du projet pilote de production afin d’être en étroite ligne avec les exigences réglementaires à savoir :
–     le décret n°2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental abrogé par le décret n°2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental et social ;
–     de l’arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant les catégories d’Opérations donc la réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental et social ;
–     de l’arrêté n°00001/MINEP du 03 février 2007 définissant le contenu général des Termes de Référence d’études d’impact environnemental ;
–     de la politique de durabilité environnementale et sociale de la Société Financière Internationale (IFC), révision du 1^er janvier 2012.
Les prestations du titulaire sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références.

Le coût prévisionnel de la prestation est de 22 000 000 (Vingt-deux millions) Francs CFA.

La participation à cet Appel d’Offres est restreinte à égalité de conditions aux Bureaux d’Etudes de droit camerounais ci-après :

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget d’Investissement Public de l’IMPM, Exercice 2022, Imputation Budgétaire : 56-192-474-73-11-10-220100.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Cellule des Marchés de l’IMPM, sise dans l’enceinte du MINRESI à NGOA EKELLE. Tél. : 675 12 29 93/677 53 56 69, dès publication du présent Avis.

Le dossier peut être obtenu à la Cellule des Marchés de l’IMPM, sise dans l’enceinte du MINRESI à NGOA EKELLE. Tél. : 675 12 29 93/677 53 56 69, dès publication du présent Avis, sur présentation d’une quittance de versement au Compte d’Affectation Spécial CAS-ARMP N° 335988 ouvert à cet effet par l’ARMP dans les agences de la BICEC, d’une somme non remboursable de 50 000 (Cinquante mille) Francs CFA.

Chaque Offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule des Marchés de l’IMPM, sise dans l’enceinte du MINRESI à NGOA EKELLE, Tél. : 678 571 353/691 711 566 au plus tard le 08 novembre 2022 à 14 heures et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/AONR/IMPM/CIPM/2022 DU 26 OCTOBRE 2022, POUR LA SELECTION D’UN CABINET D’ETUDES POUR LES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET POUR LES ETUDES DU PROJET PILOTE DE PRODUCTION EN VUE DE L’EXTENSION DE L’UNITE PILOTE DE PRODUCTION DES MEDICAMENTS TRADITIONNELS AMELIORES (MTA) DE L’INSTITUT DE RECHERCHES MEDICALES ET D’ETUDES DES PLANTES MEDICINALES (IMPM).
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres parvenues après la date et l’heure limites de dépôt des offres indiquées dans le présent Avis d’Appel d’Offres ne seront pas reçues.

Présentation des offres
Les documents constituant l’offre sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans des enveloppes fermées et scellées dont :
–   l’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
–   l’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
–   l’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).
Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres.
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par des intercalaires en format de couleur.

Le délai maximum des prestations prévu par le Maître d’Ouvrage est d’un (01) mois calendaire à compter de la date de notification de l’Ordre de Service.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO. Cette caution, valable pendant trente (30) jours au-delà de la validité des offres est de 200 000 (Deux cent mille) Francs CFA.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
 Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

L’ouverture des plis se fera en deux temps. D’abord le dépouillement des pièces administratives et techniques qui aura lieu le 08 novembre 2022 à 15 heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IMPM dans la salle de réunion sise à la Direction Générale de l’IMPM/Ngoa-Ekéllé, dans l’enceinte du Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne mandatée de leur choix.
Ensuite, l’ouverture des offres financières pour les soumissionnaires qui auront obtenus une note technique supérieure ou égale à 60 points sur 75 (≥ 60/75).

14.1. Critères essentiels :
–   Note technique  (N_t)

–   Note financière (N_f)
L’évaluation financière se fera de la manière suivante : N_f = 75 x M_d/M_i
Où N_fest la note financière de l’offre considérée sur 75 points ;
M_d est le montant TTC de l’offre du moins disant parmi les soumissionnaires
       qualifiés à l’issue de l’évaluation technique ;
M_i est le montant TTC de l’offre considérée.
14.2. Critères éliminatoires
–   Dossier administratif incomplete ;
–   Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
–   Dossier technique incomplet ;
–   Proposition financière incomplète (absence d’un sous détail de prix, d’un prix quantifié dans le Devis Quantitatif et Estimatif, absence d’un élément de la proposition financière tel que précisée dans le RPAO) ;
–   Présence d’une information de l’offre financière dans le Dossier Technique ;
–   Note technique ; inférieure à 60 points sur 75.
Seuls les soumissionnaires qui auront satisfaits à tous les critères éliminatoires et ayant une note technique supérieure ou égale à 60 points sur 75 seront admis à l’analyse financière.
 

