Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions 2022 de la société Aéroports Du Cameroun, le Directeur Général Maitre d’Ouvrage envisage l’acquisition de tenue de travail pour certains personnels d’exploitation de la société Aéroports Du Cameroun pour l’amélioration de la qualité de service dans les plateformes aéroportuaires de la concession.

Les prestations objet du présent marché consistent en la fourniture des tenues à certains groupes de personnels d’exploitation ci-après :
–       Agents passage ;
–       Agents PCE;
–       Agents PCA ;
–       Agents Opérations et Piste ;
–       Hôtesse des Relations Publiques.
Lesdites tenues qui seront conformes aux modèles annexés sont constitués de :
Pour les dames
–       Robe polyester/laine vert sapin ceinture tissu à nouer ;
–       Jupe polyester/laine, vert sapin, fente côté ;
–       Veste polyester/laine/élasthanne, vert sapin ;
–       Escarpin cuir noir ;
–       Bustier N° 1 satin/polyester/élasthane,uni blanc
–       Bustier N° 3 satin/polyester/élasthanne, blanc, biais vert
–       Foulard personnalisé N°1 ;
–       Foulard personnalisé N°2.
Pour les hommes
–       Pantalon polyester/ laine vert sapin ;
–       Chemisette polycoton blanche, manches courtes ;
–       Cravate bordeaux personnalisée ADC ;
–       Chaussure cuir noir.
Les caractéristiques techniques sont contenus dans le descriptif des fournitures pièces N°5 du DAO..

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est estimé à
trois cent millions (300 000 000) de FCFA TTC.

Les fournitures ne sont pas subdivisées en lot.

La participation au présent appel d’offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises ayant leurs sièges sociaux au Cameroun et spécialisées dans la confection des vêtements et tenues personnalisées et ayant des références en la matière.

Les fournitures objet du présent appel d’offres seront financées par le budget de la société Aéroports Du Cameroun S.A., exercice 2022, ligne 60433000.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté, aux heures ouvrables, à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA, porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 359/335, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule des Marchésde la société Aéroports Du Cameroun S.A, porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen,Tél. : 222 23 36 02, postes 359/335, dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA, dans le compte d’affectation spéciale intitulé « CAS-ARMP » ouvert dans les agences BICEC : Yaoundé Agence centrale, Douala-Bonanjo, Limbe, Buea, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolawa, Bamenda, N’Gaoundéré, Garoua et Maroua.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, au Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, au plus tard le 29/11./2022 à 12 heures:
 APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 35/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 28./10./2022  POUR LA FOURNITURE DE TENUES DE TRAVAIL POUR CERTAINS PERSONNELS D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A

“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement’’

Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures est de huit (08) mois. Toutefois, un soumissionnaire peut proposer un délai inférieur à celui fixé par l’appel d’offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une  caution  de  soumission  délivrée par  un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance, agréé par le ministère en charge des Finances, d’un montant de six millions (6 000 000) FCFA:
Valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.
 

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre

L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 29./11/2022   à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA, siégeant en séance publique dans le bureau de la Commission sis à l’aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalen, porte 1102-386.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.

Les offres seront évaluées sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après.
14.1Critères éliminatoires
-Dossier administratif incomplet ou présence d’au moins une pièce administrative non conforme (confère RPAO, Enveloppe A) ;
-Dossier financier incomplet (confère RPAO, Enveloppe C) ;
-Un nombre de oui inférieur à six (06) pour la notation des critères essentiels ;
-Production d’une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
-Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP (à joindre dans le dossier administratif) ;
-Absence de renseignement d’un prix unitaire quantifié ;
-Refus du soumissionnaire d’accepter les corrections des erreurs arithmétiques de son offre financière ;
-Non-conformité à au moins une des spécifications techniques majeurs : pour les tissus (couleurs, matière), pour les chaussures (types, couleurs).
 14.2 Critères essentiels     
Références en prestations similaires :                                                      oui/non
Capacité financière :                                                                                  oui/non
Garantie et service après-vente :                                                               oui/non
Preuves d’acceptation des conditions du marché :                                     oui/non
Présentation de l’offre :                                                                                oui/non
 

 Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60) jours à partir de la date limite du dépôt des offres.

Des renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables, à la Sous-Direction des Approvisionnements de la société Aéroports Du Cameroun S.A, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02 porte 0103, poste 330.
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :
-MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ;
-CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82 ;
-Numéro vert CONAC : 1517.

Le présent Appel d’Offres a pour objet le contrôle technique, géotechnique et la surveillance des travaux de bitumage de certains axes du réseau routier national.

Les prestations à réaliser dans le cadre du Marché comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

• Surveiller l’exécution des travaux ;
• Assurer le contrôle technique et géotechnique de la mise en œuvre des travaux ;
• Proposer à la signature du Chef de Service du Marché des ordres de service nécessaires à la bonne exécution des travaux ;
• Veiller à l’assurance de la qualité et à l’application des mesures de protection de l’environnement ;
• Veiller à l’établissement des plans de récolement.

Lesdites prestations sont dévolues en cinq (05) missions :
• Mission 1 : Direction de l’exécution des travaux (DET)
• Mission 2 : Ordonnancement, le pilotage et la coordination des chantiers (OPC)
• Mission 3 : Assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie (AOR)
• Mission 4 : Contrôle géotechnique de l’exécution des travaux
• Mission 5 : Assistance géotechnique aux opérations de réception

Ces prestations sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références.

Le coût prévisionnel pour chaque lot toutes taxes comprises est de :

Les prestations sont constituées en sept (07) lots présentés comme suit :

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux Bureaux de contrôle/groupement de Bureaux de contrôle ci-après, retenus à l’issue de l’Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt N° 026/ASMI/MINTP/SG/DCT/CAO/NJKOUO/MJC/2022 du 28/03/2022 (COMPOSANT I) :
Il s’agit de :

Les candidats de cette liste restreinte peuvent s’associer en groupement avec au plus un Bureau de Contrôle Techniques National ne figurant pas sur ladite liste.

