1. Objet
Objet de PAnnei d’Offres :
Dans le cadre de la réalisation de l’opération ci-dessus indiquée, le Maire de la Commune de Batouri, Maître d’ouvrage lance, en procédure d’urgence, un Appel d’Offres National Ouvert (AONO) pour les travaux de construction d’un forage pastoral à énergie solaire à MEYOPO dans la Commune de BATOURI. Département de la Kadey, Région de l’EST.

2. Consistance des prestation
Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
Etude et installation de chantier ;
> Poration ;
> Equipement de forage ;
> Développement et essais de pompage :
> Analyse et traitement de l’eau ;
> Réalisation de la tête de forage ;
> Construction de la salle de commande ;
> Peinture :
> Pose de la pompe immergée ;
> Pose des conduites ;
> Installation des champs photo voltaïque.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel des travaux est de :
Vingt millions francs (20 000 000) FCFA TTC

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent
appel d’offres est fixé à quatre (04) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage des travaux.

5. Allotissement
Les travaux sont regroupés en un seul lot.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’OITres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises
de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissement Public;
MINEPIA. exercice 2020.

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAG) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de BATOURl,
Tél : 696 641 339 / 655 02 84 84. dès publication du présent avis

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des
services de la Mairie de BATOURl, Tél : 696 641 339 / 696 641 339 / 655 02 84 84, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public (Recette Municipale de BATOURl), d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA. représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offre. Celte quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise désireuse de participer à l’appel d’offres

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06)
copies respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur
l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir dans les services de la Mairie de
BATOURl, Tél : 696 641 339 / 655 02 84 84 au plus tard le 0 MAI 7P?D à 11 heures précises
soit par poste en colis recommandé avec accusé de réception soit déposé contre récépissé et devra porter la mention ;

11. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de cent vingt jours (120) jours et d’un montant de Quatre cent mille vingt (400 000) FCFA, établi selon le modèle indiqué dans le dossier d’appel d’offres, par un établissement bancaire de premier ortire, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le
cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le
soumissionnaire est adjudicataire de la lettre-commande, le cautionnement provisoire sera libéré
après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière de l’offre administrative et
technique seront irrecevables.
dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres. Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des
Marchés Publics de placée auprès de la Commune de BATOURl, dans la salle de réunion de réunion de l’hôtel de ville de Batouri, le 05 Mai 2020 à 12 heures précises.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou se faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
L’évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le
système binaire (oui ou non).

12.1.1. Critères éliminatoire

12.1.1.1. Pièces administratives:
a) Absence de la caution de soumission;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d)Non-confonnité ou absence d’une pièce (48 heures) après l’ouverture des offres.

12.1.1.2. Offre technique:
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique ;
d) Non existence dans l’offre technique de la rubrique «organisation, méthodologie et
planning » conforme aux prescriptions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres;
e) Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou
figurant sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre en
charge des Marchés Publics ;
f) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l’issue de la notation des critères
techniques essentiels.

12.1.1.3. Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ;
c) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié.
12.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
a) Personnel d’encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) La non redevance en cours de validité (01 critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de Dix millions (10 000 000) FCFA (01 critère).

15. Attribution
Sous réserve des cas d’annulation ou d’appel d’offres infructueux prévus par le Code des marchés
Publics (Articles 34 et 35), l’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire
le moins-disant dont l’offre, ayant satisfait à tous les critères éliminatoires, aura été jugée
conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de
BATOURl Tél : 696 641 339 / 655 02 84 84.

BATOURI le 09 Avril 2020
Le MAIRE
MBELESSA Auberlin

1. Objet
Le Maire de la Commune de Bibémi ci-après dénommé «l’Autorité Contractante», lance un Appel d’Offres National Ouvert pour LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE CARREFOUR MORA (LOT 01) ET EP DE DJOURA(LOT 02) DE BIBEMI DANS, LA COMMUNE DE BIBEMI.

2. Consistance des prestation
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, notamment :
-Etudes et Installation du chantier ;
– Travaux de forassions ;
– Construction du forage
– Equipement et Développement ;
– Essai de pompage, Structure et Pompe ;
– Aménagement de surface
– Analyse de l’Eau;
– Traitement et Formation d’un comité de Gestion ;
– Rapport Technique

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de ropération à l’issue des études préalables est de Huit millions (8 000 000) Francs CFA par lot.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu pour l’exécution de tous les travaux est de trois (03) mois par lot.

5. Allotissement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont constitués en deux (02) lots (loti) construction d’un forage à l’EP carrefour Mora,(lot2) à l’EP de Djoura

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les Entreprises des Travaux Hydrauliques installées au Cameroun, sélectionnées et autorisées pour mener les travaux de forages d’ea potable sur l’étendue du territoire national pour le compte de l’exercice 2020.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par les Budgets BIP MINEE, Exercice 2020.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la commune de Bibémi dès Publication de l’avis d’Appel d’Offre. Tel..