La note globale sera pondérée comme suit : N_g = 0,6.N_t + 0,4.N_f 
N_g : Note globale
N_t : Note technique
N_f : Note financière

Les Soumissionnaires restent engagés par leur Offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des Offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre général peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés de l’IMPM, Tél. : 675 12 29 93/677 53 56 69./-

Le présent avis d’appel d’offres a pour objet les travaux d’entretien de certains tronçons de routes, dans  l’Arrondissement de BONDJOCK.

Les travaux comprennent les travaux d’entretien de certains tronçons de routes, dans  l’Arrondissement de BONDJOCK et sont comportent les taches suivantes:

 Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de :

Les travaux objet de la demande sont répartis en Deux (02) lots définis comme suit :

Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais justifiant d’un parc d’engins sur présentation des cartes grises certifiées ou un contrat de location signé et enregistré, des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

Les travaux objet de l’Appel d’Offres, sont financés par le FONDS PROPRES COMMUNE DE BONDJOCK, EXERCICE 2022.

Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de Bondjock (secrétariat général) dès publication du présent avis d’appel d’offres.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Mairie de Bondjock (Secrétariat General) dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de Bondjock d’un montant de  90 000F (Quatre Vingt Dix Mille Francs) CFA non remboursables.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de Bondjock  au plus tard le 24 NOVEMBRE 2022 à partir de 12  heures contre récépissé et devront porter la mention :
«DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 020/AONO/R-CE/D-NK/C-BONDJOCK/CIPM/22 DU 27OCTOBRE 2022 POUR  LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE CERTAINS TRONCONS DE ROUTES, DANS L’ARRONDISSEMENT DE BONDJOCK, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE. EN PROCEDURE D’URGENCE.
A n’ouvrir qu’en salle de dépouillement »

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de Trois (03) Mois à compter de la signature de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé à :

 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus trois (03) mois à l’ouverture des plis  ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

L’ouverture des plis se fera en un temps le 24 NOVEMBRE 2022 à partir de 13 heures par la  Commission Compétente de Passation des Marchés siégeant dans la salle de réunions de la Mairie de BONDJOCK en présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge.

Critères éliminatoires
–  Absence de la méthodologie dans l’offre technique ;
–  Omission du sous-détail ; d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ; 
–  fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
–  Absence d’une pièce ou partie dans l’offre technique ou financière ;
–  Absence d’une pièce dans l’offre administrative passible de rejet après 48h accordées par la commission compétente;
–  l’absence ou non-conformité de la caution de soumission ;
–  Dossier ayant obtenu, au terme de l’analyse technique, 80% soit 20/25 éléments positifs (oui).
Critères essentiels 
A- Présentation Générale de l’offre                                                         02 éléments
B – Références de l’entreprise                                                   03 éléments
C – Personnel d’encadrement                                                     06 éléments
D – Organisation-Planning-Méthodologie                                05 éléments
E – Matériel                                                                                    08 éléments
F – Capacité Financière                                                                01 élément.

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO). Un même prestataire peut être attributaire de plus d’un lot.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 90 (Quatre-Vingt-Dix)  Jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de la commune de BONDJOCK, au numéro : 691 56 99 10.
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48 ou au numéro vert de la CONAC au 1517.

Dans le cadre de la mise en place d’une approche de management par objectif, et dans la perspective de renforcement du pilotage des ressources humaines, le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun SA, Maître d’Ouvrage, envisage de lancer un appel d’Offres National Ouvert pour l’élaboration du schéma Directeur des ressources humaines  au sein de la société Aéroports Du Cameroun SA.

