1. Objet
Dans la perspective de la mise en ‘uvre des activités de lutte contre la pandémie COVID_19 à l’Université de Maroua, dans le cadre du Fonds Spécial de Solidarité Nationale contre le Coronavirus et ses répercussions économiques et sociales (CAS-COVID-19), le Recteur de l’Université de Maroua, Maître d’Ouvrage Délégué et Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un hangar au CMS du campus de Kongola de l’Université de Maroua.

2. Consistance des prestation
Les travaux comprennent notamment :

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de trente-sept millions cinq cent mille (37 500 000) de F CFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre mois (04) mois.

5. Allotissement
Les travaux sont subdivisés en un seul lot.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à l’égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupements d’entreprises de droit camerounais, ayant une expérience avérée dans les travaux de BTP.

Par le présent Avis, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de leurs dossiers.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Fonds Spécial de Solidarité Nationale de lutte contre le Coronavirus et ses répercussions économiques et sociales (CAS COVID-19, EXERCICE 2020 et suivants), PROG. 974 Résilience Sociale.

8. Consultation du dossier
Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement (DIPD) de l’Université de Maroua, BP 46 Maroua, Tél. 680 34 34 23 / 697 418 124, dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au Secrétariat de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement (DIPD) de l’Université de Maroua, BP 46 Maroua, Tél. 680 34 34 23 / 697 418 124, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 65 000 (soixante-cinq mille) francs CFA, payable à la BICEC, « Compte Spécial CAS-ARMP ».

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement (DIPD) de l’Université de Maroua, BP 46 Maroua, Tél. 680 34 34 23 / 697 418 124, au plus tard le 03/12/2020 à 15 heures précises et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°20/014/AONO/MINESUP/UMa/CIPM/2020 DU 12/11/2020

Pour les travaux de construction d’un hangar au CMS du campus de Kongola de l’Université de Maroua

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une institution financière agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 750 000 (sept cent cinquante mille) francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une Institution financières agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 03/12/2020 à 15 heures par la Commission interne de Passation des Marchés placée auprès de l’Université de Maroua dans la salle de réunion de ladite Commission.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s’agit notamment de :

• Absence de la caution de soumission,
• Fausses déclarations ou des pièces falsifiées,
• Absence ou non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif 48 heures après l’ouverture des offres ;
• Non satisfaction d’au moins 70% des critères essentiels
• Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

Une Note technique inférieure à 70%, entraîne élimination de l’offre.

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre technique aura été jugée satisfaisante et dont l’offre financière sera la moins-disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) joursà partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la DIPD de l’UMa./-

MAROUA le 12 Novembre 2020
Le ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR GÉNÉRAL
IDRISSOU ALIOUM

1. Objet
Dans la perspective de la mise en ‘uvre des activités de lutte contre la pandémie COVID_19 à l’Université de Maroua, dans le cadre du Fonds Spécial de Solidarité Nationale contre le Coronavirus et ses répercussions économiques et sociales (CAS-COVID-19), le Recteur de l’Université de Maroua, Maître d’Ouvrage Délégué et Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’une salle polyvalente au CMS campus de Kongola à l’Université de Maroua.

2. Consistance des prestation
Les travaux comprennent notamment :

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de quarante-trois millions sept cent cinquante mille (43 750 000) de F CFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre mois (04) mois.

5. Allotissement
Les travaux sont subdivisés en un seul lot.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à l’égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupements d’entreprises de droit camerounais, ayant une expérience avérée dans les travaux de BTP.

Par le présent Avis, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de leurs dossiers.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Fonds Spécial de Solidarité Nationale de lutte contre le Coronavirus et ses répercussions économiques et sociales (CAS COVID-19, EXERCICE 2020 et suivants), PROG. 974 Résilience Sociale.

8. Consultation du dossier
Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement (DIPD) de l’Université de Maroua, BP 46 Maroua, Tél. 680 34 34 23 / 697 418 124, dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au Secrétariat de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement (DIPD) de l’Université de Maroua, BP 46 Maroua, Tél. 680 34 34 23 / 697 418 124, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 65 000 (soixante-cinq mille) francs CFA, payable à la BICEC, « Compte Spécial CAS-ARMP ».

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement (DIPD) de l’Université de Maroua, BP 46 Maroua, Tél. 680 34 34 23 / 697 418 124, au plus tard le 03/12/2020 à 15 heures précises et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°20/015/AONO/MINESUP/UMa/CIPM/2020 DU 12/11/2020

Pour les travaux de construction d’une salle polyvalente au CMS du campus de Kongola à l’Université de Maroua

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une institution financière agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 875 000 (huit cent soixante-quinze mille) francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une Institution financières agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 03/12/2020 à 16 heures par la Commission interne de Passation des Marchés placée auprès de l’Université de Maroua dans la salle de réunion de ladite Commission. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s’agit notamment de :

Absence de la caution de soumission,
Fausses déclarations ou des pièces falsifiées,
Absence ou non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif 48 heures après l’ouverture des offres ;
Non satisfaction d’au moins 70% des critères essentiels
Absence d’un prix unitaire quantifié,
Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

Une Note technique inférieure à 70%, entraîne élimination de l’offre.