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré aux heures ouvrables au Secrétariat du maire de la Commune de Bibémi dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres. Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres se fera sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de trente mille francs (30 000) francs CFA

10. Remise des offres
Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi au plus tard 01/04/2020 à10 heures,

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004 /AONO/C-BIBEMI/CIPM/SG/2020 DU 01/04/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE CARREFOUR MORA (LOT 01) ET EP DE DJOURA(LOT 02) DE BIBEMI, DANS L’ARRONDISSEMENT DE BIBEMI. LANCEMENT EN PROCEDURE D’URGENCE A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaue devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministre rechargé des Finances et dont la liste figure dans la piècelO du DAO, d’un montant de 160 000 Francs CFA par lot valable pendant trente(30)jours au-delà de la date originelle de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaue devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministre rechargé des Finances et dont la liste figure dans la piècelO du DAO, d’un montant de 160 000 Francs CFA par lot valable pendant trente(30)jours au-delà de la date originelle de validité des offres. Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois. Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du Marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une Autorité Administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devrontobligatoirement daterde moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute Offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’OFFRE.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un seul temps. L’ouverture des Pièces Administratives et des Offres Techniques et Financières aura lieu le 24/01/2020 à 11 heures dans le bureau de la Commission interne de Passation des Marchés placée auprès de la commune de Bibémi. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier peuvent assister à cette séance d’ouverture

14. Critères d’évaluation
Les Offres seront évaluées sur la base des critères ci-après :

Critères éliminatoires
– 1 étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
– 2 étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
– 3 étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

Principaux critères éliminatoires:

Pièces administratives
– Absence d’une pièce dans le dossier administratif à l’ouverture
– Fausse déclaration ou pièce falsifiée
– Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif
– Absence de l’original de caution de soumission à l’ouverture des plis

Offre technique
– Fausse déclaration ou pièce falsifiée
– Note technique inférieure au seuil minimal requis (70%)
– Absence de la déclaration sur l’honneur pour n’avoir pas abandonné un chantier durant les trois (03) dernières années.
– Absence de la lettre de soumission
– Omission d’un corps d’état.

Offre financière
– Offre incomplète ou non conforme
– Non-conformité du modèle de soumission
– Absence d’un prix unitaire quantifié
– Absence d’un sous-détail des prix unitaires
Principaux critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (om/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 50 critères essentiels jointe auDAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :
– Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;
– L’expérience du personnel de l’entreprise sur 21 critères ;
– La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 8 critères;
– Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 11 critères;
– Références de l’entreprise et capacité de prétlnancement de l’Entreprise supérieure ou égale au tiers du coût prévisionnel (3 000 000 FCFA) pour chaque lot sur 7 critères ; Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 35 oui sur 50 possible soit (70%) seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée

15. Attribution
Il sera considéré les montants toutes taxes comprises à l’issue de l’évaluation de l’offre financière, le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et dont l’offre est évaluée la moins disante après correction éventuelle. Un même soumissionnaire peut être attributaire de deux (02) lot.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Bibémi.

BIBEMI le 01 Avril 2020
Le MAIRE
ELH YEDI Armand

Télécharger le DAO

1. Objet
Vu le procès-verbal de la réunion en date du 25 MARS 2020 de la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du MINCOMMERCE, Le Ministre du Commerce lance, pour le compte du Gouvernement de la République du Cameroun, un Avis de Consultation pour une Demande de Cotation relative à lacquisitiondu matériel informatique.

2. Consistance des prestation
La prestation, objet du présent Avis de Consultation pour une Demande de Cotation, consiste en la fourniture au Ministère du Commerce de trois (03) ordinateurs complets.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel du projet est de dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de lordre de service prescrivant le démarrage des prestations.

5. Participation et origine
La participation à cette Consultation est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais installées sur le territoire national et ayant une expérience avérée dans la fourniture de ce type de prestation.

6. Financement
La fourniture objet de la présente Demande de Cotation est financée par le Budget dInvestissement Public (BIP) du MINCOMMERCE au titre de lexercice 2020, imputation : 54 21 370002 2276.

7. Consultation du dossier
Le Dossier de Demande de Cotation peut être consulté dès publication du présent avis, aux heures ouvrables, au Ministère du Commerce, Services des Marchés Publics, 1er étage, porte 102, téléphone : 222 22 69 68.

8. Acquisition du dossier
Le présent dossier de consultation peut être obtenu dès publication du présent avis par voie de presse écrite ou par voie d’affichage, ou sur le site web de l’ARMP, sur COLEPS du MINMAP, dans les locaux du Ministère du Commerce, Service des Marchés Publics, sur présentation dune quittance de versement d’une somme non remboursable de quinze mille (10 000) FCFA payable au Trésor Public et représentant les frais d’achat du dossier.

9. Remise des offres
Les offres, rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies, marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devront être déposées contre récépissé au Ministère du Commerce, Service des Marchés Publics, 1er étage, porte 102, au plus tard le 06 MAI 2020 à 13h30 précises heure locale, portant les mentions suivantes :

AVIS DE CONSULTATION POUR LA DEMANDE DE COTATION
N°002/DC/MINCOMMERCE/CIPM/2020 DU 06 AVR 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU MINISTERE
DU COMMERCE.
A N’OUVRIR QUEN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

10. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou par un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances, d’un montant équivalent à deux pourcent (2%) de l’enveloppe prévisionnelle, soit une somme de deux cent mille (200 000) francs CFA.

La validité de cette caution est de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

11. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps, le 06 MAI 2020 à 14h30 précises, heure locale, dans la Salle de Conférences du Ministère du Commerce par la Commission Ministérielle de Passation des Marchés auprès du MINCOMMERCE siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier de Demande de Cotation sera déclarée irrecevable.

