Dans le cadre de l’exécution du Budget du MINTP – Ligne Fonds Routier, le Maire de la Commune de MEIGANGA, Autorité Contractante, lance, un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux d’entretien de la route Gale-Djallo (9,00 km), Commune de Meiganga, Département du Mbere, Région de l’Adamaoua.

Les travaux objet du présent Dossier d’Appel d’Offres comprennent tous les ouvrages prévus au cadre du détail quantitatif et estimatif, notamment les opérations suivantes :

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Quatre – vingt-cinq millions (85 000 000) de Francs CFA TTC.

Les travaux sont en un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de l’entretien routier et du Génie-Civil.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres les informations authentiques qui permettront de retenir celle(s) pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

Les travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier pour un coût estimatif total de Quatre – vingt – cinq millions (85 000 000) de Francs CFA TTC sur la ligne d’imputation budgétaire n° …….

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de MEIGANGA, Secrétariat General Tel : 693 31 76 41, dès publication et affichage du présent avis.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Commune de MEIGANGA auprès du Secrétaire Général, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de Quatre-vingt-dix milles (90 000) FCFA, payable à la Recette Municipale de MEIGANGA.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais on 07 (sept) exemplaires dont l’original et 06 copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat Général de la Commune de MEIGANGA au plus tard le 30/06/2023 à 14 heures et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 17/AONO/C-MGA/CIPM/2023 DU…..POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE GALE-DJALLO (9,00 KM), COMMUNE DE MEIGANGA, DEPARTEMENT DU MBERE, RCGION DE L’ADAMAOUA « EN PROCEDURE D’URGENCE
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage, pour l’exécution du projet objet du présent Avis d’Appel d’Offres est de Cinq (05) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou line compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans le DAO, d’un montant d’un million sept cent mille (1 700 000) FCFA conformément à I arrêté en vigueur, et valable pondant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date limite de validité des offres conformément au modèle en annexe.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans le DAO, d’un montant d’un million sept cents mille (1 700 000) F CFA et valable pendant quatre-vingt-dix (90) Jours au-delà de la date limite de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service compétent ou une autre autorité administrative (préfet, sous-préfet…) Conformément aux stipulations du règlement particulier de l’appel d’offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de 03 (trois mois) précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier d’appel d’offre sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’Assurance agréée par le Ministère Chargé ries Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, et l’absence d’une pièce administrative après épuisement d’un délai de 48 heures.

L’Ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 30/06/2023 à 15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Meiganga, dans la salle de réunion de ladite commission sise à l’hôtel de ville de Meiganga.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne mandatée de leur choix et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les principaux critères éliminatoires sont :

– l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ;
– l’absence, la non validité ou la non-conformité des autres pièces administratives après épuisement d’un délai de 48 heures pour produire les pièces conformes ;
– dossiers techniques et financiers incomplets;
– fausses déclarations ou pièces falsifiées,
– absence d’un prix unitaire quantifié.
– critères essentiels évalués à moins de 33 OUI sur 53.

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

1) Présentation de l’offre (04 critères)
2) Le chiffre d’affaires (03 critères)
3) L’accès à une ligne de crédit (01 critère)
4) Les références de l’entreprise (03 critères)
5) La disponibilité et justification de la possession en propre des équipements lourds (20 critères)
6) La disponibilité et justification de la possession en propre d’un véhicule de liaison (02 critères)
7) La disponibilité et justification de la possession en propre des matériels de maçonnerie (03 critères)
8) L’expérience du personnel d’encadrement (10 critères)
9) L’organisation du chantier, planning d’exécution (08 critères)

NB : la notation est binaire, le mode de qualification est détaillé dans le RPAO.

Sur proposition de la Commission Interne de Passation des marché placée auprès de la Commune de Meiganga, l’Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours, à compter de la date de remise de leurs offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Maire ou du Secrétaire Général de la Commune de MEIGANGA, Tel. ; 693 31 76 41- 696 33 31 11.

Dans le cadre de l’exécution du Budget FEICOM de l’année 2023, le Maire de la Commune de Meiganga, Autorité Contractante, lance en Procédure d’Urgence pour le compte de la Commune de Meiganga un Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence pour fa construction d’une clôture et l’aménagement extérieur de l’hôtel de ville de Meiganga, département du Mbéré, région de l’Adamaoua.

Les travaux comprennent notamment :

Le cout prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 80 405 881 (Quatre Vingt Millions Quatre Cent Cinq Mille Huit Cent Quatre Vingt et Un) FCFA TTC.

Allotissement : Sans objet

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais installées en République du Cameroun et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAG), qui fait l’objet du présent Dossier d’Appel d’Offres.

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le budget du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Inter Communale « FEICOM ».

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat Général de la Commune de Meiganga, dès publication du présent avis par voie d’affichages et dans le JDM de l’ARMP.

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat Général de la Commune de Meiganga, sis à l’hôtel de ville de Meiganga dès publication du présent avis par voie d’affichages et dans le JDM de l’ARMP contre présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable de 75 000 (soixante quinze mille) Francs CFA représentant les frais d’achat du dossier d’appel d’offres, payable à la Recette Municipale de Meiganga.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir contre récépissé au Secrétariat Général de la Commune de Meiganga, au plus tard le 14 juillet 2023 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°   RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET L’AMENAGEMENT EXTERIEUR DE L’HOTEL DE VILLE DE MEIGANGA, COMMUNE DE MEIGANGA, DEPARTEMENT DU MBERE, REGION DE L’ADAMAOUA A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement” (EN PROCEDURE D’URGENCE)

NB : L’offre devra être accompagnée d’un CD contenant la version numérique sous format Excel du cadre de détail quantitatif et estimatif ainsi que le bordereau des prix unitaires.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage est de quatre (04) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances d’un montant de 1 608 500 (un million six cent huit mille cinq cent ) Francs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de Trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu 14/07/2023 à 15 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Meiganga dans la salle des réunions de ladite commission, sise à l’hôtel de ville de Meiganga.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une bonne connaissance du dossier.

Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont les suivants :

1. Absence d’une caution de soumission délivrée par une banque de 1^er ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le MINFI ;
2. Absence d’une pièce administrative après épuisement du délai de 48 heures ou fausse déclaration ou alors pièce falsifiée ;
3. Conducteur des Travaux non inscrit à l’Ordre National des Ingénieurs de Génie-Civil ;
4. Absence d’une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site;
5. Dossier technique et financier incomplet ;
6. Absence d’un prix unitaire quantifié
7. Note technique inférieure à 75%. (au moins 30 oui sur 40).

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

1. Bilan financier des trois (03) dernières années, solvabilité bancaire ;
2. Références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;
3. Personnels d’encadrement technique sur le chantier ;
4. Matériels essentiels (Camion benne, Aiguille vibrante, bétonnière. Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison, théodolite, bétonnière et Autres matériels) ;
5. Proposition Technique : Existence d’une méthodologie (Organigramme de l’Entreprise, Organisation et méthodologie d’exécution des travaux ; Planning d’exécution des travaux, Plans du projet. Dispositions prévues pour la protection de l’Environnement, L’Hygiène et la sécurité du chantier) ;
6. Visite de site
7. Preuves d’acceptation des conditions du marché ;
8. Note de présentation générale des offres.

NB : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu 75% de oui (30 oui sur 40) à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Le nombre maximum de lots est sans objet.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Meiganga, le marché des travaux sera conclu entre l’adjudicataire et l’Autorité Contractante, pour le compte de la Commune de Meiganga.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Meiganga Tel 693 86 33 33 / 693 31 76 41.

Le Maire de la Commune de Tibati, Maître d’Ouvrage, lance un Avis de Consultation pour l’acquisition d’un VEHICULE PICK UP 4X4 pour le compte de la commune de Tibati.

Les prestations du présent Marché comprennent notamment l’acquisition d’un VEHICULE PICK UP 4X4 pour le compte de la commune de Tibati aux caractéristiques clés suivantes:

Coût prévisionnel est de Trente-cinq millions (35 000 000) FCFA dont FEICOM Trente deux millions (32 000 000) et COMMUNE  Trois millions (3 000 000) FCFA

La participation à cette Demande à la concurrence est ouverte aux concessionnaires automobiles et entreprises de droit camerounais installées sur le Territoire National.

Langue de l’offre

L’offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par les FEICOM et le Fonds Propres de la Commune de Tibati, Exercice 2023

Autorisation de dépense: N° 4222/L/FEICOM/DG/DIPDCTD/SDPAFP/CSEFP/KA

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat Général de la Commune de Tibati dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 60.000 (soixante mille) francs CFA, payable à la Recette Municipale auprès de la Commune de Tibati,

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat général de la Mairie de Tibati contre récépissé, au plus tard le 19/07/2023 à 10 Heures et devra porter la mention :

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°006/DC/MO/CIPM/C-TIB/2022 DU 16/06/2023, POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK UP 4X4 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE TIBATI
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

NB : l’offre devra être accompagnée d’un support numérique contenant la version numérique du projet de Lettre Commande complété et rempli avec sous format Excel le devis quantitatif et estimatif

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues au Secrétariat Général de la Mairie de Tibati aux date et heure fixées dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l’heure fixée ne sera pas ouverte et sera retoumée au soumissionnaire.
Date limite de réception des offres ……  Le 19/07/2023 à 10 heures

Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution desdites prestations prévu par le Maitre d’Ouvrage est de 60 jours.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances d’un montant de 700 000 (sept cent mille) francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les plis seront ouverts en séance par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Tibati, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, aux date, heure et adresse précisées ci-dessous
Date et heure d’ouverture des plis ….. Le 19/07/2023 à 11 heures
Lieu d’ouverture des plis ….. Mairie de Tibati

1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
1. L’absence de la caution de soumission ;
2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée;
3. L’absence d’un prix quantifié dans l’offre
4. La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures ;

2. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur
1. Un tableau comportant le bilan des Prestations sur deux années supérieur ou
égale à 30 millions par année ; …..  oui/non
2. L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 30 millions ….. oui/non
3. Les références de l’entreprise dans les prestations similaires ; ….. oui/non
4. Service après-vente ….. oui/non
5. Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site ….. oui/non
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70% de “oui” à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel à la Demande de Cotation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour livrer le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de Tibati dès publication du présent avis.

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, Exercice 2023, le Maire de la Commune de Meiganga, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de Meiganga, une consultation en vue d’une demande de cotation pour l’acquisition des fournitures pédagogiques scolaires (Paquet minimum) au profit des écoles primaires publiques de la Commune de Meiganga.

Sans objet

Le coût prévisionnel TTC est de 17 000 000 (Dix-sept millions) francs CFA.

Sans objet

La participation à cette Consultation est ouverte aux fournisseurs installés en territoire camerounais.