Les consistances du schéma Directeur des ressources humaines consistera à :
1)     Analyser l’état des lieux qualitatif et quantitatif des ressources humaines existant à ADC SA ainsi que les principaux facteurs d’évolution (structurels, organisationnels technologiques) ;
2)     L’analyse prévisionnelle des besoins
3)    La stratégie ressources humaines de ADC SA en termes de pilotage des effectifs, de gestion des emplois, de développement des compétences, amélioration des procédures et des outils permettant de suivre l’activité et la performance RH. ;
4)    Les plans d’actions 2023-2026
NB : Les détails sont contenus dans les termes de référence
 

Le coût prévisionnel des prestations à l’issue des études préalables est d’environ Quinze millions (15 000 000) F CFA TTC.

Les prestations ne sont pas subdivisées en lot.

La participation à la présente consultation est ouverte à égalité de conditions aux cabinets de droit camerounais ayant une expérience avérée dans la gestion des ressources humaines.

Les prestations objet du présent appel d’offres seront financées par le Budget de la société Aéroports du Cameroun S.A., exercice 2022, ligne 60570000

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, Tél. 222 23 36 02, postes 335/359, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Département de la Gestion Administrative  des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 335/359, dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de vingt-cinq (25 000) FCFA dans le compte intitulé «CAS – ARMP » ouvert dans les agences BICEC : Yaoundé Agence centrale, Douala Bonanjo, Limbé, Buéa, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolowa, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua et  Maroua.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, au plus tard le 28/11/2022 à 12 heures, et devra porter la mention :
Appel d’Offres National Ouvert
N° 34./AONR/ADC/CIPM/2022 DU 27/10/2022
POUR ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN SA
 « À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

Le Maître d’Ouvrage a fixé un délai de trois (03) mois pour l’exécution de cette prestation. Toutefois, un soumissionnaire peut proposer un délai inférieur à celui fixé par l’appel d’offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de premier rang ou une compagnie d’assurance, agréée par le ministère en charge des Finances, d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA et valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.
 

L’ouverture des offres administratives et techniques aura lieu le 28/11/2022 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., dans le bureau de la Commission sis à l’aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalen, porte 1103-386.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique requise seront ouvertes à une date ultériérieur

Les offres seront évaluées sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après :
14.1. Critères éliminatoires
a)   Dossier administratif incomplet ou au moins une pièce administrative non conforme (confère RPAO, enveloppe administrative ;
b)   Dossier financier incomplet (confère RPAO, enveloppe financière ;
c)   Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP (à joindre dans le dossier administratif) ;
d)   Présence d’une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
e)   Note technique inférieure à 75 points sur 100 ;
f)     Absence de renseignement d’un prix unitaire quantifié ;
g)   La présence des informations financières dans les dossiers administratifs et les offres technique ;
h)   Refus du soumissionnaire d’accepter les corrections des erreurs arithmétiques de son offre financière.
14.2. Critères essentiels    
1.    Références en prestations similaires :                               40pts ;
2.    Qualification du personnel :                                                30pts ;
3.    Note méthodologique :                                                       15pts ;
4.    Moyens matériels et logistiques :                                       10pts ;
5.    Capacité financière :                                                           07pts ;
6.    Preuve d’acceptation des conditions du marché :              03 pts ;
7.    Présentation de l’offre :                                                       05pts.
Les détails de la notation sont contenus dans le RPAO.

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60) jours à partir de la date limite du dépôt des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Direction des Ressources Humaines de la sociétéAéroports Du Cameroun, sise à son siège social à Yaoundé-Nsimalen, Tél : 222 23 36 02 poste 430.
NB : Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :
-MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ;
-CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82;
-Numéro vert CONAC : 1517.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions 2022 de la société Aéroports Du Cameroun, le Directeur Général Maitre d’Ouvrage envisage l’acquisition de tenue de travail pour certains personnels d’exploitation de la société Aéroports Du Cameroun pour l’amélioration de la qualité de service dans les plateformes aéroportuaires de la concession.