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Investissement Public du MINTP, Exercices 2023 et Suivants.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de cinq cent milles (500 000) Francs CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boîte  Postale, Numéro de téléphone, fax, E-mail …).
Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous triple enveloppe dont :
L’enveloppe A contenant le Dossier administratif (volume 1) et l’Offre technique (Volume 2), (les volumes 1 et 2 devront être placés chacune dans les enveloppes distinctes), dont un (01) original et six (06) copies pour chaque volume ;
L’enveloppe B contenant l’Offre financière (Volume 3), dont un (01) original et cinq (05) copies ;
L’enveloppe C contenant une copie de l’offre financière (offre témoin scellée) qui sera transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics pour conservation, conformément à l’article 92 alinéa 8, du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique et autre que la blanche.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, incluant la copie témoin de l’offre financière placée dans l’enveloppe C, devra parvenir sous plis fermés, à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2^ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206, au plus tard, le 30 Novembre 2022 à 11 heures. Elle devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°096/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 24 Octobre 2022, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE CERTAINS AXES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL.
FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP, EXERCICES 2023 ET SUIVANTS.
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

N.B. : l’enveloppe C contenant une copie supplémentaire de l’offre financière, rédigée en français ou en anglais devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINTN° 096/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 24 Octobre 2022, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE CERTAINS AXES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL.
FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP, EXERCICES 2023 ET SUIVANTS.
OFFRE TEMOIN A NE PAS OUVRIR, A TRANSMETTRE A L’ARMP POUR CONSERVATION ».

Le délai global d’exécution des prestations est de treize (13) mois.
La durée globale d’intervention du prestataire doit tenir compte du délai de garantie (12 mois) en sus des délais d’exécution des travaux.

Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) d’une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics (voir liste pièce 9.1 du DAO). Le montant, pour chaque lot, en FCFA de ladite garantie est égal à : 

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant de moins de trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office dès publication de la décision d’attribution, pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

Les offres ne respectant pas le mode de séparation des dossiers administratif, technique et financier ou ne contenant pas l’offre financière témoin scellée seront irrecevables.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Avant toute élimination de candidats présentant des pièces administratives jugées non conformes aux exigences du DAO, un délai supplémentaire d’au moins 48 heures sera accordé à ces derniers pour, soit fournir des informations complémentaires, soit mener des vérifications supplémentaires sur la validité de la pièce reçue.
Ces pièces administratives devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois, à compter de la date limite de remise des offres, et leurs dates limites respectives de validité postérieures à celle de l’Avis d’Appel d’Offres.

L’ouverture des offres se fera en deux temps.
L’ouverture des offres administrative et technique aura lieu, le 30 Novembre 2022 à 12 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics, siégeant au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 208.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.
A l’issue de l’examen des pièces administratives et de l’évaluation des offres techniques, l’ouverture des offres financières sera effectuée dans les mêmes conditions, à une date ultérieure qui sera communiquée aux soumissionnaires dont le dossier administratif est conforme et ayant obtenu une note technique égale ou supérieure à soixante-quinze (75) points sur cent (100).

Critères Eliminatoires
a)    Dossier administratif incomplet pour :

• Absence ou non-conformité de l’original de la caution de soumission à l’ouverture ;
• Absence 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;
• Non-conformité dans 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;

b)    Offre technique incomplète pour absence ou non-conformité de l’un des éléments/d’une des conditions ci-après :

• Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ;la note méthodologique (organisation, planning et compréhension du projet) ;
• l’attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire;
• une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché public au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics;
• Une capacité de financement (ligne de crédit disponible) d’un montant minimum de cent trente-deux millions (132 000 000) de FCFA pour chaque lot, Justifiée par  une attestation délivrée d’une Banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances ou par une commission bancaire reconnue.
• N’avoir pas obtenu une note technique supérieure ou égale à 75/100.

c)    Offre financière incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces ci-après :

• La soumission datée, signée et timbrée (voir modèle pièce 7.A) ;
• Le bordereau des Prix Unitaires (BPU) (voir modèle pièce 7.I) paraphé à toutes les pages daté et signé à la dernier page;
• Le détail estimatif avec indication des montants hors TVA et Toutes Taxes Comprises (voir modèle pièce 7.J) paraphé à toutes les pages daté et signé à la dernière page;
• Les sous détails des prix (voir modèle pièce 7.K) paraphé à toutes les pages ;

d)   Omission dans l’Offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
e)    Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ;
f)     Le non-respect des modèles des pièces.
NB : le rabais présenté de manière manuscrite n’est pas accepté, pour être admis, il doit être mentionné en lettres et en chiffres.

Critères essentiels
1. Offre technique
Les offres techniques seront notées suivant les critères essentiels ci-après:
a- Qualification et expérience des experts affectés à l’opération (sur 40 points) ;
b- Références du bureau de contrôle/groupement de bureau de contrôle (sur 45 points) ;
c- Moyens techniques, logistiques et matériels à mettre en place (sur 15 points).
Le score technique minimum requis est de 75/100
NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté une lettre de démission signée du Ministère de la Fonction Publique ou une mise en disponibilité sera considéré comme non valable.

2. Offre financière
Seules les offres financières des soumissionnaires, dont les offres auront été déclarées recevables à l’issue de l’examen de la conformité des pièces administratives (1ère étape) et de l’évaluation technique (2ème étape) et dont les offres financières témoins scellées contenues dans l’enveloppe C auront été transmises tel qu’indiqué ci-dessus, seront évaluées et notées, en fonction des critères ci-après:
NM= MMd x 100/ MS
NM= Note financière relative au montant évalué de l’offre financière du soumissionnaire ;
MMd= Montant évalué de l’offre la moins-disante;
MS = Montant évalué du soumissionnaire.
Une pondération sera faite entre la note technique et la note financière pour obtenir la note finale N (note technico-financière) suivant la formule ci-après :
N = [(75 x Note Technique) + (25 x Note Financière)] / 100

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la mieux-disante, c’est-à-dire celle ayant obtenu la note finale la plus élevée et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.
NB : Au titre de cet Appel d’Offres, il ne peut être attribué qu’un (01) seul lot par soumissionnaire.

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tel. : 222 22 92 34, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206 ou à la Direction des Etudes Techniques Routières et d’Ouvrages d’Art du Ministère des Travaux Publics logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre.
NB : Pour tout actes de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25/699 37 07 48.

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Maitre d’ouvrage, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres International Restreint relatif au recrutement d’un cabinet pour la mission d’assistance technique et l’accompagnement dans la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information conforme à la norme ISO 27001 version 2013 au Port Autonome de Douala.