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre technique aura été jugée satisfaisante et dont l’offre financière sera la moins-disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) joursà partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la DIPD de l’UMa./-

MAROUA le 12 Novembre 2020
Le ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR GÉNÉRAL
IDRISSOU ALIOUM

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Programme C2D-Education, le Ministre de l’Education de Base lance un Appel d’Offres National Restreint pour l’achèvement des travaux de construction des infrastructures à l’Ecole Publique d’Application Centre Groupes 1 et 2 de Ngaoundéré dans le Département de la Vina, Région de l’Adamaoua (en procédure d’urgence).

2. Consistance des prestations
Les prestations objet du présent Appel d’Offres comprennent l’achèvement des travaux de construction des infrastructures à l’Ecole Publique d’ApplicationCentre Groupes 1 et 2 de Ngaoundéré dans le Département de la Vina, Région de l’Adamaoua, conformément à la répartition ci-après :

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est estimé à 51 434 936 FCFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de 05 (cinq) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux entreprises suivantes :

6. Financement
Les travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres National Restreint sont financés par la Convention CCM 3017 01 J signée entre l’Agence Française de Développement (AFD) et la République du Cameroun (C2D-Education).

7. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, au Ministère de l’Education de Base, Direction des Ressources Financières et Matérielles, Sous-direction du Budget, Service des Marchés Publics, Bâtiment A, Porte 103, dès publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès du Ministère de l’Education de Base, Direction des Ressources Financières et Matérielles, Sous-direction du Budget, Service des Marchés Publics, Bâtiment A, Porte 103, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de 50 000 (cinquante mille)francs CFA, représentant les frais d’achat du DAO.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (BP, FAX, télex, Téléphone).

9. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tel et en version numérique (CD ROM ou clé USB), conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra parvenir au Ministère de l’Education de Base, Direction des Ressources Financières et Matérielles, Sous-direction du Budget, Service des Marchés Publics, Bâtiment A, Porte 103 au plus tard le 09 Décembre 2020 à 14 heures et devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°011/AONR/MINEDUB/CIPM-MINEDUB/2020 du 11 novembre 2020 pour l’achèvement des travaux de construction des infrastructures à l’Ecole Publique d’Application Centre Groupes 1 et 2 de Ngaoundéré dans le Département de la Vina, Région de l’Adamaoua (en procédure d’urgence).
(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT) »

10. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 1 000 000 (un million) de FCFA, établie par un établissement financier agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO.
Sous peine de rejet, toutes les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois, à la date de dépôt des offres.

L’absence de la caution de soumission délivrée par un établissement financier agréé par le Ministre en charge des Finances entraînera le rejet de l’offre. Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront rejetées.

11. Ouverture des plis
L’ouverture des plis sera effectuée en un temps.

L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 09 Décembre 2020 à 15 heures précises, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès du MINEDUB, dans la Salle 618, Bâtiment A du MINEDUB. Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de son choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

12. Critères d’évaluation
L’évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire (oui ou non).

1 Critères éliminatoires

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
• Absence ou non-conformité d’une pièce administrative dans un délai de 48 heures après l’ouverture des plis ;
• Fausse déclaration ou présence de documents falsifiés dans le dossier de soumission ;
• Omission d’un prix quantifié dans le bordereau des prix unitaires et dans le sous-détail des prix ;
• Chiffre d’affaires cumulé des cinq (05) dernières années inférieur à 50 millions de FCFA ;
• Capacité financière inférieure à 50% du montant de l’offre ;
• Absence de références de deux (02) contrats d’au moins 30 millions de FCFA chacun, dans le domaine de la construction des infrastructures ;
• Non-respect des modèles des pièces du DAO ;
• Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des marchés publics au cours des trois (03) dernières années ;
• Non satisfaction d’au moins 9 critères essentiels sur les 12.

2 Critères essentiels

• Références générales de l’entreprise (1 critère) : oui/non
• Qualification du personnel de chantier (4 critères) : oui /non
• Moyens logistiques affectés au projet (5 critères) : oui/non
• Déclaration sur l’honneur et rapport de visite de site (1 critère) : oui/non
• Organisation, méthodologie, et planning d’exécution des prestations (1 critère) : oui/non

13. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

14. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt de ces dernières.

15. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables, au Ministère de l’Education de Base, Direction des Ressources Financières et Matérielles, Sous-direction du Budget, Service des Marchés Publics, Bâtiment A, Porte 103, BP 1600 Yaoundé ; Tél. : 222 22 86 33 ; ou à l’Unité de Gestion, Suivi et Coordination du Programme C2D-Education sise derrière la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, Tél. :222 20 38 76, e-mail : c2d_minedub@yahoo.fr.

YAOUNDE le 11 Novembre 2020
Le MINISTRE
ETOUNDI NGOA Laurent Serge

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble de l’Agence du Crédit Foncier du Cameroun de Buéa, le Directeur Général lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de rénovation de l’Agence de Buea du Crédit Foncier du Cameroun.