Les prestations objet du présent marché consistent en la fourniture des tenues à certains groupes de personnels d’exploitation ci-après :
–       Agents passage ;
–       Agents PCE;
–       Agents PCA ;
–       Agents Opérations et Piste ;
–       Hôtesse des Relations Publiques.
Lesdites tenues qui seront conformes aux modèles annexés sont constitués de :
Pour les dames
–       Robe polyester/laine vert sapin ceinture tissu à nouer ;
–       Jupe polyester/laine, vert sapin, fente côté ;
–       Veste polyester/laine/élasthanne, vert sapin ;
–       Escarpin cuir noir ;
–       Bustier N° 1 satin/polyester/élasthane,uni blanc
–       Bustier N° 3 satin/polyester/élasthanne, blanc, biais vert
–       Foulard personnalisé N°1 ;
–       Foulard personnalisé N°2.
Pour les hommes
–       Pantalon polyester/ laine vert sapin ;
–       Chemisette polycoton blanche, manches courtes ;
–       Cravate bordeaux personnalisée ADC ;
–       Chaussure cuir noir.
Les caractéristiques techniques sont contenus dans le descriptif des fournitures pièces N°5 du DAO..

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est estimé à
trois cent millions (300 000 000) de FCFA TTC.

Les fournitures ne sont pas subdivisées en lot.

La participation au présent appel d’offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises ayant leurs sièges sociaux au Cameroun et spécialisées dans la confection des vêtements et tenues personnalisées et ayant des références en la matière.

Les fournitures objet du présent appel d’offres seront financées par le budget de la société Aéroports Du Cameroun S.A., exercice 2022, ligne 60433000.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté, aux heures ouvrables, à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA, porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 359/335, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule des Marchésde la société Aéroports Du Cameroun S.A, porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen,Tél. : 222 23 36 02, postes 359/335, dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA, dans le compte d’affectation spéciale intitulé « CAS-ARMP » ouvert dans les agences BICEC : Yaoundé Agence centrale, Douala-Bonanjo, Limbe, Buea, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolawa, Bamenda, N’Gaoundéré, Garoua et Maroua.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, au Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, au plus tard le 29/11./2022 à 12 heures:
 APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 35/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 28./10./2022  POUR LA FOURNITURE DE TENUES DE TRAVAIL POUR CERTAINS PERSONNELS D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A

“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement’’

Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures est de huit (08) mois. Toutefois, un soumissionnaire peut proposer un délai inférieur à celui fixé par l’appel d’offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une  caution  de  soumission  délivrée par  un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance, agréé par le ministère en charge des Finances, d’un montant de six millions (6 000 000) FCFA:
Valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.
 

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre

L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 29./11/2022   à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA, siégeant en séance publique dans le bureau de la Commission sis à l’aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalen, porte 1102-386.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.

Les offres seront évaluées sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après.
14.1Critères éliminatoires
-Dossier administratif incomplet ou présence d’au moins une pièce administrative non conforme (confère RPAO, Enveloppe A) ;
-Dossier financier incomplet (confère RPAO, Enveloppe C) ;
-Un nombre de oui inférieur à six (06) pour la notation des critères essentiels ;
-Production d’une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
-Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP (à joindre dans le dossier administratif) ;
-Absence de renseignement d’un prix unitaire quantifié ;
-Refus du soumissionnaire d’accepter les corrections des erreurs arithmétiques de son offre financière ;
-Non-conformité à au moins une des spécifications techniques majeurs : pour les tissus (couleurs, matière), pour les chaussures (types, couleurs).
 14.2 Critères essentiels     
Références en prestations similaires :                                                      oui/non
Capacité financière :                                                                                  oui/non
Garantie et service après-vente :                                                               oui/non
Preuves d’acceptation des conditions du marché :                                     oui/non
Présentation de l’offre :                                                                                oui/non
 

 Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60) jours à partir de la date limite du dépôt des offres.

Des renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables, à la Sous-Direction des Approvisionnements de la société Aéroports Du Cameroun S.A, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02 porte 0103, poste 330.
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :
-MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ;
-CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82 ;
-Numéro vert CONAC : 1517.

Dans le cadre de la poursuite des travaux de construction d’un bâtiment devant abriter l’Unité Pilote de Production des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA),les études d’impact environnemental et social et celles du projet d’extension de l’Unité Pilote de production de ladite Unité doivent être préalablement faites.
De ce fait, l’IMPM à travers son Directeur Général se lance dans la mise en place d’une Unité Pilote de fabrication moderne des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA) et une gamme de produits pour le traitement de maladies infectieuses, de maladies chroniques, dégénératives et de la malnutrition.
Pour y parvenir, l’IMPM lance un Appel d’Offres National Restreint en procédure d’urgence (AONR) pour les études d’impact environnemental et social et pour les études du projet d’extension de l’Unité Pilote de production des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA).
Le présent Appel d’Offres a pour objet, la sélection d’un Cabinet d’étude ou d’un Groupement devant participer à l’Appel d’Offres National Restreint pour « les études d’impact environnemental et social et pour les études du projet d’extension de l’Unité Pilote de Production des Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA) ».