L’équipement objet de la présente Consultation est financé par le BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP), Exercice 2023.

n/a

Le dossier de Consultation peut être retiré au secrétariat général de la Commune de Meiganga, dès publication de la présente consultation, sur présentation d’une quittance attestant le versement de la somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Recette Municipale de Meiganga.

Les offres rédigées en langues française ou anglaise seront remises en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, chiffrées hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC), sous pli fermé à la Commune de Meiganga (Secrétariat Général), au plus tard le 14/07/2023 à 14 heures précises et devront porter la mention suivante :

DEMANDE DE COTATION N° 02/DC/C-MGA/CIPM/2023 DU 16/06/2023 RELATIVE  A L’ACQUISITION DES FOURNITURES PEDAGOGIQUES SCOLAIRES (PAQUET MINIMUM) AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE MEIGANGA « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le délai de livraison est de 45 jours calendaires.

Un cautionnement provisoire délivré par une banque de i ordre ou une compagnie d’assurance agréée d’uii montant de FCFA 340 000 (trois cent quarante mille) valable pendant 90 jours au-delà de la date limite de recevabilité des offres.

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (1) original et six (06) copies. Les offres comprendront les pièces suivantes :

une déclaration indiquant l’intention de soumissionner selon le modèle en annexe et timbrée ;
une copie légalisée du registre de commerce ;
une attestation de non exclusion de l’entreprise, délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
une attestation d’immatriculation timbrée ;
une attestation de non redevance fiscale ;
un certificat de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social de l’Entreprise ;
une attestation de soumission délivrée par la CNPS ;
une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;
un cautionnement provisoire délivré par une banque de 1^er ordre ou une compagnie d’assurance agréée d’un montant de FCFA 340 000 (trois cent quarante mille) valable pendant 90 jours au-delà de la date limite de recevabilité des offres ;
une copie du plan et d’attestation de localisation signée sur l’honneur;
une quittance d’achat du Dossier de Consultation.

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l’autorité compétente des administrations concernées.

Les offres comprendront en plus :
La soumission timbrée suivant le modèle fourni dans la présente Consultation ;
Les descriptions techniques et détaillées des articles proposés ;
Le bordereau des prix unitaires paraphé, daté et signé ;
Le devis quantitatif et estimatif paraphé, daté et signé ;
Le Projet de lettre-commande paraphé, daté et signé à la dernière page;
Les Références du Soumissionnaire dans des réalisations similaires ;
La grille de notation des offres.

Les plis seront ouverts en un seul temps par la Commission Interne de Passation placée auprès de la Commune de Meiganga, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés le 14/07/2023 à 15 heures dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés sise à l’hôtel de ville de Meiganga. Il sera dressé un procès-verbal à l’ouverture des plis.

La Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Meiganga procédera par la suite à la vérification de la conformité et à la comparaison des offres dans l’ordre suivant :

A) examen de la conformité des pièces administratives et financières du point de vue des délais et des spécifications techniques ;
B) vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;
C) élaboration d’un tableau de comparaison des offres.

PRINCIPAUX CRITERES DTLIMINATION

Ces critères sont les suivants :

– Absence d’une pièce de l’offre à l’exception des références du soumissionnaire dans les réalisations similaires ;
– Caractéristiques techniques des articles proposés non conformes aux prescriptions du
DC.
– Fausse déclaration, pièces falsifiées ou non conforme ;
– Absence d’un prix unitaire quantifié.

PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION

Le système de notation est binaire les principaux critères portent sur les éléments ci-après ;

– Présentation de l’offre
– Références du soumissionnaire dans le domaine de la prestation

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de Consultation.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de trente (90) jours à partir de la date limite fixée pour la réception des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Meiganga ; Secrétariat Général Téléphone : 693 31 76 41 / 696 33 31 11

Le Ministre de la Santé Publique lance un appel d’offres en urgence pour la maintenance des équipements de laboratoires, de ventilations et monitorages, des mobiliers médicaux et équipements divers dans les Centres Hospitaliers Régionaux de Bafoussam, Ebolowa et Garoua.

Les prestations objet du présent appel d’offres comprennent la maintenance préventive et curative des équipements de laboratoires, de ventilations et monitorages, des mobiliers médicaux et équipements divers dans les Centres Hospitaliers Régionaux de Bafoussam, Ebolowa et Garoua.

Le coût prévisionnel des prestations est de sept cent six millions quatre-vingt-seize mille (706 096 000)francs CFA TTC reparti ainsi qu’il suit :
– Lot 1 : Deux cent cinquante-sept millions cent treize mille trois cent (257 113 300) Francs CFA TTC ;
– Lot 2 : Deux cent soixante-dix-huit millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (278 895 000) Francs CFA TTC ;
– Lot 3 : Cent soixante-dix millions quatre-vingt-sept mille sept cent (170 087 700) Francs CFA TTC.

Les prestations sont constituées en trois (03) lots ainsi qu’il suit :
–  Lot 1 : Maintenance préventive et curative des équipements de laboratoires, de ventilations et monitorages, des mobiliers médicaux et équipements divers du Centre Hospitalier Régional de Ebolowa ;
–  Lot 2 : Maintenance préventive et curative des équipements de laboratoires, de ventilations et monitorages, des mobiliers médicaux et équipements divers du Centre Hospitalier Régional de Bafoussam ;
–  Lot 3 : Maintenance préventive et curative des équipements de laboratoires, de ventilations et monitorages, des mobiliers médicaux et équipements divers du Centre Hospitalier Régional de Garoua.