2. Consistance des prestations
Les prestations du présent appel d’offres consistent en la réalisation des travaux de rénovation de l’Agence de Buéa du Crédit Foncier du Cameroun.
Elles comprennent essentiellement les opérations suivantes:
– TRAVAUX DE FONDATIONS ;
– TRAVAUX EN SOUS ‘UVRE ;
– TRAVAUX D’ELEVATIONS ET ENDUITS ;
– TRAVAUX DE MACONNERIE ;
– TRAVAUX DE CHARPENTE ET COUVERTURE ;
– TRAITEMENT DES REMONTEES CAPILLAIRES ;
– TRAVAUX D’ETANCHEITE ;
– TRAVAUX DE DALLAGE ;
– TRAVAUX DE PEINTURE ;
– TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel est de 42 000 000 F CFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de six (06) mois.

5. Allotissement
Les travaux concernés par cet Appel d’Offres constituent un lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises ayant leur siège social au Cameroun.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le budget d’investissement du Crédit Foncier du Cameroun, exercice 2020 ; Imputation : Aménagements.

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Sous-Direction du Patrimoine et des Archives, Service des Marchés, sise au 2ème étage, porte 202 de l’immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun, Tél : 222 23 02 31, Fax : 222 23 52 21 dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré dès publication du présent avis, auprès de la Sous-Direction du Patrimoine et des Archives, Service des Marchés, sise au 2ème étage, porte 202 de l’immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun, Tél. :2 22 23 02 37 / 222 23 52 17, Fax : 222 23 52 21 contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 30 000 FCFA, sur le compte intitulé « CAS-ARMP » ouvert dans les livres de la banque BICEC.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Sous-Direction du Patrimoine et des Archives, Service des Marchés, sise au 2ème étage, porte 202, de l’immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun, Tél : 222 23 02 31, Fax : 222 23 52 21, au plus tard le 07 décembre 2020 à 11 heures, heure locale et devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°19/AONO/CFC/CIPM/2020 du 09 NOVEMBRE 2020 POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE L’AGENCE DE BUEA DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN »
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque ou un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances du Cameroun dont la liste figure en pièce 12 du DAO. Le montant de la caution de soumission est fixé à 800 000 FCFA. Elle devra être conforme au modèle présent dans le DAO.

Cette caution devra être valide pendant cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet’), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront dater de moins de trois (03) mois à la date originale fixée pour le dépôt des offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres se fera en un temps, le même jour que la date limite de dépôt, le 07 décembre 2020 à 12 heures 00 précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés du Crédit Foncier du Cameroun siégeant dans la salle de réunion du 5ème étage de l’Immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun, porte 502.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de l’offre peuvent assister à cette séance d’ouverture.

14. Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera sur la base de critères éliminatoires et essentiels ci-dessous détaillés :

1) Critères éliminatoires
a) Absence ou non-conformité dans un délai de 48 h suivant l’ouverture des offres d’une pièce administrative autre que la caution de soumission ;
b) Absence de la caution de soumission lors de l’ouverture des offres ;
c) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
d) Absence de deux références spécifiques en travaux de réhabilitation de bâtiment ;
e) Défaut de renseignement d’un prix unitaire quantifié ;
f) Absence d’une attestation de capacité financière d’un montant d’au moins 20 millions de FCFA ;
g) Note technique inférieure à 75 % de OUI.

2) Critères essentiels
a) Présentation générale de l’offre ;
b) Moyens Humains ;
c) Moyens financiers ;
d) Organisation et méthodologie ;
e) Matériels et équipements.

15. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre satisfait à tous les critères éliminatoires et est évaluée la moins- disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Sous-Direction du Patrimoine et des Archives, Service des Marchés sise au 2ème étage porte 202 de l’immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun, Tél : 222 23 02 31, Fax : 222 23 52 21 au plus tard 14 jours avant la date limite de dépôt des offres.

YAOUNDE le 09 Novembre 2020
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
MISSI Jean Paul

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux complémentaires de réhabilitation du bâtiment abritant le laboratoire géotechnique de la Direction Générale des Etudes Techniques (DGET).

2. Consistance des prestations
Les travaux à réaliser dans le cadre de l’Appel d’Offres portent sur :

– Les terrassements ;
– La maçonnerie ;
– Le revêtement ;
– La charpente et couverture ;
– La menuiserie métallique ;
– La menuiserie bois ;
– La menuiserie aluminium ;
– L’électricité ;
– La climatisation ;
– La plomberie sanitaire ;
– La peinture ;
– La sécurité incendie ;
– Les VRD ;
– ETC’.