La prestation consiste notamment à planifier efficacement la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ; et celles du projet pilote de production afin d’être en étroite ligne avec les exigences réglementaires à savoir :
–     le décret n°2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental abrogé par le décret n°2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental et social ;
–     de l’arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant les catégories d’Opérations donc la réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental et social ;
–     de l’arrêté n°00001/MINEP du 03 février 2007 définissant le contenu général des Termes de Référence d’études d’impact environnemental ;
–     de la politique de durabilité environnementale et sociale de la Société Financière Internationale (IFC), révision du 1^er janvier 2012.
Les prestations du titulaire sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références.

Le coût prévisionnel de la prestation est de 22 000 000 (Vingt-deux millions) Francs CFA.

La participation à cet Appel d’Offres est restreinte à égalité de conditions aux Bureaux d’Etudes de droit camerounais ci-après :

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget d’Investissement Public de l’IMPM, Exercice 2022, Imputation Budgétaire : 56-192-474-73-11-10-220100.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Cellule des Marchés de l’IMPM, sise dans l’enceinte du MINRESI à NGOA EKELLE. Tél. : 675 12 29 93/677 53 56 69, dès publication du présent Avis.

Le dossier peut être obtenu à la Cellule des Marchés de l’IMPM, sise dans l’enceinte du MINRESI à NGOA EKELLE. Tél. : 675 12 29 93/677 53 56 69, dès publication du présent Avis, sur présentation d’une quittance de versement au Compte d’Affectation Spécial CAS-ARMP N° 335988 ouvert à cet effet par l’ARMP dans les agences de la BICEC, d’une somme non remboursable de 50 000 (Cinquante mille) Francs CFA.

Chaque Offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule des Marchés de l’IMPM, sise dans l’enceinte du MINRESI à NGOA EKELLE, Tél. : 678 571 353/691 711 566 au plus tard le 08 novembre 2022 à 14 heures et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/AONR/IMPM/CIPM/2022 DU 26 OCTOBRE 2022, POUR LA SELECTION D’UN CABINET D’ETUDES POUR LES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET POUR LES ETUDES DU PROJET PILOTE DE PRODUCTION EN VUE DE L’EXTENSION DE L’UNITE PILOTE DE PRODUCTION DES MEDICAMENTS TRADITIONNELS AMELIORES (MTA) DE L’INSTITUT DE RECHERCHES MEDICALES ET D’ETUDES DES PLANTES MEDICINALES (IMPM).
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres parvenues après la date et l’heure limites de dépôt des offres indiquées dans le présent Avis d’Appel d’Offres ne seront pas reçues.

Présentation des offres
Les documents constituant l’offre sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans des enveloppes fermées et scellées dont :
–   l’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
–   l’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
–   l’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).
Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres.
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par des intercalaires en format de couleur.

Le délai maximum des prestations prévu par le Maître d’Ouvrage est d’un (01) mois calendaire à compter de la date de notification de l’Ordre de Service.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO. Cette caution, valable pendant trente (30) jours au-delà de la validité des offres est de 200 000 (Deux cent mille) Francs CFA.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
 Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

L’ouverture des plis se fera en deux temps. D’abord le dépouillement des pièces administratives et techniques qui aura lieu le 08 novembre 2022 à 15 heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IMPM dans la salle de réunion sise à la Direction Générale de l’IMPM/Ngoa-Ekéllé, dans l’enceinte du Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne mandatée de leur choix.
Ensuite, l’ouverture des offres financières pour les soumissionnaires qui auront obtenus une note technique supérieure ou égale à 60 points sur 75 (≥ 60/75).