Le soumissionnaire retenu sera principalement chargé des missions ci-après :
-Réaliser un diagnostic pour évaluer la situation actuelle du S.I conformément aux exigences de la norme ISO 27001 ;
-Passer en revue les livrables déjà réalisés dans le cadre du système de management existant dans une optique d’intégration avec le SMSI ;
-Définir les objectifs et les exigences en termes de sécurité de l’information conformément aux exigences de la norme ISO 27001 ;
-Etablir la liste des biens matériels et logiciels nécessaires à la mise en conformité du SMSI du PAD avec la norme ISO 27001 version 2013;
-Mener des audits réguliers assortis de plans d’actions correctifs et assurer le suivi de la mise en œuvre pour réduire les écarts observés ;
-Mener les actions indispensables à la conduite du changement par le biais de séminaires, de formations, de sensibilisation, etc. ;
-Accompagner et soutenir le PAD jusqu’à l’obtention de sa certification ISO 27001.
Les détails sont indiqués dans les termes de référence, pièce 4.

Le montant prévisionnel est de trois cent soixante-quatorze millions soixante-deux mille (374 062 000) FCFA TTC

La participation au présent appel d’offres est réservée aux entreprises de droit camerounais et étrangères ci-après pré-qualifiées après l’Appel à Manifestation d’Intérêt n°001/AMI/PAD/ 2022 du 31 Mars 2022 :
– Groupement Qualitec Sarl /Performance qualité BP : 12 431 Douala.
– Cabinet SMART SKILLS Avenue Hedi Chker-kef 7100 Tunis

Les prestations objet du présent Appel d’offres sont financées par le budget du PAD Exercices 2022 et suivants,tâche 330241

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction des Affaires Générales / Division des Marchés Publics et des Contrats de Partenariat / Service de la Préparation des Marchés du PAD situé dans l’enceinte de l’ex Direction Technique, BP 4020 Douala, Tél. 233.42.01.33 / 233.43.55.00, dès publication du présent avis

Le dossier peut être obtenu à la Division des Marchés et des Contrats de Partenariat du PAD, Service de la Préparation des Marchés, sise au Bâtiment situé en face de l’ex Direction Technique du PAD dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA au compte CAS-ARMP n° 33598860 001 – 94 ouvert dans les agences BICEC du Cameroun.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Division des Marchés et des Contrats de Partenariats du PAD, Service de la Préparation des Marchés, sise au Bâtiment situé en face de l’ex Direction Technique du PAD, au plus tard le 29/11/2022 à 12 heures et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT EN PROCÉDURE D’URGENCE N° 013/AOIR/CIPM-AS/PAD/2022 DU 20/10/2022
RELATIF AU RECRUCTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SECURITÉ DE L’INFORMATION CONFORME À LA NORME ISO 27001 VERSION 2013 AU PORT AUTONOME DE DOUALA
Financement : Budget PAD, Exercice 2022 et suivants.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

« Les soumissionnaires remettront en plus du pli fermé visé ci-dessus, le fichier numérique de leur offre (dossier administratif, offres techniques et financières)

Le délai minimum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de trente-six (36) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les prestations.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire ou organisme financier autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marches publics et dont le modèle figure à la pièce 8 du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de sept millions quatre cent mille (7 400 000) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres

Les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable

L’ouverture des offres se fera en deux temps.
L’ouverture des offres administratives et techniques aura lieu le 29/11/2022 à 13h, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés des Approvisionnements et Services du PAD dans La Salle de réunion de la Division des Marchés Publics et des Contrats de Partenariat.
Seuls les soumissionnaires seront habilités à assister cette séance d’ouverture, et à défaut ils pourront s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
L’ouverture des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de 80/100

Principaux critères éliminatoires
– Absence de la caution de soumission
– Absence d’une pièce dans le dossier administratif après un délai de 48 heures ;
– Absence d’une pièce dans les offres techniques et financières ;
– Non-conformité du dossier aux exigences du dossier d’Appel d’offres
– Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
– Etre sous le coup d’une suspension dans les Marchés Publics ;
– Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) ;
– Non-respect des tableaux types de la proposition financière ;
– Présence dans l’offre administrative ou technique des éléments donnant des indications sur l’offre financière ;
– Absence de la version électronique dans l’offre financière ;
– Note technique inférieure à 80 points sur 100 sur les critères essentiels.

Critères essentiels
L’évaluation des offres sera arithmétique et se fera sur la base des critères suivants :

– Présentation des offres : 05 pts
– Références de l’entreprise : 50 pts;
– Qualification et compétences du personnel-clé pour la mission : 24 pts;
– Adéquation de la méthodologie et du plan de travail proposés aux Termes de référence : 21 pts.

Si les propositions financières sont complètes et dépourvues d’erreurs de calculs, la proposition financière la moins disante recevra une note financière (NF) de 100 points.
La formule suivante sera utilisée pour le calcul des autres notes financières :
NF = 100 x Cout de la proposition financière la moins disante / Cout de la proposition financière considérée.
La Note Globale (NG) d’une proposition sera obtenue par pondération de la Note Technique (NT) et de la Note Financière (NF) selon la formule suivante : NG= (NTx80%) + (NFx20%)

L’attribution du marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante sur la base de la formule ci-dessus

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Offres pendant cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres

Toute demande de renseignements complémentaires, concernant le présent dossier d’Appel d’Offres, peut être obtenue auprès de la Direction des Systèmes d’Informations du PAD, BP 4020 Douala, Tél. Fax (237) 233-42-01-33, E-mail : PAD@pad.cm
Lutte contre la corruption
Pour tout acte de corruption, bien vouloir saisir la cellule anti-corruption mise en place suivant la décision n° 1300-17-DG/PAD du 27 Juillet 2017. Contacts : TEL : (+237) 233.42.01.33

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la fourniture de deux (02) lots de pièces de rechange pour engins manitouà la SODECOTON.

Les prestations objet du présentAppel d’Offres consistent en la fourniture de deux (02) lots de pièces de rechange pour engins manitouà la SODECOTON.

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des fournitures envisagées ont été évalués à l’issue des études préalables à 50 000 000 FCFA pour le lot 1 et à 35 000 000 FCFA pour le lot 2.