3. Coût prévisionnel
Un montant prévisionnel de quarante-cinq millions (45 000 000) de francs CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Délai de livraison
Le délai maximal d’exécution de la lettre commande prévu par le Maître d’Ouvrage est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont constitués d’un (01) lot comme suit :

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget du Ministère des Travaux Publics, Ligne : 36 468 07 330001 2220, Exercice 2021,

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Tél. : 222 229 234, Porte 210.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Tél. : 222 229 234, Porte 209, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de soixante mille (60 000) Francs CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boîte Postale, Numéro de téléphone, fax, E-mail ‘).
Cette quittance devra porter le nom de l’entreprise ou du groupement d’entreprise désireux de participer à l’Appel d’Offres.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermés, à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Tél. : 222 22 92 34, Porte 210, au plus tard, le 03/12/2020 à 11 heures. Elle devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 107/AAONO/MINTP/CIPM-TCRI/2020 DU 03/11/2020, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LE LABORATOIRE GEOTECHNIQUE DE LA DIRECTION GENERALE DES ETUDES TECHNIQUES (DGET)
Financement : Budget du Ministère des Travaux Publics
Ligne : 36 468 07 330001 2220, Exercice 2021
A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes, placés sous quadruple enveloppe dont :

L’enveloppe A contenant les Pièces Administratives (volume 1) ;
L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
L’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).
Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique (autre que le blanc).

11. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) d’une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics et d’un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant de moins de trois (03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré dès la publication des résultats d’attribution pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la lettre commande, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

12. Recevabilité des offres
Les offres ne respectant pas le mode de séparation des dossiers administratif, technique et financier seront irrecevables.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Ces pièces administratives devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois, à compter de la date limite, de remise des offres, et la date limite de validité desdites pièces doit être postérieure à celle de lancement de l’Appel d’Offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des enveloppes extérieure A, B et C contenant les pièces administratives, les offres technique et financière sera effectué le 03/12/2020 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics, siégeant à la salle de réunion de la Direction de la Construction sise dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires
A- Absence ou non-conformité de l’une des pièces administratives
a) Absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
b) Absence ou non-conformité d’au moins une pièce administrative, 48 heures après l’ouverture des offres ;
B- Offre technique incomplète pour absence de l’un des éléments ci-après :

La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établie par le MINMAP;
Un Conducteur des Travaux, ayant la qualification exigée dans le Dossier d’Appel d’Offres (pièce 3) ;
Une note d’organisation et méthodologie cohérente avec la consistance des travaux (avec la prise en compte au moins du planning des travaux à sous-traiter ou non, des dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d”uvre locale (technique HIMO), des dispositions relatives au respect des mesures environnementales) ;
La capacité de financement ou ligne de crédit d’au moins quinze millions (15 000 000) de Francs CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances.
C- Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces ci-après :

La lettre de Soumission timbrée, signée, datée et cachetée (voir pièce 10.1) ;
Bordereau des Prix (BP) (voir pièce 6) avec indication des Prix Hors TVA en Chiffres et en lettres paraphé à toutes les pages, signé daté et cacheté à la dernière ;
Le Détail Quantitatif et Estimatif(DQE) avec indication des montants Hors TVA et Toutes Taxes Comprises (voir pièce 7) paraphé à toutes les pages, signé, daté et cacheté à la dernière;
Les Sous-détails des Prix quantifiés (voir pièce 8) paraphé à toutes les pages.
D- Absence dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
E- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique.
F- Non-satisfaction d’au moins 16 critères sur l’ensemble des 21 critères essentiels.

Critères essentiels :
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 21 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement proposé sur 12 critères ;
b) Le matériel à mobiliser sur 05 critères ;
c) Les références du Soumissionnaire sur 02 critères ;
d) L’attestation de visite des lieux signée, datée et cachetée sur 01 critère ;
e) Le rapport illustré de visite des lieux sur 01 critère.

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

15. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Tél. : 222 22 92 34, Porte 210.

N.B : Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros téléphoniques suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

YAOUNDE le 03 Novembre 2020
Le MINISTRE
NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Recteur de l’Université de Dschang (Maître d’Ouvrage) lance enprocédure d’urgence pour le compte de cette institution, un appel d’offres national ouvert pour la réhabilitation des salles de cours, salles de TD, amphithéâtre et ateliers (construction, agrandissement, rénovation des bâtiments destines ades salles de classes et autres locaux destines a l’enseignement, l’aménagement des points de lavage des mains (travaux d’aménagement et de clôture de terrain), l’acquisition des masques, thermo flash et gels désinfectant (âchat de vaccins ou tests et autres préventions et travaux de construction des blocs toilettes/réhabilitation (construction, aménagement, rénovation des réseaux téléphoniques et médias) en vue de l’hyigiène et salubrité au sein des campus de l’Université de Dschang (en procédure d’urgence)

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent, de façon non exhaustive :

I. Tâche 1: Réhabilitation des salles de cours, salles de TD, amphithéâtre et atelier( constructio, agrandissement, rénovation des bâtiment destinés à des salles de classes et autres locaux destinés à l’enseignement

– les travauxide maçonnerie ;
– Les travaux de réfections des murs et de sols ;
– Les fravaipt d’étanchéité ;
– Les travaux d’éiectricité ;
– Les travauxide peinture ;
– Les travaux de menuiserie

II. Tâche2 : Aménagement des points de lavage des mains (travaux d’aménagement et de clôture de terrain)
III. Tâche3: Acquisition des masques, thermo flash et gels désinfectant (Achat de vaccins ou tests et autres préventions
IV. Tâche4 : Travaux de construction des blocs toilettes/réhabilitations (construction, aménagement, rénovation des réseaux téléphoniques etmédias)
– Travaux préparatoires ;

– Terrasements généraux ;
– Travaux de fondations ;
– Travaux de superstructure ;
– Travaux de maçonnérie ;
– Travaux de toiture ;
– Travaux de càrrelage ;
– Travaux d’assainissement ;
– Réseaux d’électricité et de sécurité ;
– Travaux de plomberie ;
– Traviuxde peitilure.