12. Critères d’évaluation
*. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

Dossier administratif ou financier incomplet ou non conforme ;
Absence de la caution de soumission ;
Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
Absence de déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n’avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP ;
Omission d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires ;
Absence de sous détail d’un prix unitaire quantifié et/ou de la décomposition d’un prix forfaitaire ;
Non satisfaction du Maitre d’Ouvrage par rapport à une prestation antérieure du soumissionnaire ;
Offre n’ayant pas satisfait à au moins 70% de l’ensemble des critères essentiels ;
Absence d’un certificat d’origine et de garantie du fournisseur ou du concessionnaire *. Critères essentiels
Les offres techniques seront évaluées suivant le système de notation binaire et suivant les critères essentiels détaillés dans la grille d’évaluation. Ces critères essentiels portent sur les éléments ci-après :

Présentation de l’offre (ordre des pièces, lisibilité, reliure, clarté) ;
Délai de livraison ;
Expérience et références du soumissionnaire (copies des contrats, des PV de réception pour des marchés de même nature);
Caractéristiques techniques des fournitures proposées ;
Service après-vente ;
Attestation de solvabilité bancaire, supérieure ou égale à cinq millions (5 000 000) FCFA délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances ;
Seules les offres ayant obtenu, à l’issue de l’évaluation technique, une note supérieure ou égale à 70 % des critères essentiels seront retenues pour la suite de la procédure.

13. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura satisfait à tous les critères éliminatoires, dont l’offre technique aura été jugée satisfaisante c’est-à-dire répondant à au moins 70% des critères essentiels et dont l’offre financière aura été évaluée la moins-disante.

14. Durée de validité des offres
Le soumissionnaire reste engagé par ses offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de dépôt des offres.

15. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires relatif au présent Avis de Consultation peuvent être obtenus, aux heures ouvrables, au Ministère du Commerce, Services des Marchés Publics, 1er étage, porte 102, Tél. 222.22.69.68.

YAOUNDE le 06 Avril 2020
Le MINISTRE
MBARGA ATANGANA Luc Magloire

type_publication=DC&id_publication=4509″ target=”blank” style=”soft” background=”#1f8ac9″ color=”#ffffff” icon=”icon: undo” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”2px 2px 2px #000000″]Télécharger le DAO[/su_button]

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution de son Budget d’Investissement Public 2020, le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert aux Cabinets d’Etudes/ou de consultants pour la conception d’une application informatique de gestion de la base de données pour l’enregistrement et le suivi périodique des infrastructures et équipements de recherche dans les Structures de Recherche.

2. Consistance des prestations
L’objectif global est de concevoir et mettre en service une application informatique de renseignement périodique en ligne sur l’état des infrastructures et des équipements dans les structures de recherche. Il s’agira spécifiquement de à partir d’un échantillon de structures :

Faire un inventaire des infrastructures et des équipements de recherche;
Concevoir et mettre en fonction une application informatique de renseignement sur l’état et l’évolution des installations scientifiques ;
Former le personnel du MINRESI et ceux des structures de recherche servant de points focaux à l’utilisation de l’application informatique.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel est d’un montant de vingt cinq millions (25 000 000) francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les prestations objet du présent marché sont constituées d’un seul lot.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux cabinets de consultants ou bureaux d’Etudes de droit camerounais exerçant dans le domaine.

7. Financement
Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le Budget d’Investissement Public du MINRESI de l’exercice 2020, sur la ligne d’imputation budgétaire 54 19 259 02 330001 2079.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au MINRESI, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics (Bâtiment principal), BP 1457, téléphone 222 23 24 42 dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au MINRESI, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics (Bâtiment principal), BP 1457, téléphone 222 23 24 42 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de vingt cinq mille (25 000) francs CFApayable au Trésor public.

10. Remise des offres
Chaque offre sera rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés Publics du MINRESI, au plus tard le 12 MAI 2020 à 14 heures et devra porter la mention :

«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°009/AONO/MINRESI/CPMM/2020 DU 09 AVRIL 2020 CREATION D’UNE BASE DE DONNEES POUR L’ENREGISTREMENT ET LE SUIVI PERIODIQUE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE RECHERCHE DANS LES STRUCTURES DE RECHERCHE
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire ou un organisme financier agrée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA, et d’une validité de trente (30) jours au-delà de la validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire ou un organisme financier agrée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres se fera en deux temps, l’ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise.
L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 12 MAI 2020 à 15 heures par la Commission de Passation des Marchés dans la salle de réunion du MINRESI.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
Celle des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de soixante-dix (70) points sur cent (100).

14. Critères d’évaluation
*.Critères éliminatoires

Les critères d’évaluation porteront sur :

fausses déclarations ou des pièces falsifiées;
Absence de caution de soumission dans le dossier administratif;
Note technique inférieure à soixante-dix (70) points sur cent (100) ;
Présence d’informations financières dans l’offre technique ;
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des offres.

*.Critères essentiels

Seules les soumissions dont les propositions techniques auront obtenues une note supérieure ou égale à 70/100 seront admises à l’analyse financière.

N.B : Les détails de ces critères essentiels sont précisés dans la grille d’évaluation figurant au Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

15. Attribution
Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité-coût (mieux disant) conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.
Il sera attribué aux offres financières de chaque entreprise, une note financière, calculée de la manière suivante :
NFi= MMD x 100/MS
Avec NFi= Note financière, MMD= Montant de l’offre la moins-disante, MS= montant évalué du soumissionnaire.
La note finale (NF) de chaque soumissionnaire sera obtenue de la manière suivante :
NF= [(NT x70) + (NFix30)]/100
Avec NF= note finale, NT= note technique
Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera adjudicataire du marché.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour leur dépôt dans les services du MINRESI.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du MINRESI, bâtiment principal, BP 1457, téléphone 222 23 24 42.