Le présent Appel d’Offres est lancé en deux (02) lots, répartis comme suit : 

Lot 1 : fourniture d’un lot de pièces électriques, pièces moteur et divers ;

Lot 2 : fourniture d’un lot de pièces pour hydrauliques et divers

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d’entreprises devront disposer d’un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l’Exercice 2022.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 80 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de  “ Compte Spécial CAS  ARMP “. Il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua. 

Le soumissionnaire devra s’y rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres. Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l’entreprise, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 23/11/2022 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON àGaroua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°102/22/AONO/SDCC/CIPM DU 21/10/2022 POUR LA FOURNITURE DE DEUX (02) LOTS DE PIECES DE RECHANGE POUR ENGINS MANITOUA LA SODECOTON

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les fournitures objet du présent Appel d’Offres devront être livrées en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de 90 jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou par un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant égal à 1 000 000 FCFA pour le lot 1 et à 700 000 FCFA pour le lot 2 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l’émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. 

L’absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le 23/11/2022 à partir de 16 heures. 

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. 

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte : 

14. 1 Critères éliminatoires :

Il s’agit notamment :

1         De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai règlementaire accordé ;

2         De l’absence le cas échéant d’un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;

3         De l’absence de la caution de soumission ;

4         Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;

5         De l’absence des fiches techniques fournies par le fabricant ;

6         De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après : 

Lot 1 : fourniture d’un lot depièces électriques, pièces moteur et divers

Lot 2 : fourniture d’un lot de pièces hydrauliques et divers

7         De l’absence d’un prix unitaire quantifié ;

8         Du Non-respect de deux (02) critères essentiels ;

9         De la non-conformité du modèle de soumission ;

10     De l’obtention de moins de 80% à l’évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés dans le tableau ci-après : 

. Critère n° 1A : Conformité des pièces du dossier administratif ;

. Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture indiquées ci-dessus ainsi que dans la pièce n° 5 du présent DAO ;

. Critère n°1C : Conformité des pièces de l’offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission. 

14. 2 Critères essentiels

. Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d’engagement) ou d’un distributeur agréé comptant pour 30 % ; étant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d’agrément du fabricant. La pièce requise (lettre d’engagement) devra être en original.

. Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d’au moins une livraison de fournitures similaires (pièces de rechange mécanique ou électriques des engins) au cours des six dernières années y compris l’année en cours à la SODECOTON ou ailleurs.

. Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO.

. Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque où le soumissionnaire est domicilié et au moins égale à 25 000 000 FCFA pour le lot 1 et  17 500 000 FCFA pour le lot 2 ; comptant pour 15 % ;

. Critère n° 2E : Chiffre d’Affaires moyen des exercices 2021, 2020 et 2019 au moins égal à 50 000 000 FCFA pour le lot 1 et à 35 000 000 FCFA pour le lot 2  ; comptant pour 15%.

L’évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l’examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l’offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 80 % sera requis pour être retenu pour l’étape suivante.

14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres seront pris en compte pour la suite de l’analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu Magasin transit SODECOTON à Garoua II.

A l’issue de l’évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l’offre évaluée la moins disante. Un soumissionnaire peut être attributaire des deux (02) lots.

Il est précisé aux soumissionnaires qu’ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Dans le cadre de l’amélioration de l’éclairage du dépôt SCDP de Ngaoundéré, le Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) lance, pour le compte de cet organisme, un Appel d’Offres National Ouvert relatif à la Fourniture et à l’Installation d’un dispositif pour éclairage solaire au dépôt SCDP de Ngaoundéré.

Les Prestations à réaliser dans le cadre du présent Appel d’Offres comprennent les tâches décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de cinquante-huit millions huit cent dix mille quatre-cent quarante-six (58 810 446) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

Les Prestations objet du présent Marché sont constituées d’un (01) lot.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises citoyennes de droit camerounais installées au Cameroun, justifiant des compétences dans les domaines relatifs à l’objet.

Les Prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget de d’investissement de la SCDP de l’exercice 2022 sur la ligne d’imputation budgétaire O01Q4.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les bureaux de la Cellule des Marchés de la SCDP (sise au-dessus du Club House), Tel : (+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou (+237) 650 21 02 64, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables dans les bureaux de la Cellule des Marchés  de la SCDP (sise au-dessus du Club House B.P : 2271/2272, Tél (+237) 233 40 54 45 ,Poste 12060 ou (+237) 650 21 02 64/ Fax (+237) 233 40 47 96 , dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de soixante-dix mille (70 000) francs CFA payable dans le compte N°33598800001-89   intitulé “Compte Spécial CAS-ARMP’’ ouvert dans les Agences BICEC des chefs-lieux de Régions et des villes de Limbe et  Dschang.

Chaque offre ,rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels et conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée sous pli fermé ne comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard  le 17 novembre 2022 à 09h00min, heure locale à la Cellule des Marchés au Siège de la SCDP (sise au-dessus du Club House de la SCDP)  B.P 2271 Tél (+237) 233 40 54 45 Poste 12060  ou (+237) 650 21 02 64 /Fax(+237) 233 40 47 96  avec la mention: 

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 032 /AONO/DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2022 DU 26 OCTOBRE 2022 RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF POUR ECLAIRAGE SOLAIRE DU DEPOT SCDP DE NGAOUNDERE ».

« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des Prestations est de six (06) mois.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministre en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, d’un montant d’un million cent mille (1 100 000) francs F CFA.
Elle devra comporter une mention manuscrite engageant solidairement ledit établissement conformément à l’Article 14 de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés.
S’agissant des PME à capitaux et dirigeants nationaux, la caution de soumission peut être remplacée par une hypothèque légale.

Sous peine de rejet, toutes les pièces du dossier administratif doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
En cas de groupement d’entreprises, celui exigé dans le présent Appel d’Offres est de type solidaire. Chaque membre du groupement devra produire son dossier administratif complet. Toutefois, l’attestation de domiciliation bancaire, la caution de soumission, le reçu d’achat du DAO seront produits uniquement par le mandataire du groupement.

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 17 novembre 2022 à 10h00min, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés au Siège de la SCDP (sise au-dessus du Club House), en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation des Offres.
Il s’agit notamment :
Dossier administratif

• Absence d’une pièce du dossier administratif dans les plis à l’ouverture des offres;
• Document falsifié ou fausse déclaration ;
• Pièce administrative jugée non conforme à l’ouverture des Offres et non régularisée dans le délai accordé par la CIPM à cet effet.