3. Coût prévisionnel
DOTATION: 106 065 000 FCFA

4. Délai de livraison
Le delais d’exécution de la maîtrise d’oeuvre , ne devra pas excéder, trois (03) mois à compter de la date
de notification de l’ordre de service prescrivant le debut dexecution des prestations.

5. Allotissement
Le présent dossier d’Appel d’Offres est constitué d’un lot unique.

6. Participation et origine
La paritcipation au présent Appel d’Offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises de droit
Camerounais exerçant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Fonds Spécial de Solidarité
Nationale contre le Coronavirus et ses répercussions économiques et sociales (CAS COVID-19)
Exercice :2020 ét suivants
DOTATION :106 065 000 FCFA

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté gratuitement aux heures ouvrables à la Structure Interne
de Gestion Administrative des Martchés Publics (SIGAMP) de l’Université de Dschang, BP: 96 DSCHANG dès publication du présent Avis (Porte 114). Il peut être retiré à la même adresse dès publication du présent Avis , sur présentation d’un bordereau de versement de la somme non remboursable de cent vingt mille (120 000) Francs CFA, payable dans une Agence BICEC, au «Cottipte Spécial CAS-ARMP N°97568660001-28 », représentant les frais dachat du dossier.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté gratuitement aux heures ouvrables à la Structure Interne
de Gestion Administrative des Martchés Publics (SIGAMP) de l’Université de Dschang, BP: 96 DSCHANG dès publication du présent Avis (Porte 114). Il peut être retiré à la même adresse dès publication du présent Avis , sur présentation d’un bordereau de versement de la somme non remboursable de cent vingt mille (120 000) Francs CFA, payable dans une Agence BICEC, au «Cottipte Spécial CAS-ARMP N°97568660001-28 », représentant les frais dachat du dossier.

10. Remise des offres
Les offres redigées en francais ou en anglais en six(06) exemplaires dont un original et cinq (05) copies
marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, déposées à la SIGAMP de l’Université de Dschang, BP 96 Dschang (Porte 114) du Bâtiment abritant le Rectorat au plus tard le 11/11/202O à 14 heures précises.
Les plis fermés contenant les offres ne devront porter que la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°014/AONO/CIPM-UDs/2020 Of dy 21/10/2020
POUR LA RÉHABILITATION DES SALLES DE COURS, SALLES DE TD AMPHITHEATRE ET ATELIERS (CONSTRUCTION, RENÔVATiON DES BATIMENTS DESTINES A DES SALLES DE CLASSES ET AUTRES
LOCAUX DESTINES A L’ENSEIGNEMENT, L’AMENAGEMENT DES POINTS DE LAVAGE DES MAINS (TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE CLOTURE DE TERRAIN) L’ACQUISSITION DES MASQUES, THERMO flash ET GELS DESINFECTANT (ACHAT DE VACCINS OU TESTS ET AUTRES PREVENTIONS ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS TOILETTES/REHABILITATIONS (C0NSTRUCTI0N, AMENAGEMENT, RENOVATION DES RESEAUX TELEPHONIQUES ET MEDIAS) EN VUE DE L’HYGIENE ET SALUBRITE AU SEIN DU CAMPUS DE L’UNIVERSITE DSCHANG EN PROCEDURE D’URGENCE
(A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

11. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux millions
cent vingt un mille trois cent (2 121 300) Francs CFA délivrée par une Institution Financière
agréée le Ministre :en charge des Finances

12. Recevabilité des offres
Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux millions cent vingt un mille trois cent (2 121 300) Francs CFA délivrée par une Institution Financière agréée par le Ministre :en charge des Finances.
La validité de cette caution sera de cent vingt (120) jours, acompter de la date limite de dépôt des offres. Sous peine de rejet, les pièces administrative requises devront être impérativemùent produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service emetteur, conformement au listing prévu au règlement particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement etre datées de moins de trois (03) mois.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres sera effectuée 11/11/2020 à 15 heures précises, dans la salle des Actes du Rectorat de l’Université de Dschang, par la Contmission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de l’Université de Dschang siégeant en présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

14. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires:
1° Figurer sur la lis.e des en.reprises suspendues de la
2°-3°- Pièces administraTives absentes ou non conformes ou non régularisé dans les 48 heures

4° Fausse déclaration ou pièces falsifiée

5° Dossier ayant obtenu moins de quatre-vingt pourcent (80%) de «oui »dans l’évaluation des critères
essentiels;
6° Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financiere;
7° Non-conformité d’un équipement ;
8° Absence de la caution de soumission ;
9° offre financière incomplète.