14.1. Critères essentiels :
–   Note technique  (N_t)

–   Note financière (N_f)
L’évaluation financière se fera de la manière suivante : N_f = 75 x M_d/M_i
Où N_fest la note financière de l’offre considérée sur 75 points ;
M_d est le montant TTC de l’offre du moins disant parmi les soumissionnaires
       qualifiés à l’issue de l’évaluation technique ;
M_i est le montant TTC de l’offre considérée.
14.2. Critères éliminatoires
–   Dossier administratif incomplete ;
–   Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
–   Dossier technique incomplet ;
–   Proposition financière incomplète (absence d’un sous détail de prix, d’un prix quantifié dans le Devis Quantitatif et Estimatif, absence d’un élément de la proposition financière tel que précisée dans le RPAO) ;
–   Présence d’une information de l’offre financière dans le Dossier Technique ;
–   Note technique ; inférieure à 60 points sur 75.
Seuls les soumissionnaires qui auront satisfaits à tous les critères éliminatoires et ayant une note technique supérieure ou égale à 60 points sur 75 seront admis à l’analyse financière.
 

La note globale sera pondérée comme suit : N_g = 0,6.N_t + 0,4.N_f 
N_g : Note globale
N_t : Note technique
N_f : Note financière

Les Soumissionnaires restent engagés par leur Offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des Offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre général peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés de l’IMPM, Tél. : 675 12 29 93/677 53 56 69./-

Dans le cadre de la mise en place d’une approche de management par objectif, et dans la perspective de renforcement du pilotage des ressources humaines, le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun SA, Maître d’Ouvrage, envisage de lancer un appel d’Offres National Ouvert pour l’élaboration du schéma Directeur des ressources humaines  au sein de la société Aéroports Du Cameroun SA.

Les consistances du schéma Directeur des ressources humaines consistera à :
1)     Analyser l’état des lieux qualitatif et quantitatif des ressources humaines existant à ADC SA ainsi que les principaux facteurs d’évolution (structurels, organisationnels technologiques) ;
2)     L’analyse prévisionnelle des besoins
3)    La stratégie ressources humaines de ADC SA en termes de pilotage des effectifs, de gestion des emplois, de développement des compétences, amélioration des procédures et des outils permettant de suivre l’activité et la performance RH. ;
4)    Les plans d’actions 2023-2026
NB : Les détails sont contenus dans les termes de référence
 

Le coût prévisionnel des prestations à l’issue des études préalables est d’environ Quinze millions (15 000 000) F CFA TTC.

Les prestations ne sont pas subdivisées en lot.

La participation à la présente consultation est ouverte à égalité de conditions aux cabinets de droit camerounais ayant une expérience avérée dans la gestion des ressources humaines.

Les prestations objet du présent appel d’offres seront financées par le Budget de la société Aéroports du Cameroun S.A., exercice 2022, ligne 60570000

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, Tél. 222 23 36 02, postes 335/359, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Département de la Gestion Administrative  des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 335/359, dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de vingt-cinq (25 000) FCFA dans le compte intitulé «CAS – ARMP » ouvert dans les agences BICEC : Yaoundé Agence centrale, Douala Bonanjo, Limbé, Buéa, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolowa, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua et  Maroua.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, au plus tard le 28/11/2022 à 12 heures, et devra porter la mention :
Appel d’Offres National Ouvert
N° 34./AONR/ADC/CIPM/2022 DU 27/10/2022
POUR ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN SA
 « À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

Le Maître d’Ouvrage a fixé un délai de trois (03) mois pour l’exécution de cette prestation. Toutefois, un soumissionnaire peut proposer un délai inférieur à celui fixé par l’appel d’offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de premier rang ou une compagnie d’assurance, agréée par le ministère en charge des Finances, d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA et valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.
 