Offre technique

• Non-obtention d’au moins 80% des critères essentiels à l’évaluation technique, soit la non-validation d’au moins quatre (04) critères essentiels sur cinq (05) ;

Offre financière

• Non-conformité des pièces suivantes aux modèles prescrits par le DAO :

– Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

– Devis Quantitatif et Estimatif (DQE). 

• Absence d’une lettre de soumission financière timbrée et signée ;
• Absence d’un prix unitaire quantifié.

 Critères essentiels

L’évaluation des offres sera binaire (Oui/Non) et se fera sur la base des critères suivants : 

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disant et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires conformément à l’article 50 al 1(a) du décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des entreprises publiques.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés : Téléphone (+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou (+237) 650 21 02 64.
Les plans, les documents techniques et toute autre information à caractère technique peuvent être obtenus au siège de la SCDP à Douala, à la Direction Technique (DTEC), Sous-Direction de la Maintenance Industrielle et du Magasin (SDMIM), Téléphone :(+237) 670 82 63 49 ou 6 79 50 14 77.
Visite du site
Une visite du site est nécessaire à chaque candidat dès la publication du présent Appel d’Offres. A la diligence de l’Ingénieur du Marché, celle-ci fera l’objet de la délivrance d’une attestation de visite du site signée par le Chef du dépôt de Ngaoundéré.

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence, relatif à la fourniture de deux (02) véhicules pick-up 4×4 double cabine au MINADER, dont un (01) destiné au Poste de Police Phytosanitaires du Port Autonome de Douala et un (01) pour le compte du Poste de Police Phytosanitaire de l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen.

La prestation du présent Appel d’Offres comprend la fourniture de deux (02) véhicules pick-up 4×4  double cabine au MINADER.

Les coûts prévisionnels de l’opération sont de :

Cet Appel d’Offres National Ouvert est constitué en deux (02) lots, conformément au tableau ci-dessous :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises agréées, de droit camerounais et justifiant de capacités techniques et financières pour la fourniture de véhicules.

La fourniture, objet du présent Appel d’Offres National Ouvert est financée par le Compte Dépôt Trésor 450 4142 (477 563 002), Exercice 2022.

Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (Direction des Ressources Financières et du Patrimoine/Service des Marchés, Téléphone : 222 22 16 24, 3^e chalet), dès publication du présent avis.

Le Dossier peut être obtenu au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (Direction des Ressources Financières et du Patrimoine/Service des Marchés, Téléphone : 222 22 16 24, 3^e chalet) dès publication du présent avis contre versement d’une somme non remboursable de soixante-quatorze mille (74.000) francs CFA.

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Service des Marchés du MINADER Téléphone : 222 22 16 24, 3^e chalet au plus tard le 15 novembre 2022 à 14 heures, et devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 011/AONO/MINADER/CIPM/2022 DU 24 OCTOBRE 2022  RELATIF A LA FOURNITURE DE DEUX (02) VEHICULES DE TYPE PICK UP 4X4 DOUBLE CABINE DESTINES A CERTAINS SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

1. Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des véhicules objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) Mois.
2. La livraison se fera à la Sous-Direction du Parc Automobile de l’Etat ; précisément au Garage Administratif Central de Yaoundé.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission établi par un Etablissement bancaire de premier ordre ou organisme financier habilité par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO et valable pendant trente (30) jours à compter de la date limite de validité des offres.

Conformément à l’Article 90 (7) du Code des Marchés Publics, les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux, ainsi que les organismes de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit un cautionnement d’un Etablissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur, réparti comme suit :

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable ; notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des offres se fera en un temps.
L’ouverture des pièces Administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 15 novembre 2022 à 15 heures par la Commission Ministérielle de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural dans la salle de conférences de la DESA.
NB Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée,

1- Critères éliminatoires 
–        Absence de cautionnement de soumission;
–        Non production au-delà de 48 heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif la formule habituelle
–        Fausse déclaration ou pièces falsifiées ; 
–        Non-respect des modèles de pièces (pièces en l’annexe 09) ;
–        Absence des prospectus détaillés originaux, accompagnés des fiches techniques du fabricant décrivant la fourniture proposée autant dans l’original que dans les copies des offres;
–        Absence de l’autorisation du fabricant ou du concessionnaire ou distributeur agréé ;
–        Absence du certificat de garantie;
–        Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant le non abandon d’un marché au cours des trois (03) dernières années;
–        Non-satisfaction d’au moins 4 sur 5 de oui des critères essentiels ;
–        Non-respect d’une caractéristique technique majeure contenue dans le tableau ci-après:

2-Critères essentiels

L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères énoncés dans le tableau ci-dessous:

Pour qu’une offre soit retenue pour l’analyse financière, elle devra satisfaire tous les critères éliminatoires et au moins 4 sur 5 de oui des critères essentiels.

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés. Un soumissionnaire peut être adjudicataire de tous les deux (02) lots.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (Direction des Ressources Financières et du Patrimoine/ Service des Marchés, Téléphone : 22 22 22 16 24, 3^e chalet).

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48.

Le Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale (APN), Maître d’Ouvrage, lance un appel d’offres national ouvert pour la sélection d’une Compagnie d’assurance en vue de la souscription des polices d’assurance relatives à la protection du patrimoine de l’APN.

Les prestations à exécuter sont réparties en deux (02) lots répartis ainsi qu’il suit :
–   Lot n°1 : Globale Dommages, Multirisque Habitation et Responsabilité Civile Chef d’Entreprise ;
–   Lot n°2 : Automobile.
 La consistance de ces prestations est détaillée dans les Termes de Référence (TDR) du présent DAO.
Le candidat doit obligatoirement soumissionner aux deux (02) lots.

Le coût prévisionnel biennal après les études préalables, est de 70.000.000 (soixante-dix millions) FCFA TTC, soit 30.000.000 (trente millions) FCFA TTC pour lot 1 et 40.000.000 (quarante millions) FCFA TTC pour lot 2.

Une Compagnie d’assurance doit obligatoirement soumissionner pour les deux (02) lots.