YAOUNDE le 09 Avril 2020
Le MINISTRE
TCHUINTE Madeleine

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), le Ministre de l’Eau et de l’Energie lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’acquisition de deux (02) véhicules de type pick-up 4×4 double cabine, nécessaire pour le suivi des travaux dans le cadre du projet de construction des lignes mono ternes 225 Kv entre Yaoundé (Ahala)-Abong Mbang et Nkongsamba-Bafoussam ainsi que les ouvrages connexes, en procédure d’urgence.

2. Consistance des prestation
Les prestations, objet du présent d’Appel d’Offres, comprend l’acquisition de deux (02) véhicules type pick-up 4×4 double cabine.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de la fourniture, objet du présent Dossier d’Appel d’Offres, s’élève à quarante-sept millions (47 000 000) FCFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage est de quarante-cinq (45) jours au garage administratif.

5. Allotissement
La fourniture, objet du présent Appel d’Offres, se fera en un lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais exerçant dans le domaine d’automobile (Concessionnaires ou particuliers exerçant dans le domaine).

7. Financement
Les fournitures, objet du présent d’Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP) exercice 2019 et suivants sur la ligne des Fonds de Contre Partie d’Imputation budgétaire : 54 32 42103 330002 2319.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Energie 3ème étage de la TOUR Immeuble Ministériel N° 1 porte 03T12 ; BP 70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13 dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Service des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Energie, 3ème étage de la TOUR Immeuble Ministériel N°1 porte N°03T12 BP 70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13 dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable decinquante mille (50 000) Francs CFA. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en indiquant leur adresse complète. (B.P ; Téléphone, Fax.).

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés Publics, 3ème étage de la TOUR Immeuble Ministériel N°1 porte N° 03T12 du Ministère de l’Eau et de l’Energie B.P : 70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13, au plus tard le 07 Mai 2020 à 14 heures précises, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°00000012/AONO/MINEE/CIPM/20 DU 08 avril 2020 POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES DE TYPE PICK-UP 4X4 DOUBLE CABINE, NECESSAIRE POUR LE SUIVI DES TRAVAUX PAR LE MAITRE DOUVRAGE DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES LIGNES MONO TERNES 225 KV ENTRE YAOUNDE (AHALA)-ABONG MBANG ET NKONGSAMBA-BAFOUSSAM AINSI QUE LES OUVRAGES CONNEXES, (EN PROCÉDURE D’URGENCE).
« A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, établie par un établissement financier ou d’une compagnie d’assurance habilité à délivrer les cautions dans le cadre des marchés publics et dont la liste figure dans le DAO (Pièce N°12). Le montant de caution est de neuf cent quarante mille (940 000) francs CFA.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission. Cette caution doit être délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’Assurance agréée par le Ministère chargé des finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières, aura lieu le 07 mai 2020 à 15 heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) auprès du MINEE dans sa Salle de réunion nouvelle route Omnisport Rue Foé.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Critères éliminatoires
– Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de (48h) ;
– Absence de la caution de soumission ;
– Note technique inférieure à 6/8 des critères essentiels ;
– Présence d’une fausse déclaration, pièces falsifiées ou scannées ;
– Absence d’Engagement sur l’honneur à autofinancer le marché signé du soumissionnaire ;
– Non-Conformité aux spécifications techniques des véhicules commandés ;
Critères essentiels
Le système de notation des offres est le mode binaire (oui/non). Seules les soumissions qui auront obtenu une note technique supérieure ou égale à 75 % de oui seront admises à l’analyse financière.
1- présentation générale de l’offre : 1/1 de oui
2- conformité aux spécifications techniques : 50/64 de oui
3- Références dans les fournitures d’automobiles : 1/1 de oui
4- Chiffres daffaires cumulées des deux dernières années  20 millions : 1/1 de oui
5- Service Après-Vente(SAV) et disponibilité des pièces de rechanges : 1/1 de oui
6- déclaration sur l’honneur de non abandon des prestations 1/1 de oui antérieures
7- Garantie de 12 mois : 1/1 de oui
8- CCAP paraphé et signé. 1/1 de oui

15. Attribution
Le Marché sera attribué au Soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et évaluée la moins-disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Ils peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Affaires Générales du Ministère de l’Eau et de l’Energie, Service des Marchés Publics du MINEE, B.P.70 Yaoundé, Tél : 222 23 00 13, 3ème étage de la Tour porte 03T12, immeuble ministériel n°01.

YAOUNDE le 08 Avril 2020
Le MINISTRE
ELOUNDOU ESSOMBA GASTON

1. Objet
Within the frame-work of the 2020 Public Investment Budget, the Contracting Authority (THE MAYOR OF TUBAH COUNCIL), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Construction of a Zoo Technical Veterinary in Bambuiin theTubah Sub Division,Mezam Division, North West Region.