La participation à ce présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droits camerounais spécialisées dans le domaine et ayant une expérience avérée dans la réalisation de ce type de prestations.

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget de Fonctionnement du MINSANTE- EXERCICE 2023, IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 40 048 05 340050 361430.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du MINSANTE sis au Rez de chaussée de l’immeuble de la Santé situé à proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 21).

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Service des Marchés Publics du MINSANTE sis au Rez de chaussée de l’immeuble de la Santé situé à proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 21), dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme de Quatre Cent Mille (400 000) FCFA non remboursable représentant les frais d’achat du DAO.

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat du Service des Marchés Publics sis à l’immeuble de la Santé du Ministère de la Santé Publique situé à proximité de la Croix Rouge au plus tard le 11/07/2023à 13 heures, heure locale et devra porter la mention.

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 026/D13-144/AONO/MINSANTE/CIPM/2023 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES, DE VENTILATIONS ET MONITORAGES, DES MOBILIERS MÉDICAUX ET ÉQUIPEMENTS DIVERS DANS LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX DE BAFOUSSAM, EBOLOWA ET GAROUA
À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

Le délaimaximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations objets du présent Appel d’Offres est pour chacune des lots est de sept (07) moisdès notification de l’Ordre de Service de démarrage des prestations.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un Etablissement financier de premier ordre agréée par le Ministère des finances et dont la liste figure à la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Le montant de la caution de soumission par lot est reparti ainsi qu’il suit :
–  Lot 1 : Cinq millions cent quarante-deux mille (5 142 000) Francs CFA ;
–  Lot 2 : Cinq millions cinq cent soixante-dix-sept mille (5 577 000) Francs CFA ;
–  Lot 3 : Trois millions quatre cent un mille (3 401 000) Francs CFA.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois et en cours de validité ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’Appel d’Offres.

L’ouverture des plis se fera en un seul temps.
L’ouverture des pièces Administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 11/07/2023 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de réunion de ladite Commission sise au premier étage de l’Immeuble Ex-PSFN à proximité de la Croix Rouge Nationale.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dument mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.

CRITÈRES ÉLIMINATOIRES
i)      Absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
ii)     Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà du délai supplémentaire de 48 heures à accorder, le cas échéant;
iii)    Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou pièces falsifiées ;
iv)   Absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un marché durant les trois dernières années et de ne pas être présent sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP ;
v)    Absence ou non-conformité du Conducteur des prestations ;
vi)   Non satisfaction d’au moins 70% des critères essentiels (au moins 5 Oui/7 Oui) ;
vii)  Omission d’un prix unitaire quantifié ou d’un prix forfaitaire quantité dans l’offre financière ;
viii) Absence d’une habilitation à maintenir les équipements médicaux de l’un des fabricants des équipements majeurs suivant : analyseur biochimique; analyseur de microbiologie; analyseur automatique de détermination du groupe sanguin ; analyseur d’hématologie automatisé ; cabine de sécurité biologique; chaine Élisa ; PCR en temps réel ; machine d’anesthésie; angiographie pour ophtalmologie ; colonne d’endoscopie digestive complète ; électroencéphalographe craniométrique flexible ; microscope chirurgical ophtalmologique ; phmeter œsophagique.

CRITÈRESESSENTIELS
Les ressources humaines
L’Entreprise ou le Groupement d’Entreprises mobilisera les ressources humaines en quantité suffisante, avec les qualifications, expériences et compétences requises justifiées.
Les références
L’Entreprise ou le Groupement d’Entreprises produira la liste de ses références dans le domaine des prestations similaires. Chaque référence devra être justifiée par le procès-verbal de recette des prestations réalisées, y compris la photocopie des première et dernière pages du contrat y afférent ainsi que les contacts des structures concernées (pour vérification).
Le plan de travail et la méthodologie
L’Entreprise ou le Groupement d’Entreprises déclinera la méthodologie, l’organisation et le planning d’exécution des prestations. Elle devra joindre les fiches techniques clarifiant les qualifications techniques des différentes prestations.
Les ressources matérielles
Le candidat devra indiquer et justifier les ressources matérielles en sa possession, nécessaires à la réalisation des prestations. A cet effet, il produira une liste desdites ressources matérielles avec justification de la propriété.
La capacité financière
Le candidat devra justifier d’une capacité financière d’au moins 20% du montant du lot.
La connaissance du site
Le candidat devra visiter le site des prestations et produire l’attestation de visite et le rapport y afférent.
La présentation du dossier
Le candidat devra produire un dossier bien relié, ordonné, lisible et exploitable facilement.

MÉTHODE DE SÉLECTIONDUCONSULTANT
Le consultant sera choisi par la méthode de sélection du moins disant, conformément aux procédures décrites dans le présent Appel d’Offres National Ouvert.

Le Maître d’ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire qui aura satisfait à tous les critères éliminatoires et dont l’offre sera évaluée la moins disante, selon les termes du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Les Soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Service des Marchés Publics du Ministère de la Santé Publique sis au rez de chaussée de l’immeuble de la Santé du Ministère de la Santé Publique situé à proximité de la Croix Rouge. Tél/Fax: 222 23 44 17 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses : http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, dès publication du présent avis.

Pour tout acte de corruption ou de mauvaises pratiques, bien vouloir envoyer un SMS ou appeler le MINMAP aux numéros suivants : 673 205 725/699 370 748.