Critères essentiels:
L’offre technique de chaque soumissionnaire sera évaluée suivant une notation binaire sur les critères
suivants :

1° Présentation de l’Offre;
2° Capacité de préfinancement: accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières

3° Prestations similaires réalisées pour le lot choisi ;
4° Personnels;
5° Matériels;
6° Programme d’exécution.

15. Attribution
Le marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre techniquement qualifiée, est le moins disant.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt de cette dernière

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique et général peuvent être obtenus aux heures
ouvrables auprès de la SIGAMP, Porte 114 du Bâtiment abritant le Rectorat de 1Université de Dschang

DSCHANG le 21 Octobre 2020
Le RECTEUR
TSAFACK NANFOSSO Roger

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru sur le portail de la Banque (www.afdb.org), dans le Développement Business du 26 Novembre 2015 en ligne et dans le quotidien national Cameroon Tribune du 03 Mai 2016.
Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale ou Central Africa Backbone (CAB), composante du Cameroun, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer les prestations relatives à la « CONSTRUCTION DE BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES ET L’AMENAGEMENT DE SALLES DE CLASSE SUR LES DEUX SITES DE SUP’PTIC (YAOUNDE ET BUEA) »

2. Consistance des prestations
Le Ministre des Postes et Télécommunications pour le compte du Gouvernement du Cameroun invite, par le présent Appel d’offres national, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour l’exécution des travaux en un lot unique comprenant :

la construction d’un bâtiment R+2 à usage de bibliothèques et de salles de classes sur le site de SUP’PTIC Yaoundé ;
l’aménagement des salles de classe sur le site de SUP’PTIC Buea.
3. Délai de livraison
Le délai d’exécution des travaux est de Cent quatre-Vingt (180) jours.

4. Financement
L’Appel d’Offres national se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement (BAD), édition de mai 2008 révisée en juillet 2012.

5. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à l’Unité de Coordination du Projet CAB dès publication du présent avis contre versement d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000) Francs CFA payables au Compte d’Affectation Spéciale (CAS) n°335 988 de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ouvert à la BICEC, dans les agences de tous les chefs-lieux de Région et celles des villes de Limbé et Dschang.

6. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en 07 exemplaires dont l’original et 06 copies marquées comme tels, devra parvenir à l’Unité de Coordination du Projet CAB, sise derrière la poste Centrale au plus tard le 24 Décembre 2020 à 13h00, heure de Yaoundé sous pli fermé et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 000493/AONO/MPT/ UCP-CAB/ CSPM/2020DU 04 NOVEMBRE 2020 POUR « LA CONSTRUCTION DE BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES ET AMENAGEMENT DE SALLES DE CLASSE SUR LES DEUX SITES DE SUP’PTIC (YAOUNDE ET BUEA) »
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

7. Cautionnement provisoire
Chaque offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission de : onze millions (11 000 000) Francs CFA.

8. Ouverture des plis
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents, le 24 Décembre 2020 à 14h00, heure de Yaoundé à l’adresse suivante : Commission Spéciale de Passation des Marchés du Projet CAB, dans la salle de réunion dudit Projet, sise Derrière la Poste Centrale face ancien Central Téléphonique.

9. Durée de validité des offres
Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120)jours suivant la date limite de dépôt des offres.

10. Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter le Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse suivante :
Unité de Coordination du Projet CAB, derrière la Poste Centrale ‘ République du Cameroun
BP : 6061 Yaoundé ; Tél : +237 222 23 55 16.
Email : cabprojectcameroon@gmail.com avec copie à ahmay77@yahoo.fr.fr

YAOUNDE le 04 Novembre 2020
Le COORDONNATEUR
BISSOMBI PIERRE PAUL

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la commune de BETARE OVA, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe dans certaines Ecoles Primaires de la Commune de BETARE OVA, Département du Lom et Djérem, Région de l’Est.
¨ LOT 01 : BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE KAWTAL I
¨ LOT 02 : BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE KOMBO-KORO

2. Consistance des prestation
Les travaux à réaliser portent sur :
Lot 100 : Travaux préparatoires ;
Lot 200 : Terrassements ;
Lot 300 : Fondations ;
Lot 400 : Maçonnerie-Elévation ;
Lot 500 : Charpente-Couverture ;
Lot 600: Menuiserie;
Lot 700: Electricité;
Lot 800: Peinture;
Lot 900 : Aménagement VRD.

3. Coût prévisionnel
Le cout previsionnel est de 17.000.000 FRS CFA par lot. Soit un total Trente-quatre millions (34 000 000) FCFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai contractuel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
il revient au cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai susindiqué.

5. Allotissement
¨ LOT 01 : BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE KAWTAL I
¨ LOT 02 : BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE KOMBO-KORO

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités Juridiques, techniques et financières requises.