La participation au présent Appel d’Offres National Ouvert est réservée aux Compagnies d’Assurances de droit camerounais installées au Cameroun, remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans les Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) des exercices 2023 et 2024.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, dès publication du présent avis, auprès de la Sous-Direction des Affaires Communes, des Marchés et des Assurances de l’APN à l’Immeuble CAA (1er étage, Porte 5), Boulevard du 20 Mai, BP 11538 Yaoundé Tél : (237) 222 23 73 16 / 222 23 73 17, Fax : (237) 222 23 73 14.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables, dès publication du présent avis, auprès de la Sous-Direction des Affaires Communes, des Marchés et des Assurances de l’APN à l’Immeuble CAA (1er  étage, Porte 5), Boulevard du 20 Mai  ,BP 11538 Yaoundé Tél: (237) 222 23 73 16 / 222 23 73 17 ,Fax: (237) 222 23 73 14, sur présentation de la quittance de versement d’une somme non remboursable de F CFA 75.000 ( soixante-quinze mille) payée dans le Compte spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert à la BICEC.

Les offres rédigées en français ou en anglais doivent être remises en six (06) exemplaires dont 01 (un) marqué original cinq (05) copies comme tels, suivant les indications de l’article 12 du RGAO (pièce n°2) et du RPAO (pièce n°3). Les offres ainsi confectionnées doivent parvenir à l’Autorité Portuaire Nationale, Direction Générale (Secrétariat), Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai, B.P 11538Yaoundé, Tél. (237)222.23.73.16/222.23.73.17, Fax.222.23.73.14,Email :apn@camnet.cm, au plus tard le 30 novembre 2022 à 13 heures, heure locale, sous pli/enveloppe fermé(e) portant la mention :
   « AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/APN/CIPM/2022 du 25 octobre 2022 POUR LA SELECTION D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE EN VUE LA SOUSCRIPTION DES POLICES D’ASSURANCE RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L’AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE POUR LE BIENNAT 2023-2024.
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

La période de couverture est de vingt-quatre (24) mois pour les deux (02) lots, répartis comme suit :
Tranche ferme : douze (12) mois, du 1^er janvier 2023 au 31 décembre 2023 à minuit ;
Tranche conditionnelle : douze (12) mois du 1^er janvier 2024 au 31 décembre 2024 à minuit.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre en charge des Finances, acquittée à la main et conforme au modèle joint en annexe, d’un montant égal à 600.000 (six cent mille) FCFA pour le lot 1 et de 800.000 (huit cent mille) FCFA pour le lot 2.
Ces cautions de soumission auront une durée de validité de quatre-vingt-dix (90) jours chacune, et qui courent à compter de la date de dépôt des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Dès l’ouverture des offres, l’absence des cautions de soumission délivrées par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre en charge des Finances entraînera le rejet pur et simple des offres sans aucun recours.
Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies, est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés.
 

L’ouverture des enveloppes contenant les pièces administratives, les offres techniques et financières aura lieu le 30 novembre 2022 à 14 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de l’APN dans la Salle du Conseil d’Administration de l’APN, 1^er étage, de l’Immeuble CAA.  
Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant

1 Critères éliminatoires

Les offres ne satisfaisant pas aux critères ci-après seront automatiquement éliminées :

• Fausse déclaration, substitution ou falsification de documents ;
• Absence constatée des cautions de soumission à l’ouverture des plis ;
• Absence ou non-conformité d’une pièce administrative, quarante-huit (48) heures après l’ouverture des offres ;
• Termes de Référence et CCAP non paraphés à toutes les pages, et non signés non datés à la dernière page portant la mention « lu et approuvé » tampon et qualité du signataire ;
• Absence d’agrément et d’adhésion à la CIMA ;
• Note de qualification technique inférieure à 80% de OUI ;
• Non-respect du tarif légal minimum obligatoire (en assurance de Responsabilité Civile Automobile) et des valeurs à assurer ;
• Non-respect des Termes de Références (TDR) de l’Appel d’Offres ;
• Non production de la proposition financière suivant les pièces visées au dossier d’Appel d’Offres ;

Critères essentiels

Les offres techniques seront évaluées sur la méthode binaire selon les critères suivants :

Lot n°1 : Globale dommages, Multirisque habitation, Responsabilité Civile Chef d’Entreprise

Lot n°2 : Automobile

Les critères et sous-critères essentiels sont détaillés, pour chaque lot, dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Une note de qualification technique inférieure à 80 % de OUI entraîne la disqualification du candidat pour l’analyse financière

Le Marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante, ayant présentée les critères de qualification satisfaisantes.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’adresse ci-après :

Autorité Portuaire Nationale, Sous-Direction des Affaires Communes, des Marchés et des Assurances, 1^er étage, porte 5, Immeuble CAA, Boulevard du 20 mai BP 11 538 Yaoundé, Téléphone fixe : 222 23 73 16 / 222 23 73 17, Fax : 222 23 73 14 E-mail : apn@camnet.cm.

Dans le cadre de l’exécution des budget 2022 et suivant de la Communauté Urbaine de Bafoussam, le Maire de la ville de Bafoussam lance, un avis d’appel d’Offres national ouvert pour le compte de ladite Communauté Urbaine pour les travaux de réhabilitation de la résidence de l’ex secrétaire général adjoint de la Communauté Urbaine de Bafoussam (phase 1).

Lestravaux, objet du présent appel d’offres consistent en l’exécution des tâches définies ci- après ;
> Les travaux préparatoires;
> Maçonneries et raccords ;
Et ce, suivant les spécifications contenues dans le CCTP.

le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de (20 000 000) vingt millions de francs CFA.TTC.

Les travaux ne feront l’objet d’aucun allotissement.

La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions aux Entreprises deTravaux Publics de droit camerounais installées au Cameroun.

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés sur Fonds propre de la Communauté Urbaine de Bafoussam de l’exercice 2022 et suivant. Imputation budgétaire : 220 110

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service de Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bafoussam (situé à proximité de la Direction des Affaires Générales de ladite Communauté Urbaine) dès publication du présent avis TEL ; 6 98 64 42 86).