L’ouverture des offres administratives et techniques aura lieu le 28/11/2022 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., dans le bureau de la Commission sis à l’aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalen, porte 1103-386.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique requise seront ouvertes à une date ultériérieur

Les offres seront évaluées sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après :
14.1. Critères éliminatoires
a)   Dossier administratif incomplet ou au moins une pièce administrative non conforme (confère RPAO, enveloppe administrative ;
b)   Dossier financier incomplet (confère RPAO, enveloppe financière ;
c)   Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP (à joindre dans le dossier administratif) ;
d)   Présence d’une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
e)   Note technique inférieure à 75 points sur 100 ;
f)     Absence de renseignement d’un prix unitaire quantifié ;
g)   La présence des informations financières dans les dossiers administratifs et les offres technique ;
h)   Refus du soumissionnaire d’accepter les corrections des erreurs arithmétiques de son offre financière.
14.2. Critères essentiels    
1.    Références en prestations similaires :                               40pts ;
2.    Qualification du personnel :                                                30pts ;
3.    Note méthodologique :                                                       15pts ;
4.    Moyens matériels et logistiques :                                       10pts ;
5.    Capacité financière :                                                           07pts ;
6.    Preuve d’acceptation des conditions du marché :              03 pts ;
7.    Présentation de l’offre :                                                       05pts.
Les détails de la notation sont contenus dans le RPAO.

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60) jours à partir de la date limite du dépôt des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Direction des Ressources Humaines de la sociétéAéroports Du Cameroun, sise à son siège social à Yaoundé-Nsimalen, Tél : 222 23 36 02 poste 430.
NB : Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :
-MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ;
-CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82;
-Numéro vert CONAC : 1517.

Le présent avis d’appel d’offres a pour objet les travaux d’entretien de certains tronçons de routes, dans  l’Arrondissement de BONDJOCK.

Les travaux comprennent les travaux d’entretien de certains tronçons de routes, dans  l’Arrondissement de BONDJOCK et sont comportent les taches suivantes:

 Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de :

Les travaux objet de la demande sont répartis en Deux (02) lots définis comme suit :

Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais justifiant d’un parc d’engins sur présentation des cartes grises certifiées ou un contrat de location signé et enregistré, des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

Les travaux objet de l’Appel d’Offres, sont financés par le FONDS PROPRES COMMUNE DE BONDJOCK, EXERCICE 2022.

Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de Bondjock (secrétariat général) dès publication du présent avis d’appel d’offres.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Mairie de Bondjock (Secrétariat General) dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de Bondjock d’un montant de  90 000F (Quatre Vingt Dix Mille Francs) CFA non remboursables.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de Bondjock  au plus tard le 24 NOVEMBRE 2022 à partir de 12  heures contre récépissé et devront porter la mention :
«DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 020/AONO/R-CE/D-NK/C-BONDJOCK/CIPM/22 DU 27OCTOBRE 2022 POUR  LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE CERTAINS TRONCONS DE ROUTES, DANS L’ARRONDISSEMENT DE BONDJOCK, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE. EN PROCEDURE D’URGENCE.
A n’ouvrir qu’en salle de dépouillement »

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de Trois (03) Mois à compter de la signature de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé à :

 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus trois (03) mois à l’ouverture des plis  ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

L’ouverture des plis se fera en un temps le 24 NOVEMBRE 2022 à partir de 13 heures par la  Commission Compétente de Passation des Marchés siégeant dans la salle de réunions de la Mairie de BONDJOCK en présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge.

Critères éliminatoires
–  Absence de la méthodologie dans l’offre technique ;
–  Omission du sous-détail ; d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ; 
–  fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
–  Absence d’une pièce ou partie dans l’offre technique ou financière ;
–  Absence d’une pièce dans l’offre administrative passible de rejet après 48h accordées par la commission compétente;
–  l’absence ou non-conformité de la caution de soumission ;
–  Dossier ayant obtenu, au terme de l’analyse technique, 80% soit 20/25 éléments positifs (oui).
Critères essentiels 
A- Présentation Générale de l’offre                                                         02 éléments
B – Références de l’entreprise                                                   03 éléments
C – Personnel d’encadrement                                                     06 éléments
D – Organisation-Planning-Méthodologie                                05 éléments
E – Matériel                                                                                    08 éléments
F – Capacité Financière                                                                01 élément.

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO). Un même prestataire peut être attributaire de plus d’un lot.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 90 (Quatre-Vingt-Dix)  Jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de la commune de BONDJOCK, au numéro : 691 56 99 10.
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48 ou au numéro vert de la CONAC au 1517.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions 2022 de la société Aéroports Du Cameroun, le Directeur Général Maitre d’Ouvrage envisage l’acquisition de tenue de travail pour certains personnels d’exploitation de la société Aéroports Du Cameroun pour l’amélioration de la qualité de service dans les plateformes aéroportuaires de la concession.