2. Consistance des prestation
The works subject of this invitation to tender shall require the Construction of a Zoo Technical Veterinary centre in Bambuiin theTubah Sub Division,Mezam Division,North West Region.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands as specified in the table below:

4. Délai de livraison
The maximum duration of execution provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be 120 calendar days (4 months) with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender it in one lot defined with specifications as in the table below:

6. Participation et origine
Participation in this invitation to tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of construction accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed as per the programmed budget head of the 2020 Public Investment Budget (PIB 2020- MINEPIA) of the Republic of Cameroon as specified in the table below:

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge ofthe award of contracts)duriung working hours at the TUBAH council office during working hours in TUBAH.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the TUBAH Council office. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-refundable sum of fifty thousand(50 000) francsCFAfrom TUBAH councll treasury

10. Remise des offres
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the TUBAH Council office. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-refundable sum of fifty thousand (50 000) francs CFA from TUBAH councll treasury

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N0 02/ONIT/MINDDEVEL/NWR/MID/TC/TCITB/2020 OF 26/03/ 2020 FOR THE CONSTRUCTION OF A ZOO TECHNICAL VETERINARY IN BAMBUIIN THE TUBAH SUB DIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH WEST REGION.

(To he opened only during the bids opening session ofthe Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bankapproved by the Ministry in chargeof Finance andthat shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for ninety (90) days beyond the original date of the validity of the offers.

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials, Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO, DO etc) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender file. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.
The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the bid bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.
Bidders shall remain committed to their bids for a period of ninety (90) days from the last date for the submission of tenders, that is, the tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the TUBAH council Tenders Boardin a single phase on the 21/04/2020 at 11 am local time in the conference hall of the TUBAH council Tenders board; Bambili. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of anyambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic.

14. Critères d’évaluation

EVALUATION CRITERIA:
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria.
Bids submitted after the deadline or time limit;
– Bids submitted in unsealed external envelopes.
External envelopes with identification marks or inscriptions,
– Absence of a document in the administrative file and which is not submitted within 48 hours on request
False declaration or forged documents ;
Absence of bid bond ora bid bond less than 600,000 FRS.
NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well
– Execution period longer than prescribed in the Tender file
Technical evaluation mark less than 80% (non-respect of 80% ofthe essential criteria):
– Absence of quantified unit price (omission ofa unit price in the financial bid).
– Bidders who have been suspended from public procurements (contracts)

B) Essential Criteria
They are primordial or key modalities in the Judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the Invitation to Tender.
They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed.Hence in the evaluation of:-
(i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

NB:
-Any Bid that shall not obtain 80% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.
-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAO).
(ii) Financial file, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The Contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements,

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their bids for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders bids.

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service of the award of Contracts at TUBAH council office in TUBAH Sub division.

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER:
The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.
He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file.
Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids

BAMENDA le 26 Mars 2020
Le MAYOR
TANJONG MARTIN MESHONGONG

1. Objet

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MESSAMENA. Maitre d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un Centre de Santé Intégré (CSI) à LABBA dans la Commune de Messamena, Département du Haut – Nyong, Région de l’Est.

2. Consistance des prestations
La consistance des travaux à réaliser est la suivante :
Lot 100 : Travaux préliminaires et terrassements ;
Lot 200: Fondations ;
Lot 300: Béton armé en élévation ;
Lot 400 : Maçonnerie ;
Lot 500 : Enduits-Chape et divers ;
Lot 600 : Plafonds ;
Lot 700: Revêtements scelles ;
Lot 800 : Charpente -couverture ;
Lot 900 : Menuiseries bois ;
Lot 1000 : Menuiseries métallique ;
Lot 1100 : Peinture-Vitrerie ;
Lot 1200 : Electricité ;
Lot 1300 : Fluides

3. Coût prévisionnel
50 000 000

4. Délai de livraison
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux

5. Allotissement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont allotis en un (01) seul lot (Lot unique).

6. Participation et origine
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais et installées au Cameroun.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Publics (BIP) du Ministère de la SaïUe Publique, Exercice 2020.

Coût prévisioiuiel : 50.000.000 FCFA
Imputation : 5440531076412286112221
Autorisation de dépense : IV06236

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré à la Commune de Messamena, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance alieslanl, le paientent de la somme non remboursable soixante mille (60 000) francs CFA à la Recette Municipale de Messamena.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté à la Commune de Messamena, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance alieslanl, le paientent de la somme non remboursable soixante mille (60 000) francs CFA à la Recette Municipale de Messamena

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués conune tels, devra parvenir sous pli fermé au Secrétariat Général ou au Service Technique de la Commune de Messamena Tel : 697 27 74 42/663 31 54 14, au plus tard le, 3 0 2020 à 11 heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 007/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2020
13 0 TiflU POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE
SANTE INTEGRE (CSI) A LABBA DANS LA COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT -NYONG, REGION DE L’EST. LOT UNIQUE.
“An ‘ouvrir qu ‘en séance de dépouillement “

11. Cautionnement provisoire
Toutes les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances, soit

12. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel, délivrée par un établissement bancaire de U’ ordre agréé par le Ministère des Finances.
La caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres se fera en un temps à la salle des Actes de la Mairie de Messamena le
à 12heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Messamena, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge

14. Critères d’évaluation

A. Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence d’une pièce administrative ; ,
2) Pièce falsifiée ;
3) Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures
réglementaire ;
4) Absence de la Caution de soumission.
b. Offre technique
1 ) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
2) N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification.
3) Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20% ou non-conforme;
c. Offre Financière
1) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis
estimatif ;
N.B : Les copies certifiées des pièces doivent être datées de moins de trois (03) mois par une Autorité Administrative compétente.

B. Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAG et relatifs à la qualification des candidats
porteront sur :
1) La capacité financière Oui/Non
2) Les références de l’entreprise Oui/Non
3) La Méthodologie d’exécution de chaque lot de travaux Oui/Non
4) La Cohérence entre le planning d’approvisionnement en matériaux, le planning d’exécution des travaux Oui/Non
5) L’expérience du personnel d’encadrement Oui/Non
6) Le matériel et les équipements essentiels Oui/Non
7) La Compréhension du projet Oui/Non
Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70%, (soit au moins 5 « oui » sur 7) seront examinées.

15. Attribution
Chacune des Lettres-Commandes à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:
1 – Administrative sera jugée conforme ;
2- Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;
3- Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix
unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Secrétariat Général ou au Service Technique de la Commune de Messamena, aux numéros de téléphones : 699 821 395 / 697 27 74 42.

MESSAMENA le 30 Mars 2020
Le MAIRE
NKOUOK Serges Alfred

1. Objet
Le Maire de la Commune de Messamena, lance pour le compte de Commune de Messamena, un Appel d’Offres National Ouvert, pour la réalisatioft d’un (01) forage positif équipé de pompe a motricité humaine (PMH) au Centre de Santé Intégré (CSI) de MESSAGUE dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot unique

2. Consistance des prestation
Les travaux comprennent notamment :

– La réalisation du forage ;
– La fourniture et la pose des pompes à motricité humaine ;
– La formation d’artisans réparateurs et des comités de gestion des points d’eau.

3. Coût prévisionnel
Coût prévisionnel : 8 500 000 (Huit millions cinq cent mille francs) F CFA

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour fa réalisation des travaux est de
quatre (04) mois.

5. Allotissement
LOT UNIQUE

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de condition à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des travaux de forages sur l’étendue du territoire national,

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget dlnvestissement Publics (BIP) MINDDEVEL Exercice 2020.
Coût prévisionnel : 8 500 000 (Huit millions cinq cent mille francs) F CFA
Imputation : 5440531076412286112246
Autorisation de dépense : IV06237

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des Services du Secrétariat Générai ou au Service technique de la Commune de Messamena Tél : 699 82 13 95/697 27 74 42, sise à la Commune de Messamena, sur présentation d’une quittance attestant le versement au trésor public, (dans une Recette Municipale de la Commune), d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA, représentant les frais d’achat du dossier. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise désireuse de participer à l’appel d’offres.
Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, le soumissionnaire devra se faire enregistrer auprès des Services du Secrétariat Général ou au Service technique de la Commune de Messamena, en indiquant son adresse complète (boîte postale, numéro de téléphone, fax).

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des Services du Secrétariat Générai ou au Service technique de la Commune de Messamena Tél :699 82 13 95/697 27 74 42, sise à la Commune de Messamena, sur présentation d’une quittance attestant le versement au trésor public, (dans une Recette Municipale de la Commune), d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA, représentant les frais d’achat du dossier. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise désireuse de participer à l’appel d’offres.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et
six (06) copies respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir dans les Services du Secrétariat Général ou au Service technique de la Commune de Messamena Tel : 699 82 13 95/697 27 74 42, sise à Messamena au plus tard le fl lyp ^ heures précises, soit par poste en colis
recommandé avec accusé de réception soit depôt contre récépissé et devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°008/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2020 DU T fl
POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) AU CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) DE MESSAGUE DANS LA COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST. LOT UNIQUE
FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLICS (BIP) – MINDDEVEL EXERCICE
2020. IMPUTATION : 5440531076412286112246
(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)».

11. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de cent vingt jours (120) jours et d’un montant de 2% du coût prévisionnel du forage à réaliser soit cent soixante-dix (170 000) FCFA TTC établi selon le modèle indiqué dans le dossier d’appel d’offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances et dont la liste figure dans le DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au delà du trentième (30) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire de la Lettre commande, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif

12. Recevabilité des offres
Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et
technique seront irrecevables.Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Rnances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres. Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Lettre commandes Publics de la Commune de Messamena, dans la Actes de la Mairie de Messamena, le 30 AVR 2020 à 13 heures précises. Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou se faire représenter par une seule personne ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation

1. Pièces administratives:
a. Dossier incomplet ou pièces non conformes après un délai de 48heures ;
b. Pièce falsifiée ou non authentique ;
c. Absence de la caution de soumission.

2. Offre technique:
a. Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b. Fausse déclaration ;
c. Pièce falsifiée ou non authentique ;
d. Non existence dans l’offre technique des indications sur les rubriques ci-après, portant
effectivement sur le projet à réaliser :
d.1. Organisation du chantier, visite des sites et plan d’installation du chantier
– Installation de chantier, amenée et repli du personnel et du matériel
– Hébergement, transport, mains d’oeuvre ;
– Ordonnancement des tâches, bureau avec salle de conférence etc…
– Organigramme cohérent de l’entreprise
d.2. Méthodologie pour l’exécution des prestations
– Description détaillée de la méthodologie :
Etudes géophysiques, installation de chantier, animation, travaux de foration,
construction de la superstructure, installation de la pompe, désinfection et analyse de
l’eau, formation des agents de la maintenance.
d.3. Planning d’exécution des prestations
– Organisation générale des opérations
Définition des tâches depuis llnstallation du chantier jusqu’à la réception provisoire
des travaux
– Respect des délais.
e. Non obtention de trente trois (33) critères sur quarante cinq (45) à lissue de la
notation des critères techniques essentiels.

3. Offre financière:
a. Offre financière incomplète ou pièces non conformes ;
b. Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;
c. Absence dans l’offre financière d’un Sous-Détail d’un prix unitaire quantifié.