7. Financement
Financement : BUDGET DE LA COMMUNE BETARE-OYA – Exercice 2020

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de BETARE-OYA Tél : 673 27 52 58/ 696 86 37 78, sise au quartier Moïnam, dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, à la Mairie de BETARE-OYA, Tél : 673 27 52 58/ 696 86 37 78, sise au quartier Moïnam, sur présentation d’une quittance de versement à la recette municipale de la Commune de BETARE-OYA, d’une somme non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA, représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres. Cette quittance devra identifier l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tels, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire (un pli par lot) sous peine de rejet, devra parvenir à la Commune de Bétaré-Oya, Secrétariat du Maire, Tél : 696 44 44 21/ 696 86 37 78 au plus tard le 24 Novembre 2020 à 09 heures précises et portera les mentions suivantes :

«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°016/AONOPU/CBO/SG/CIPM/2020 DU 29 Octobre 2020 POUR L’EXECUTION DES TRA VA UX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRJMAIRES DE LA COMMUNE DE BETARE OYA, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST». (Lot à préciser)
“An ‘ouvrir qu ‘en séance de dépouillement “

11. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de quatre-vingtdix (90) jours représentant 2% du cout prévisionnel de chaque lots soit : Trois cent quarante mille (340 000) francs ; établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des
offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus.

12. Recevabilité des offres
Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière, des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète confonnément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres se fera en un temps à la Commune de Bétaré-Oya, dans la Salle des Actes, le 24 Novembre 2020 à 10 HEURES précises par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Bétaré-Oya, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

14. Critères d’évaluation

a. Offre Administrative
1) Absence d’une pièce administrative ;
2) Pièce falsifiée ;
3) Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures
réglementaire ;

b. Offre technique
1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
2) N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.
c. Offre Financière
1) Offre financière incomplète ;
2) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis
estimatif ;
” Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats
porteront sur :
1) La capacité financière de Huit millions cinq cent mille (8 500 000) par lot Oui
2) Les références de l’Entreprise Oui
3) La compréhension du projet pour chaque lot Oui
4) L’expérience du personnel d’encadrement pour chaque lot Oui
5) Le matériel et les équipements essentiels pour chaque lot Oui
Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de
« Oui » supérieur ou égal à 80% de la note technique^ (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») seront examinées.

15. Attribution
La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:
1- Administrative serajugée conforme ;
2- Technique serajugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80 % ;
3- Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAQ des sous-détails des prix unitaires,
du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, serajugée conforme aux dispositions du CCTP et
classée la moins disante.
Dans le cadre du présent Appel d’Offres, un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant cent vingt (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de BETARE-OYA Tél : 673 27 52 58/ 696 86 37 78, sise au quartier Moïnam.

BéTERé-OYA le 29 Octobre 2020
Le MAIRE
BABA. Nicolas

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de la convention entre le FEICOM et la Commune de Soa pour l’exercice 2020, le Maire de la Commune de SOA lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) et la construction de la clôture de l’hôtel de ville de Soa,dans la Commune de Soa, Département de la Mefou et Afamba, Région du Centre.

2. Consistance des prestation
Les travaux à réaliser portent sur :
– Installations de chantier ;
– Travaux préliminaire d’aménagement ;
– Branchement eau et électricité ;
– VRD Hôtel de ville ;
– Mur de clôture ;
– Guérites et local Groupe ;
– Adduction d’eau ;
– Sécurisation du bâtiment de la Mairie ;
– Complément électricité ;
– Réseau informatique.

3. Coût prévisionnel
Le cout prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de cent quatre-vingt-dix millions (190 000 000) Francs CFA

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à quatre (04) mois.

5. Allotissement
Les travaux du présent Appel d’Offres constituent un (01) seul lot.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ou groupements d’entreprises solidaires des travaux publics installés au Cameroun.

7. Financement
N/A

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables au bureau des marchés publics de la Commune de SOA dès publication du présent avis. B.P : 25 SOA, Tél. : 222 19 30 47/222 32 20 54 ; Email : communasoa@yahoo.fr

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut s’obtenir au bureau des marchés publics de la Commune de SOA dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement à la Recette municipale de la Commune de SOA des frais d’achat du DAO d’un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA non remboursable.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, conformément aux prescriptions du DAO devra parvenir au bureau des marchés publics de la Commune de Soa, au plus tard le 24 Novembre 2020 à 13 heures, heure locale et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°010/AONO/C-SOA/BMP/CIPM/2020 DU 02 NOVEMBRE 2020 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) ETLA CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE L’HÔTEL DE VILLE DE SOA, DANS LA COMMUNE DE SOA, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE
Financement : FEICOM/COMMUNE DE SOA
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement “

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire, délivré par un établissement bancaire de premier ordre ou par une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO, d’un montant de 3 800 000 (trois millions huit cent mille) F CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet de l’offre, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un seul temps et consistera en l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des offres financières. Elle aura lieu le 24 Novembre 2020 à 14 heures heures, heure locale, dans la salle des Actes de la Commune de Soa par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de ladite Commune.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix et dûment Mandatée.