Les prestations objet du présent marché consistent en la fourniture des tenues à certains groupes de personnels d’exploitation ci-après :
–       Agents passage ;
–       Agents PCE;
–       Agents PCA ;
–       Agents Opérations et Piste ;
–       Hôtesse des Relations Publiques.
Lesdites tenues qui seront conformes aux modèles annexés sont constitués de :
Pour les dames
–       Robe polyester/laine vert sapin ceinture tissu à nouer ;
–       Jupe polyester/laine, vert sapin, fente côté ;
–       Veste polyester/laine/élasthanne, vert sapin ;
–       Escarpin cuir noir ;
–       Bustier N° 1 satin/polyester/élasthane,uni blanc
–       Bustier N° 3 satin/polyester/élasthanne, blanc, biais vert
–       Foulard personnalisé N°1 ;
–       Foulard personnalisé N°2.
Pour les hommes
–       Pantalon polyester/ laine vert sapin ;
–       Chemisette polycoton blanche, manches courtes ;
–       Cravate bordeaux personnalisée ADC ;
–       Chaussure cuir noir.
Les caractéristiques techniques sont contenus dans le descriptif des fournitures pièces N°5 du DAO..

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est estimé à
trois cent millions (300 000 000) de FCFA TTC.

Les fournitures ne sont pas subdivisées en lot.

La participation au présent appel d’offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises ayant leurs sièges sociaux au Cameroun et spécialisées dans la confection des vêtements et tenues personnalisées et ayant des références en la matière.

Les fournitures objet du présent appel d’offres seront financées par le budget de la société Aéroports Du Cameroun S.A., exercice 2022, ligne 60433000.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté, aux heures ouvrables, à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA, porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 359/335, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule des Marchésde la société Aéroports Du Cameroun S.A, porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen,Tél. : 222 23 36 02, postes 359/335, dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA, dans le compte d’affectation spéciale intitulé « CAS-ARMP » ouvert dans les agences BICEC : Yaoundé Agence centrale, Douala-Bonanjo, Limbe, Buea, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolawa, Bamenda, N’Gaoundéré, Garoua et Maroua.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, au Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, au plus tard le 29/11./2022 à 12 heures:
 APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 35/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 28./10./2022  POUR LA FOURNITURE DE TENUES DE TRAVAIL POUR CERTAINS PERSONNELS D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A

“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement’’

Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures est de huit (08) mois. Toutefois, un soumissionnaire peut proposer un délai inférieur à celui fixé par l’appel d’offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une  caution  de  soumission  délivrée par  un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance, agréé par le ministère en charge des Finances, d’un montant de six millions (6 000 000) FCFA:
Valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.
 

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre

L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 29./11/2022   à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA, siégeant en séance publique dans le bureau de la Commission sis à l’aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalen, porte 1102-386.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.

Les offres seront évaluées sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après.
14.1Critères éliminatoires
-Dossier administratif incomplet ou présence d’au moins une pièce administrative non conforme (confère RPAO, Enveloppe A) ;
-Dossier financier incomplet (confère RPAO, Enveloppe C) ;
-Un nombre de oui inférieur à six (06) pour la notation des critères essentiels ;
-Production d’une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
-Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP (à joindre dans le dossier administratif) ;
-Absence de renseignement d’un prix unitaire quantifié ;
-Refus du soumissionnaire d’accepter les corrections des erreurs arithmétiques de son offre financière ;
-Non-conformité à au moins une des spécifications techniques majeurs : pour les tissus (couleurs, matière), pour les chaussures (types, couleurs).
 14.2 Critères essentiels     
Références en prestations similaires :                                                      oui/non
Capacité financière :                                                                                  oui/non
Garantie et service après-vente :                                                               oui/non
Preuves d’acceptation des conditions du marché :                                     oui/non
Présentation de l’offre :                                                                                oui/non
 

 Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60) jours à partir de la date limite du dépôt des offres.

Des renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables, à la Sous-Direction des Approvisionnements de la société Aéroports Du Cameroun S.A, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02 porte 0103, poste 330.
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :
-MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ;
-CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82 ;
-Numéro vert CONAC : 1517.