15. Attribution
Le Maitre d’Ouvrage attribuera le Lettre commande au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la
date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au
Secrétariat Général ou au Service Technique de la Commune de Messamena Tél : 699 82 13
95/697 27 74 42.

A-Objet

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet Renforcer le système d’indentification pour la
prise en compte des droits fondamentaux de l’enfant à travers l’appui aux services judiciaires pour
jeunes mineurs démunis, ASOPV recherche un ou plusieurs Prestataires qui fournirons Le ou les prestataires de services retenus offriront en plus des kit d’enregistrement anthropométrique
aux deux (02) jurisdictions beneficiaries une formations pour l’utilisation des materiels et logiciels informatiques produits.

B-Soumission des offres :

Le prestataire voudra bien soumettre en frangais ou en anglais une (01) offre administrative, une
offre technico-financiére en deux exemplaires sur papier dont un original et une copie, puis une copie électronique sur un CD/DVD ou une clé USB sous forme de fichier Word ou PDF.
Les copies papier de l’offre administrative et technico-financiére seront reliées séparément et
présentées dans des enveloppes distinctes. Chaque enveloppe sera étiquetée en indiquant la Raison sociale du prestataire qui soumet l’offre selon qu’il s’agit de l’oftre administrative ou technicofinanciére. L’offre technico-financière contiendra le process, les details et la qualité des outils en respectant les règles d’utilisation en lien avec la profession du juge et du geffier.
La copie électronique contiendra également un fichier par offre. Toutes les piéces jointes et les fiches signalétiques seront incluses dans le dossier adéquat de l’offre.

NB : Vous voudrez bien vous rapprocher du Bureau National ou des Bureaux Régionaux
d’ASOPV (Bertoua, Maroua, Ngaoundéré) ou encore écrire a l’adresse ci-dessous pour entrer en
possession des informations complémentaires pour cet Avis d’Appel d’Offres. asopv.association@gmail.com 

Les oftres devront nous parvenir avec précision des délais de livraison à l’adresse ci-dessous à
I’attention du Coordonnateur au plus tard le vendred 11 Janvier, 2020 14H00 GMT.’
Bien vouloir marquer sur l’enveloppe « Application et kit de numérisation et d’enregistrement
anthropométrique pour les la Justice Juvénile ».

ASOPV
BP: 11, Waza, Cameroun.
Tel. (237) 674142935/694448059

Le Coordonnateur National

Djoussi MR Exode

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

A- MODE DE PAIEMENT

Votre offre tiendra compte de ce que ASOPV paiera les factures par virement ou par chéque. Les
modalités de paiement seront discutées avec le Prestataire de service avant l’élaboration du contrat.
NB: II est a préciser que toutes les dépenses de quelque nature que ce soit, liées a la préparation et a la soumission de l’offre sont entiérement et exclusivement à la charge du soumissionnaire.

B- TERMES DE REFERENCE TDRs

Les TDRs suivants sont annexés au présent avis d’appel d’offres et sont a retire dans tous les
bureaux de Plan International Cameroon sous forme électronique.

C- LE CONTEXTE :

La Région de l’est Cameroun est l’une des régions les plus pauvres et moins scolarisées (bien
qu’elle soit riche en ressources naturelles). Ayant accueilli le plus grand de nombre de Réfugiés
Centrafricains depuis 2003, Soit un afflux massif de plus 174 000 Réfugiés installés dans les camps a ménages à cet effet par le UNCHR ou dans les Communautés hôtes, cette region connait un regain d’insécurité, de pression sur les ressources naturelles et d’insuffisance des infrastructures de bases. Les Jeunes et les femmes sont les plus impactés par le chômage et la pauvreté. A Cause de leur vulnérabilité, les enfants, ne sont malheureusement pas épargnés. Ces derniers se retrouvent soit dans les mines d’or, Soit dans la rue entrain d’être exploités et abusés par ses adultes mal intentionnés. Ceci entraîne malheureusement la hausse du vandalisme et du nombre de mineurs dans les prisons au mépris des dispositions Nationales et internationales en matière de droit des enfants. Ceci est aussi dû à l’ignorance des Textes juridiques, des conventions et à l’absence de la spécialisation du personnel judiciaire pour la mise en place d’un tribunal juvénile adéquat. En plus, l’on constate actuellement qu’il y a plusieurs mineurs détenus dans les prisons de Batouri, de Bertoua et d’ailleurs à cause d’un défaut de système d’enregistrement ou d’indentification du mineur lors de son interpellation. Les consequences, du point de vue socioéconomique, sont aussi grandes et par fois irréversible si l’on se souvient qu’une nation qui ne bâtit pas ses hommes ne peut se développer.

D- LA PROBLÉMATIQUE :

Le présent projet vise à réduire le niveau de violation des droits fondamentaux des enfants et le
vandalisme associé à l’incivisme croissant dans les rues pour villes ciblées en un premier temps à
cause de l’ignorance des uns et le mépris des textes par d’autres à l’instar de certaines autorités
véreuses politiques, Administratives et judiciaires, etc. A ceci s’ajoute l’accroissement de l’insécurité et la délinquance juvénile provenant de la prolifération des enfants dans la rue et du mépris de leur cause. Ce qui relève de l’axe thématique de la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit; L’intervention de ce projet a également un lien avec la sécurité, la construction de la paix et la prévention des conflits. Il répond à la préoccupation suivante : comment agir pour réduire le nombre de jeunes et d’enfants vivant dans la rue dans conditions où ils ne sont ni identifiables, ni productifs, ni protégés tout en faisant valoir leurs droits fondamentaux auprès des décideurs et autorités judiciaires de la Région de l’Est Cameroun ? Quelle stratégie d’actions adopter pour promouvoir la paix et la cohésion sociale ?