Le dossier peut être obtenu au Service de Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bafoussam (TEL ; 6 98 64 42 86) situé à proximité de la Direction des Affaires Générales de ladite Communauté Urbaine) dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Communauté Urbaine de Bafoussam.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Service de Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bafoussam TEL ; 6 98 64 42 86, au plus tard le 28 octobre 2022 à 10H00 et devra porter la mention ;

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N”09/AONO/CUB/SG/DAG/SDIVIGP/SPMP/CIPM/2022 DU 07 OCTOBRE 2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RESIDENCE DE L’EX SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM (PHASE 1) EN PROCEDURE D’URGENCE
“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”
Financement : Fonds propre de la Communauté Urbaine de Bafoussam Exercice 2022

Le délai d’exécution est de Trois (03) mois.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de oumission d’un montant égal à quatre cent mille (400 000) Francs CFA établie par une institution financière de premier ordre agréé par le Ministre des Finances et dont la liste se trouve en annexe du présent DAO (pièce N° 14) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent être datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment Iabsence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le Ministère charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO.
La quittance de versement des frais de DAO s’obtient à la Recette Municipale de la Communauté Urbaine de Bafoussam.

L’ouverture de tous les plis (pièces administratives, des offres techniques et des offres financières) se fera en un seul temps le 28 octobre 2022 à 11H00 par la Commission Interne dePassation des Marchés de la Communauté Urbaine de Bafoussam dans la salle des actes de ladite Communauté Urbaine sise dans son enceinte.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Les critères éliminatoires sont ceux relatifs aux conditions à remplir pour être admis à
l’évaluation technique. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il s’agit notamment:
• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ,
• Etre dans la liste des entreprises suspendues par le MINMAP (Art. 92 a.09 du CMP)
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
• Absence d’une pièce administrative au-delà des 48 heures ouvrables données par la CIPM après la session d’ouverture des offres;
• Certification des pièces préalablement certifiées,
– Le non-respect d’au moins 70% (soixante-dix pour cent) des critères dits essentiels, soit 19 OUI sur 26
• Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BRU ainsi que de son sous-détail.

2. Critères essentiels
Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des travaux à réaliser.
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

• Présentation de l’offre;
• Références de l’entreprise ;
• Qualité du personnel ;
• Moyens matériels et logistiques;
• Organisation,
• méthodologie et planning;
• Capacité financière.

L’attribution sera faite au profit du soumissionnaire ayant obtenu le meilleur score à l’analyse technique (au moins 70% de « OUI ») soit 19 OUI sur 26 et ayant l’offre financière la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 (quatre-vingt- Dix) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service de passation des Marchés Publics (TEL : 6 98 64 42 86) et à la Direction des Services Techniques et de l’Aménagement de la Communauté Urbaine de Bafoussam (DSTA) : (TEL : 6 75 91 16 09).de la Communauté Urbaine de Bafoussam

Dans le cadre du développement de ses infrastructures de transport, Le Maire de la Commune de FOUMBAN, Maître d’Ouvrage, tance un Appel d’Offres National Restreint pour les travaux de construction de la gare routière principale de FOUMBAN

Les travaux comprennent notamment :
o l’installation de chantier et les travaux préliminaires ;
o les terrassements ;
o les travaux
de béton armé ;
o les travaux de maçonnerie ;
o l’étanchéité;
o les travaux de charpente-couverture et faux-plafonds ;
o les revêtements durs ;
o la plomberie ;
o l’électricité ;
o les menuiseries bois, métallique et aluminium ;
o les peintures

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de quatre cent quarante-un million huit cent dix sept mille trois cent quarante (441 817 340) francs CFA TTC.

Les travaux sont répartis en un lot unique.

La participation est restreinte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais éligîbles et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).
Le présent avis d’appel d’offres est adressé aux candidats inscrits sur la liste restreinte en pièce jointe

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2022

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN dès publication du présent avis.

Le Dossier dAppel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Deux cent mille (200 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de FOUMBAN.

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Service Teclmique de la Commune de Foumban, tél :697 97 18 25, au plus tard le 27/10/2022 à 12 heures, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°006/AONR/C-FBAN/SG/CIPIV1/2022 DU 22 SEPTEMBRE 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE PRINCIPALE DE FOUMBAN » : MODULE 1
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de huit (08) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie parune banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et non défaillante pour les projets financés par le FEICOIVI (voir liste des banques et compagnies d’assurance défaillantes en pièce 13 du DAO) et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant égal à huit millions huit cent trente-six mille trois cent quarante-sept (8 836 347)francs CFA, d’une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …). conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO (excepté les banques oucompagnies d’assurance défaillantes pour tes projets FEICOM, confère pièce 13du présent DAO).

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 27/1/2022 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Corimune de Foumban siégeant dans la salle N°02 du 2ème de la Mairie de Foumban.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

a. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire, il s’agit notamment:
– absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures qui suivent la séance de dépouillement ;
– absence de la caution de soumission à l’ouverture délivrée par une banque/compagnie d’assurance conformément aux pièces 12 et 13;
– fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
– omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
– note technique inférieure à 70% ;
– absence d’une attestation de non-abandon d’un chantier sur l’honneur ;
– avoir fait l’objet de résiliation pour défaillance dans L’exécution des contrats financés par le FEICOM (voir la liste en pièce 13).
– Ne pasproduire ime déclorotion sur l’honneur ;
– Certification des documents préalablement certifiés ;
– Avoir présenté un personnel fonctionnaire non mis en disponibilité
– La non-conformité du modèle de soumission;
– Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) :
– Absence de l’attestation de visite de site sur l’honneur avec rapport et photos;
b. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
– la capacité financière ;
– les références ;
– le délai d’exécution ;
– le personnel ;
– les matériels ;
– la méthodologie environnementale et sociale
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :
a) Situation financière (2 oui)
• Cadre de sous détail d’un prix unitaire conforme;
• Bordereau de prix unitaire en chiffres et en lettres.
b) Références de l’entreprise (3oui)
> Expériences Générales de l’entreprise dans le domaine BTP
Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de BTP (>1 donne droit à un oui ; >3 donne droit à un oui ; >5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)
c) Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6oui)
NB : Prise en compte des techniciens avérés dans l’utilisation des B.T.P
• Conducteur des Travaux (cv ; diplôme et CNI certifiés) = 3 oui
• Chefchantier (CV, diplôme et CNI certifiés) = 3 oui.
NB les trois pièces sont indissociables
Projet à compétence Départementale (conducteur des travaux : Ingénieur du Génie Civil ou Génie Rural (lan) ou Technicien Supérieur Génie Civil ou Génie Rural (3ans) ; Chef chantier : Technicien Génie Civil ou Génie Rural (2ans) ou un Agent Technique justifiant de quatre (04) ans.
d) Matériel de chantier à mobiliser; (au moins 6oui)
❖ Les Contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules certifiées par une autorité compétente (Préfet ou ses adjoints, Sous-préfet ou son adjoint) ; (un oui pour chaque justification)
*> Pour le bâtiment on aura (bétonnière, vibreur, pick-up ; camion, dame sauteuse petits
matériels (carte grise certifiée pai- une autorité compétente (Préfet ou ses adjoints, Sous- préfet ou son adjoint) et facture donne droit à un oui pour chaque justification).
e) Méthodologie; (5 oui)
> Planning conforme = 1 (un) oui ;
> Origine des matériaux = 1 (un) oui ;
> Aspects socio- environnementaux = 1 (un) oui.
> Rapport de visite de site illustratif avec photos = 1 (un) oui ;
> Plan de localisation = 1 (un) oui.
> Hygiène et salubrité au chantier = 1 (un) oui ;
f) Présentation de l’offre. (2 oui)
o Reliure et intercalaires de couleur autre que le blanc,
o respect de l’ordre des pièces.
Seules les soiunissions qui auront obtenues au moins 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offre et dont l’offre est jugée la moins-disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN.