Le Directeur Général de la Mission d’Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux d’extension du réseau d’assainissement dans la zone industrielle de Koume-Bonis à Bertoua (construction des ouvrages d’assainissement) en Procédure d’urgence.

Les travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
-les travaux préliminaires :
l’installation de chantier ;
l’amené du matériel ;
-la production du projet d’exécution ;
-les travaux d’assainissement constitués de :
l’exécution des caniveaux rectangulaires non-couverts ;
la fourniture et la pose des dallettes en béton armé ;
-la production du plan de recollement ;
-le repliement du matériel
-Etc.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) francs CFA.

Les travaux comprennent un seul lot.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises  ou groupement d’entreprises des travaux publics de droit Camerounais.

Les travaux, objet du présent appel d’offres, sont financés par le Budget de la MAGZI SA, exercice 2023.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la MAGZI, service des Marchés, sise à MVAN au lieu-dit 1^er échangeur, BP. 1431 Yaoundé, téléphone 674 16 22 89dès publication du présent avis au Journal des Marchés (JDM) de l’ARMP ou dans Cameroon Tribune.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la MAGZI, Service des Marchés,  sise à MVAN au lieudit 1^èr échangeur , BP. 1431 Yaoundé, téléphone 674 16 22 89 sur présentation d’une quittance de versement dans le compte spécial CAS-ARMP n° 335988 à la BICEC, d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA, au titre des frais d’achat du dossier.

Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise ou groupement d’entreprises désireux de participer à l’appel d’offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (6) copies marqués comme tels, devra être déposée sous plis fermés au Service des Marchés de la MAGZI, sis à MVAN contre récépissé, au plus tard le 12 juillet 2023à 13 heures précises, heure locale, et devra porter à l’exclusion de toute autre indication la mention suivante :
« Appel d’Offres National Ouvert
N° 001/AONO/MAGZI/CIPM/2023 DU 16 JUIN 2023 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE KOUME-BONIS À BERTOUA (TROISIEME PHASE DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT)
Financement : Budget de la MAGZI – Exercice 2023
À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximun prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux, objet du présent appel d’offres, est fixé à cinq (05) mois calendaires. Il court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux et comprend les périodes des pluies et toutes autres intempéries.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement financier aggrée par le Ministère chargé des Finances et dont le montant est fixé à un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA et est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le delai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionaire attributaire du marché, le cautionnement provioire sera libéré après constitution du cautionnement défénitif.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (3) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du dossier d’appel d’offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

L’ouverture des plis aura lieu, le 12 juillet 2023 au plus tard à 14 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la MAGZI (CIPM/MAGZI S.A.), dans la salle de conférence de la Direction Générale de la MAGZI, sise à Yaoundé, au lieu-dit MVAN 1^er échangeur.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois (03) étapes comme suit :
1^ère étape : Ouverture de L’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1) ;
2^ème étape : Ouverture de l’enveloppe B contenant l’offre technique (volume 2) ;
3^ème  étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant l’offre financière (volume 3).
Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une connaissance parfaite du dossier.

Les critères éliminatoires et de qualification des soumissionnaires sont les suivants :
Critères éliminatoires
a)  Dossier administratif incomplet pour :
Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative autre que la caution de soumission 48 heures après l’ouverture des offres
b) Dossier technique incomplet pour absence de l’une des pièces ci-dessous :
L’attestation de visite des lieux ;
La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies pat le MINMAP.
c)  Dossier financier incomplet pour absence de l’une des pièces ci-dessous :
Une soumission timbrée et signée ;
Le bordereau des prix unitaires suivant le modèle ;
Le détail quantitatif et estimatif des travaux ;
Les sous détails des prix unitaires ;
d) Omission dans l‘offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
e) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
f)  N’avoir pas obtenu au moins un total de 35 critères sur l’ensemble des 50 critères essentiels.
Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite 50 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
Le personnel clé proposé :                                                                    15 critères
Les moyens matériels, techniques et logistiques :                                               15 critères
Les références de l’entreprise :                                                             10 critères
La capacité d’autofinancement du cocontractant :                                                05 critères
Organisation, méthodologie et planning de réalisation des travaux :         05 critères
              ———–
Nombre total des critères        :                                              50 critères
N.B. : l’offre technique qualifiée devra avoir une note technique supérieure ou égale à soixante-dix (70)  pour cent des critères essentiels.

Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et dont l’offre aura été évaluée la moins-disante (sans inclure, le cas échéant, les rabais proposés) et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Direction Technique de la MAGZI, sise à MVAN au lieu-dit 1er échangeur.

Le Directeur General de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) lance pour le compte de son organisme, un Appel d’Offres National Ouvert, en PROCÉDURE d’urgence, pour la fourniture du matériel  informatique à la CAA.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres, comprennent  la fourniture et l’installation de treize (13) Ordinateurs professionnels.                        Les spécifications techniques de ces équipements sont détaillées dans la pièce N°5 (Descriptif de la fourniture) du présent DAO.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de dix neuf millions cinq cent mille  (19 500 000) Francs CFA TTC.

Le présent appel d’offres est ouvert à toute société ou entreprise de droit camerounais, spécialisée dans la fourniture des équipements et services informatiques.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget d’investissement de la CAA, exercice 2022, sur la ligne d’imputation budgétaire 244 000 200 « MATERIEL INFORMATIQUE».