E- LA SOLUTION ENVISAGÉE :

La solution envisagée est celle d’agir en amont sur les autorités judiciaires les officiers de police
judiciaire pour l’amélioration du cadre juridique et la prise ne compte des droits de l’enfant, et en
avale sur les bénéficiaires directs des projets (les enfants et les jeunes, filles et garçons) pour leur
offrir une assistance, une orientation en formation socio professionnelle, un placement scolaire et un statut équitable.

1- PRÉCISION AU NIVEAU DE LA COMPOSANTE INFORMATIQUE (Innovation technologique) 

L’enrégistrement anthropométrique vise à réduire le nombre d’enfant en prison, augmenter le nombre de dossier de Justice Juvénile ayant un aboutissement ou une procédure judiciaire complétée.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Fournir 02 kit d’enregistrement Anthrométrique dans les service judiciaires;
Concevoir et fournir une application sur smart phone qui prenne en compte les paramètres
individuels tells que l’emprunte digitale, la photo, les informations sur le poids, la taille l’âge
d’un individu, etc.

G-ALLOTISSEMENT, RÉPARTITION ET CONTENU DES KITS

A l’issue des travaux de la commission de passation des marchés, le ou les prestataires les mieux
disant, seront retenus et contactés pour les livraisons conformément aux procédures prévus par
ASOPV.

a) Allotissement

Tous les supports, matériels devront être fournis au selon les spécificités du Code de Procédures
Pénales avec l’avis des magistrats.

1. Objet

Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu des crédits de lAssociation Internationale pour le Développement (CREDIT 5024-CM, 5984-CM & 5985-CM), pour la mise en uvre du Projet de Renforcement des Capacités dans le Secteur Minier (PRECASEM), et a lintention dutiliser une partie de ces Fonds, pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture du Matériel informatique et bureautique, des Consommables informatiques et des Fournitures de bureau.

2. Consistance des prestations

Le Projet Renforcement des Capacités du Secteur Minier « PRECASEM » sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du Matériel informatique et bureautique, des Consommables informatiques et des Fournitures de bureau.
Les fournitures objet du présent Dossier dAppel dOffres sont constituées de trois lots :
Lot1 : Matériel informatique et bureautique;
Lot2 : Consommables informatiques, (marché à commandes) ;
Lot3 : Fournitures de bureau, (marché à commandes).

3. Délai de livraison

Les fournitures sont à livrer à lUnité de Coordination du PRECASEM, dans un délai de quinze (15) jours après la signature du marché.

4. Financement

La passation du Marché sera conduite par Appel dOffres National (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de lIDA », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives de janvier 2011.

5. Acquisition du dossier

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier dAppel doffres complet en langue françaiseen formulant une demande écrite à ladresse ci-dessous, contre un paiement au Trésor Public, dun montant de Vingt-cinq mille (25 000) Francs CFA. La méthode de paiement sera le paiement Espèce. Le prix dachat du Dossier sera de 50 000 (cinquante mille) francs CFA soit 76,22 (soixante-seize Euros et vingt-deux centimes dEuros) pour couvrir les frais dexpédition hors du pays de lAcheteur pour les soumissionnaires qui le désirent. Le document dAppel doffres sera alors adressé parcourrier express.

6. Remise des offres

Les offres présentées en sept (07) exemplaires (un (01) original et six (06) copies), devront être soumises à ladresse ci-dessous au plus tard le 28 janvier 2020 à 12 heures précises et comprenant la mention :
« AONO N°001/AON/MINMIDT/PRECASEM/UCP/SPM/11-2019, POUR LA FOURNITURE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE (LOT1), CONSOMMABLES INFORMATIQUES (LOT2), FOURNITURES DE BUREAU(LOT3) A LUNITE DE COORDINATION DU PRECASEM»
« A NOUVRIR QUEN SEANCE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES »

7. Cautionnement provisoire

Les offres doivent comprendre « une garantie de loffre », dun montant de Quatre cents mille (400 000) F CFA pour le Lot 1.

8. Ouverture des plis

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à ladresse suivante :
dans la salle de conférence du Projet situé à Mballa 2, rue Dragage, 100 m avant le carrefour entrée Société Nationale des Hydrocarbures (SNH)»TEL : (237) 222 21 72 05 ; Email : gsmananga@yahoo.fr avec copie à cardexo@yahoo.fr, le28 janvier 2020 à partir de 13 heures précises.

9. Durée de validité des offres

La durée de validité des offres est fixée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

10. Renseignements complémentaires

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de lUnité de Coordination du PRECASEM et prendre connaissance des documents dAppel doffres, de lundi à vendredi entre 9 heures et 15 heures à ladresse mentionnée ci-dessous.
Ladresse à laquelle il est fait référence ci-dessus pour les renseignements, le dépôt et louverture des offres est :
Monsieur le Coordonnateur de lUnité de Coordination du PRECASEM
MINMIDT, Yaoundé (Cameroun), Bureau situé sis à Mballa 2, rue Dragage, 2è étage de limmeuble siège sis à 100 m avant le carrefour entrée Société Nationale des Hydrocarbures (SNH).

YAOUNDE le 19 Décembre 2019
Le COORDONNATEUR
MANANGA GUILLAUME SOSTHENE