Dans le cadre du développement de ses infrastructures de transport, Le Maire de la Commune de FOUMBAN, Maître d’Ouvrage, tance un Appel d’Offres National Restreint pour les travaux de construction de la gare routière principale de FOUMBAN

Les travaux comprennent notamment :
o l’installation de chantier et les travaux préliminaires ;
o les terrassements ;
o les travaux
de béton armé ;
o les travaux de maçonnerie ;
o l’étanchéité;
o les travaux de charpente-couverture et faux-plafonds ;
o les revêtements durs ;
o la plomberie ;
o l’électricité ;
o les menuiseries bois, métallique et aluminium ;
o les peintures

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de quatre cent quarante-un million huit cent dix sept mille trois cent quarante (441 817 340) francs CFA TTC.

Les travaux sont répartis en un lot unique.

La participation est restreinte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais éligîbles et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).
Le présent avis d’appel d’offres est adressé aux candidats inscrits sur la liste restreinte en pièce jointe

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2022

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN dès publication du présent avis.

Le Dossier dAppel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Deux cent mille (200 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de FOUMBAN.

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Service Teclmique de la Commune de Foumban, tél :697 97 18 25, au plus tard le 27/10/2022 à 12 heures, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°006/AONR/C-FBAN/SG/CIPIV1/2022 DU 22 SEPTEMBRE 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE PRINCIPALE DE FOUMBAN » : MODULE 1
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de huit (08) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie parune banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et non défaillante pour les projets financés par le FEICOIVI (voir liste des banques et compagnies d’assurance défaillantes en pièce 13 du DAO) et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant égal à huit millions huit cent trente-six mille trois cent quarante-sept (8 836 347)francs CFA, d’une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …). conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO (excepté les banques oucompagnies d’assurance défaillantes pour tes projets FEICOM, confère pièce 13du présent DAO).

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 27/1/2022 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Corimune de Foumban siégeant dans la salle N°02 du 2ème de la Mairie de Foumban.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

a. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire, il s’agit notamment:
– absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures qui suivent la séance de dépouillement ;
– absence de la caution de soumission à l’ouverture délivrée par une banque/compagnie d’assurance conformément aux pièces 12 et 13;
– fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
– omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
– note technique inférieure à 70% ;
– absence d’une attestation de non-abandon d’un chantier sur l’honneur ;
– avoir fait l’objet de résiliation pour défaillance dans L’exécution des contrats financés par le FEICOM (voir la liste en pièce 13).
– Ne pasproduire ime déclorotion sur l’honneur ;
– Certification des documents préalablement certifiés ;
– Avoir présenté un personnel fonctionnaire non mis en disponibilité
– La non-conformité du modèle de soumission;
– Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) :
– Absence de l’attestation de visite de site sur l’honneur avec rapport et photos;
b. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
– la capacité financière ;
– les références ;
– le délai d’exécution ;
– le personnel ;
– les matériels ;
– la méthodologie environnementale et sociale
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :
a) Situation financière (2 oui)
• Cadre de sous détail d’un prix unitaire conforme;
• Bordereau de prix unitaire en chiffres et en lettres.
b) Références de l’entreprise (3oui)
> Expériences Générales de l’entreprise dans le domaine BTP
Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de BTP (>1 donne droit à un oui ; >3 donne droit à un oui ; >5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)
c) Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6oui)
NB : Prise en compte des techniciens avérés dans l’utilisation des B.T.P
• Conducteur des Travaux (cv ; diplôme et CNI certifiés) = 3 oui
• Chefchantier (CV, diplôme et CNI certifiés) = 3 oui.
NB les trois pièces sont indissociables
Projet à compétence Départementale (conducteur des travaux : Ingénieur du Génie Civil ou Génie Rural (lan) ou Technicien Supérieur Génie Civil ou Génie Rural (3ans) ; Chef chantier : Technicien Génie Civil ou Génie Rural (2ans) ou un Agent Technique justifiant de quatre (04) ans.
d) Matériel de chantier à mobiliser; (au moins 6oui)
❖ Les Contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules certifiées par une autorité compétente (Préfet ou ses adjoints, Sous-préfet ou son adjoint) ; (un oui pour chaque justification)
*> Pour le bâtiment on aura (bétonnière, vibreur, pick-up ; camion, dame sauteuse petits
matériels (carte grise certifiée pai- une autorité compétente (Préfet ou ses adjoints, Sous- préfet ou son adjoint) et facture donne droit à un oui pour chaque justification).
e) Méthodologie; (5 oui)
> Planning conforme = 1 (un) oui ;
> Origine des matériaux = 1 (un) oui ;
> Aspects socio- environnementaux = 1 (un) oui.
> Rapport de visite de site illustratif avec photos = 1 (un) oui ;
> Plan de localisation = 1 (un) oui.
> Hygiène et salubrité au chantier = 1 (un) oui ;
f) Présentation de l’offre. (2 oui)
o Reliure et intercalaires de couleur autre que le blanc,
o respect de l’ordre des pièces.
Seules les soiunissions qui auront obtenues au moins 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offre et dont l’offre est jugée la moins-disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de FOUMBAN.