Le dossier du présent Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés (SM) de la CAA situé au niveau – 1, porte S1.08 de son immeuble siège, boulevard du 20 Mai Yaoundé, Tel : 222 22 22 26/ 222 22 01 87, dès publication du présent avis ou dans les sites www.caa.cm, www.marchespublics.cm et www.armp.cm.
MODE DE SOUMISSION :
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est : en ligne ou hors ligne.
Pour toute assistance, bien vouloir contacter la Division des Systèmes Informatiques (DSI) du MINMAP qui est chargée de la Passation de Marchés en ligne.

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu Service des Marchés (SM) de la CAA situé au niveau – 1, porte S1.08 de son immeuble siège, boulevard du 20 Mai Yaoundé, Tel :222 22 22 26/222 22 01 87, sur présentation d’un reçu de versement en espèces d’une somme non remboursable de : quinze mille (15 000) F CFA, dans le compte N° 33 59 88 60001-94 ouvert au nom de l’ARMP dans les livres des différentes agences de la BICEC. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone, email).

Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra faire l’objet d’une soumission en ligne au plus tard le 19.07.2023 à 14 heures précises, heure locale, (www.marchespublics.cm). Dans les mêmes délais, une copie de sauvegarde dudit dossier sur support électronique (USB, CD,…) sera déposée sous pli fermé au Service des Marchés de la CAA sise au premier sous-sol, porte S1.08 de son immeuble siège, boulevard du 20 Mai, Yaoundé.
Tailles et format des fichiers :
Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :
5 MO pour l’Offre Administrative ;
15 MO pour l’Offre Technique ;
 5 MO pour l’Offre Financière.
Les formats acceptés sont les suivants :
Format PDF pour les documents textuels ;
JPEG pour les images.
Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.
 Soumission hors ligne 
Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Caisse Autonome d’Amortissement sis au premier sous-sol, porte S1.08 de l’immeuble siège de la CAA, boulevard du 20 mai à Yaoundé au plus tard le 19.07.2023 à 14 heures précises, heure locale, sous pli fermé. 
Passé ce délai, aucun pli ne sera accepté. Aucune offre régulièrement déposée ne peut être ni modifiée, ni retirée.
Chaque offre devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE
N°07729/AONO/PU/CAA/CIPM/2023 DU 15.06.2023 RELATIF À LA FOURNITURE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE À LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA).

 « À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT ».

Le délai de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage pour la fourniture de ce matériel objet du présent Appel d’Offres est de soixante (60) jours.
Les fournitures seront livrées à la Caisse Autonome d’Amortissement sise au boulevard du 20 Mai.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO ou un organisme financier, d’ un montant de FCFA trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000), valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

Sous  peine  de  rejet, les pièces  du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en  copies certifiées conformes par le service   émetteur ou l’autorité administrative compétente,  conformément  aux  stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir  été  établies  postérieurement  à  la  date  de signature  de l’avis d’appel d’offres.

Toute   offre   incomplète conformément   aux   prescriptions   du  Dossier  d’Appel  d’Offres  sera déclarée  irrecevable. Notamment l’absence  de  la caution de soumission délivrée par une banque de premier  ordre  agréée  par  le  Ministre  chargé  des finances ou le non-respect des modèles des pièces du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  entraînera  le  rejet  pur et simple de l’offre.

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAA (CIPM-CAA) siégeant dans sa salle de conférences sise au 5^ème étage immeuble CAA, le 19.07.2023 à 15 heures, heure locale.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Critères éliminatoires
–  Absence ou non-conformité d’une pièce administrative après 48 heures à compter de la date d’ouverture des plis ;
–  Absence de la caution de soumission ;
–  Fausse déclaration ou falsification des Pièces ;
–  Absence du prospectus
–  Score technique inférieur à 80% de « OUI »  ;
–  Non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture ;
–  Absence de l’autorisation du fabriquant valide ;
–  Absence de certificat de conformité délivré par le fabricant ;
–  Non-respect du format : format PDF pour les documents textuels et JPEG pour les images.
Critères essentiels             
L’évaluation des offres techniques se fera selon le système binaire (oui/non), sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :
La Présentation générale de l’offre ;
Les références du soumissionnaire;
La capacité financière ;
La qualification et expérience du personnel d’encadrement ;
La méthodologie d’exécution des prestations ;
Les delais de livraison et service après vente ;
Les Caractéristiques techniques des équipements ;
Preuve d’acceptation du marché.
Seuls les Soumissionnaires qui auront obtenu au moins  80 % de « OUI » sur l’ensemble des critères essentiels seront jugés techniquement qualifiés et admis à l’analyse des offres financières.

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire présentant une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre aura été évaluée la moins-disante.

15.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Pour toute information complémentaire relative au présent Appel d’Offres, les soumissionnaires peuvent s’adresser à la Direction des Affaires Générales/ Service des Marchés situé au niveau – 1, porte S1.08 de l’immeuble siège de la CAA, boulevard du 20 Mai Yaoundé. BP. : 7167 Yaoundé. Tél. 237 222 22 22 26 / 237 222 22 01 07.
 DENONCIATIONS
Bien vouloir dénoncer tout acte de corruption en appelant la CONAC au numéro vert 1517.

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun pour l’Exercice 2023, le Préfet du département de la Mvila, Autorité contractante, lance pour le compte du Ministère des Travaux Publics, un Appel d’Offres National Ouverten procédure d’urgence pourles travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale des travaux publics de la Mvila, Région du Sud.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres comprennent notamment :

TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES ;

TRAVAUX DE REPRISE CLOTURE ;

LOGEMENT PERSONNEL ET TOILETTES ;

Les détails desdits travaux sont contenus dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et dans le Devis Estimatif et Quantitatif, parties intégrantes du présent Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

Le budget prévisionnel des travaux s’élève à Vingt-cinq millions(25 000 000) Francs CFA.