14. Critères d’évaluation
A. Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence ou non-conformité d’une pièce administrative au-delà de 48 heures;
2) Pièce falsifiée ou non authentique;
3) Caution de soumission absente.

b. Offre technique
1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
2) N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification ;
3) N’avoir pas réalisé au cours des trois dernières années, deux (02) projets similaires de montant supérieur ou égal à 100 000 000 (cent million) Francs CFA;
4) Attestation de capacité financière inférieure à cent millions (100 000 000) de Francs CFA

c. Offre Financière
1) Offre financière incomplète ;
2) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans l’offre ;
3) Pièce non conforme

B. Critères essentiels :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
1) Les références de l’Entreprise Oui/Non
2) Situation financière Oui/Non
3) L’expérience du personnel d’encadrement. Oui/Non
4) Le matériel et les équipements essentiels. Oui/Non

15. Attribution
Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre:
1- administrative sera jugée conforme ;
2- technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;
3- financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moinsdisante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au bureau des marchés publics de la Commune de Soa.

B.P : 25 SOA, Tél. : 222 19 30 47/222 32 20 54 ; Email : communasoa@yahoo.fr

YAOUNDE le 02 Novembre 2020
Le MAIRE
ESSAMA EMBOLO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Directeur Général de la Société AEROPORTS DU CAMEROUN S.A., Maître d’Ouvrage
lance un appel d’offres national ouvert pour les travaux de rénovation du bâtiment contigu
au centre de formation pour le magasin de stockage des consommables de l’Aéroport
International de Douala.

2. Consistance des prestations
Les travaux portent sur :
L’installation de chantier, le repli et la remise en état des lieux après les travaux ;
La démolition, le décapage et la dépose des matériels et matériaux divers (maçonneries, faux-plafonds, luminaires, portes, fenêtres etc’) ;
La fourniture et pose des maçonneries d’épaisseur 15 cm pour la construction des murs y compris toutes sujétions ;
La fourniture et mise en ‘uvre du béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poutres, chainage, linteaux, poteaux de construction y compris toutes sujétions ;
La fourniture et pose des revêtements des sols et murs y compris toutes sujétions ;
La fourniture et pose du faux-plafond y compris toutes sujétions ;
La révision du circuit électrique existant, la réalisation des câblages électriques, la fourniture et installation des équipements électriques y compris toutes sujétions ;
La fourniture et pose des équipements de plomberie y compris toutes sujétions ;
La réalisation des travaux d’assainissement et de VRD.
Les détails desdits travaux sont explicités dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel des travaux à l’issue de l’étude est de Quarante (40) millions de Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux sont constitués en (01) un lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte, à égalité de conditions à toutes les entreprises ayant leurs sièges sociaux au Cameroun, et spécialisées dans les travaux de construction et/ou de réhabilitation des bâtiments.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres seront financés par le budget de la société Aéroports Du Cameroun S.A., exercice 2020, ligne 23450002.

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à la Direction Générale de l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen,
Tél. 222 23 36 02, postes 335/359, porte 0104.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à la Direction Générale de l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, (Tél. 222 23 36 02, postes 335/359, porte 0104) dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA dans le Compte d’affectation spéciale (CAS) ARMP ouvert dans les agences BICEC : Yaoundé Agence centrale, Douala Bonanjo, Limbé, Buea, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolowa, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua et Maroua.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir, sous plis fermés, sous peine de rejet, à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., au plus tard le 27/11/2020 à 13 heures précises et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 22/AONO/ADC/CIPM/2020 DU 28/10/2020
POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT CONTIGU AU CENTRE DE FORMATION POUR LE MAGASIN DE STOCKAGE DES CONSOMMABLES DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA.
« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par l’Autorité en charge des finances, d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA et valable pendant cent vingt (120) jours.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète par rapport aux prescriptions du présent Dossier sera déclarée irrecevable ; notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par l’Autorité des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 27/11/2020 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., dans le bureau de la Commission sis à l’aérogare passagers de l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen (porte 1103).
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.

14. Critères d’évaluation
Les offres seront évaluées sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après :
Critères éliminatoires
Il s’agit notamment de :
-Dossier administratif incomplet ou au moins une des pièces administratives non conformes ;
-Dossier financier incomplet ;
-Note technique inférieure à 80% de l’ensemble des critères essentiels ;
-Production d’une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
-Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes au cours des trois (03) dernières années (document à joindre dans le dossier administratif) ;
-Absence d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires ;
-Refus de la prise en compte des corrections des erreurs arithmétiques.
Critères essentiels
-Références en travaux de bâtiments : oui/Non
-Moyens matériels et logistiques : oui/Non
-Personnel technique d’encadrement : oui/Non
-Note méthodologique : oui/Non
-Capacité financière : oui/Non
-Preuve d’acceptation des conditions du marché : oui/Non
-Attestation de visite de site : oui/Non
-Présentation de l’offre : oui/Non

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres.

VISITE DE SITE
Pour une meilleure appréciation des travaux à effectuer, il est prévu une visite guidée des soumissionnaires et la date est fixée au 20/11/2020 à partir de 11heures. Lieu de rencontre : secrétariat du Directeur de l’Aéroport International de Douala.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction de la Maintenance de la société Aéroports du Cameroun, sise à la Direction Générale de l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 384/531, portes 2121 et 2101.

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :
-MINMAP : 673 20 57 25/699 37 07 48
-CONAC : 222 20 37 32 /658 26 26 82

YAOUNDE le 27 Octobre 2020
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
OWONA ASSOUMOU Thomas