Les travaux objet du présent avis d’appel d’offres constituent un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte,à conditions égalitaires, à toutes les entreprises de droit camerounais reconnues pour leur expertise avéréeet justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres. La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère des Travaux Publics, Exercice 2023.

Le présent dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Système Intégré de Gestion Administrative des Marchés Publics dela Préfecture d’Ebolowadès publication du présent avis.

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Service Intégré de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Préfecture d’Ebolowa, dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de vingt-cinq mille (25.000) Francs CFA représentant les frais d’acquisition du dossier, payables la Trésorerie Générale d’Ebolowa.

Chaque soumissionnaire devra présenter son offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels. Chaque offre, rédigée en français ou en anglais, devra parvenir au Système Intégré de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Préfecture d’Ebolowa, au plus tard le 26/06/2023 à 14h précises.

En outre, chaque offre devra se présenter en un pli unique (extérieur) contenant trois sous-plis (un pour le volume administratif, un pour le volume technique et un pourle volume financier). Les sous-plis devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être fermé, scellé et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 003BIS/AAONO/PU/L07/CDPM/2023 DU 29/05/2023 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATIONDE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICSDE LA MVILA REGION DU SUD

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le délai maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (3) mois, soit 90 jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire bancaire établi par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce N°14 du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de cinq cent mille (500 000)francs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, soit cent-vingt (120) jours.

Sous peine de rejet, les pièces requises du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente (Préfet, Sous-préfet, …) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète ou non conforme aux prescriptions du présent Avis et du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’Offre sans aucun recours possible.

L’ouverture des plisqui s’effectuera en un (01) seul temps, aura lieu le 26/05/2023 à partir de 15 heures précises dans la salle de conférences de la Préfecture d’Ebolowa par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier seront admis à assister à cette séance d’ouverture.

L’évaluation des offres se fera suivant deux types de critères : les critères éliminatoires et les critères essentiels.Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Les critères essentiels sont les critères clés pour juger de la capacité technico-financière des soumissionnaires à exécuter les travaux, objet du présent appel d’offres. L’évaluation des offres suivant les critères essentiels sera faite d’après le système de notation binaire oui/non.

Critères éliminatoires

L’absence de la caution de soumission ;

L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà de 48h après le dépôt des offres ;

La présence de fausses déclarations ou des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires ;

La non-conformité de l’offre aux spécifications techniques ci-après : Plan type, méthodologie d’exécution des travaux, délai d’exécution des travaux, devis descriptif, estimatif et quantitatif;

L’absence d’un prix unitaire quantifié ;

L’absence du sous détail d’un prix unitaire quantifié ;

Note technique inférieure à 75% des « oui » ;

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et non produite en sept (07) exemplaires dont un (01) original et 06 copies sera purement et simplement rejetée.

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques se fera suivant les critères essentiels ci-après définies :

La capacité financière d’un montant de 17 millions

Les références du soumissionnaire dans les travaux de construction de bâtiments ;

Les qualifications et expérience du personnel d’encadrement des travaux ;

La disponibilité du matériel de chantier et des équipements à mobiliser ;

La méthodologie d’exécution et planning des travaux ;

L’acceptation des clauses de la lettre commande et la présentation de l’offre ;

La preuve de la visite du site des travaux.

La qualification technique s’obtient après satisfaction des cinq (05) critères essentiels sus-listés. A défaut d’offres ayant satisfait à tous les critères essentiels, une qualification alternative de la meilleure offre devrait pouvoir s’effectuer avec rigueur, objectivité et équité, pour permettre à la fin si possible, une proposition alternative d’attribution dans l’intérêt du projet.

A l’issue de l’évaluation technique, seules les offres ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 75% de « oui » seront retenues pour l’évaluation financière.

L’évaluation de l’offre financièresera basée sur le montant total de l’offre du soumissionnaire. Elle consistera à l’analyse de la cohérence des prix ainsi que la vérification des calculs et de l’ensemble des prescriptions y relatives.

L’adjudicataire du Marché sera le soumissionnaire remplissant toutes les conditions administratives et les capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux et dont l’offre financière a été évaluée la moins disante

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

 Les renseignements complémentaires peuvent être obtenusaux jours et heures ouvrables auprès de la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Mvila sise à Ebolowa si II.

Le Maire de la Commune de NYETE, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la sélection d’une entreprise devant exécuter les travaux de la clôture et des VRD de l’hôtel de ville de NYETE, Département du de l’Océan, Région du SUD.

Les travaux concernés par cet appel d’offre portent sur la construction de la clôture de l’hôtel de ville et des VRD. Il est composé de 400ml de clôture, de la pose des pavés et de l’aménagement des espaces verts.

Le coût prévisionnel de ces prestations est de QUATRE VINGT SEIZE MILLIONS SIX CENT DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE TROISfrancs (96 602 243) de francs CFA.

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent tous les corps d’état prévus au cadre du devis quantitatif et estimatif notamment :

–         Lot 1 : Travaux préliminaires et installation de chantier                                      

–         Lot 2 : terrassement en fondation                      

–         Lot 3 : Travaux de maçonnerie en fondation                                          

–         Lot 4 : maçonnerie – élévations             

–         Lot 5 : Electricité          

–         Lot 6 : Menuiserie Métallique

–         Lot 7 : Revêtement                                          

–         Lot 8 : Aménagement divers – VRD                  

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises installées au Cameroun, justifiant de bonnes aptitudes en matière de bâtiment.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres National Ouvert sont financées par le budget du FEICOM et de la Commune de NYETE, Exercice 2023

Le dossier d’Appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis, à la Mairie de la Commune de NYETE, Téléphone 697 09 97 83 ; dès publication du présent Avis.

Dès publication du présent avis, le dossier peut être obtenu au service technique de la Commune de NYETEsur présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable, de Cent mille (100 000) FCFA, paiement effectué à la recette municipale de la Commune de NYETEau titre des frais d’achat de dossier.

Les offres rédigées en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme tels, et une version électronique desdites offres, seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire, et déposées à la Mairie de la Commune de NYETE, au plus tard, le 27/06/2023à 12 heures ; heure locale et devront porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 010/AONO/CIPM/2023DU 29/05/2023 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE et DES VRD DE L’HOTEL DE VILLE DE NYETE, DEPARTEMENT DE L’OCÉAN, REGION DU SUD

FINANCEMENT : BUDGET FEICOM / COMMUNE DE NYETE EXERCICES 2023 ET SUIVANTS IMPUTATION BUDGETAIRE : …………………………….

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations objet du présent Appel d’Offres est de Quatre (04) mois à compter de la notification de l’Ordre de Service de démarrage de celle-ci

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montantd’Unmillionneuf cent mille (1 900 000) francs CFA, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’offre.

NB : Les chèques, même certifiés, ne sont pas acceptés en lieu et place des cautions de soumission.

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 27/06/ 2023à 13 heures par la Commission interne de Passation des Marchés de la Commune de NYETE.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont :

• Fausse déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux)
• Non satisfaction d’au moins 75% des critères essentiels ;
• Omission d’un prix quantifié dans l’offre financière ;
• Offre financière incomplète.

Critères essentiels

Les offres techniques seront notées suivant les critères essentiels ci-après :

Les détails sont indiqués dans la grille d’évaluation des offres.

 L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moinsdisant et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables, à la Mairie de la Commune de NYETE.

NB : « pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS à la CONAC aux numéros suivants : 222 20 37 32/658 262 682/651 649 194 »

Le présent Appel d’Offres a pour objet la réhabilitation de la Délégation Régionale des Affaires Sociales du Sud.

La consistance des travaux  comprend :

• Prestation d’intérêt commun ;
• Maçonnerie ;
• Revêtements ;
• Menuiserie métallique ;
• Plomberie.

A l’issue des études préalables, le budget prévisionnel des travaux de  est de 15 000 000 (Quinzemillions) FCFA.

La participation au  présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le BIP (budget d’investissement public) du Ministère des Affaires Sociales pour le compte de l’exercice 2023 sur l’imputation budgétaire N°57 42 179 01 4418180 523212 712

Le dossier d’appel d’offre peut être consulté aux heures ouvrables auprèsdu secrétariat particulier des services du Gouverneur du Sud dès publication du présent avis.

Le dossier peut être obtenu aux services du Gouverneur de la région du Sud, dès publication du présent avis, contre présentation de la quittance de versement d’une somme non remboursable de vingt mille (25 000) francs CFA, représentant les frais d’acquisition du dossier, payable auprès du Trésor Public. La quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original etSix (06)copies marquées comme telles, devra parvenir auprès des services du Gouverneur du Sud à Ebolowa au plus tard le 28 Juin 2023 à 14 heures et devra porter la mention:

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°12/AONO/MINAT/L/SIGAMP/CRPM/2023 DU 05 JUIN2023, POUR LA REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES AFFAIRES SOCIALES DU SUD.

“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

La durée maximale d’exécution des travaux est de deux (02)mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’appel d’offres par un établissement bancaire ou une compagnie d’assurances agréé par le Ministre en charge des finances. Le montant de la caution, proportionnel au budget prévisionnel est deTrois cent mille (300 000) FCFA.  

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une Autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Sauf dérogation du RPAO, elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment pour absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 28 Juin 2023 à 15 heures par la Commission Régionale de Passation des Marchés Publics dans la salle de réunion des services du Gouverneur du Sud à Ebolowa.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Les critères éliminatoires sont :

a)   Absence de l’original du cautionnement provisoire à l’ouverture ;

a)   Absence après le délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception du cautionnement provisoire ;

b)   Non-conformité après le délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;

c)    Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CRPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

d)   Omission d’un prix quantifié dans l’offre financière ;

e)    Offre financière incomplète ;

f)    Non-exécution d’un marché antérieur du fait de l’entreprise (conformément à la lettre circulaire N°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances des entreprises dans l’exécution des marchés antérieurs dans l’attribution de nouveaux marchés) ;

g)   Non-obtention de 75% des critères essentiels.

 Les principaux critères de qualification (critères essentiels) :

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non) ; ainsi, plusieurs sous critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique :

i)        l’expérience du personnel d’encadrement ;

ii)      les références de l’entreprise ;

iii)    la disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

iv)    Délai d’exécution ;

v)      Capacité financière ;

Le non-respect de 80% des critères ci-dessus entraînera l’élimination de l’offre.

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels et ceux éliminatoires.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours  à partir  de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès des services du Gouverneur du Sud ou auprès de la Délégation Régionale des Affaires Sociales  du Sud.

Par ailleurs, pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 205 725/699 370 748.