Télécharger le DAO

1. Objet
The Mayor of TUBAHCouncil ; CONTRACTING AUTHORITY, initiates on the behalf of the Republic of Cameroon, an Open National Invitation to tender for the realization of the operation mentioned above:

2. Consistance des prestations
The purposeof the tender is the execution of works For the Construction of Two (02) Culverts at Kuboh in KedjomKeku in Tubah Coucncil Area, Mezam Division, North-West Region

These works comprise the following descriptions:

SERIE 000: INSTALLATION
GDI Site installation
002 Geotechnical studies/Work execution program
003 Construction of a bypass road
004 Traffic Maintenance
SERIE 100: PREPARATION OF THE SITE
101 Clearing of the site
102 Cleanaing of the structure
103 Felling of threes
104 Cleaning of the river bed

SERIE 200 : EARTH WORKS
201 Excavation of the foundations
Backfilling of the abutments with draining
soil/materials
203 Backfinng with selected soil from borrow pit

SERIE 300 : FOUNDATION-ABUTMENTS
301 Protection of abutments with stones
302 Stone Maconnerie of the abutments
304 Lean concrete dosedat 150 kg/m3
305 Reinforced concrete dosed at 400kg/m3 for decking
306 Reinforced concrete dosed at400kg/m3 for sittings
307 Reinforced concrete dosed at400kg/m3 for footings
308 Formework for the decking
309 Formework for sittings
310 Echaffaudage
SERIE 400: JOINERRY
401
Putting in place on Metallic IBeams type IPE550
with all necessary joinery
Putting in place on Metallic IBeams type IPE360
402 with all necessary joinery

SERIE 500 : PAINT
501 Anti rust pain taon metallic structures Ibeams etc…
502 Oilpaint

SERIE 600 : EQUIPMENTS
601 Rail guards (Metal/Concrete)
602 Signboards
603 Concretebalusters
604 Vertical drainage pipes on the decking
605 Horizontal drainage pipes on the abutments

4. Délai de livraison

5. Allotissement
The works subjectto this invitation to tenderare presented in ONE lot, following the itinerary described below:

6. Participation et origine
Participation in this invitation to tender Is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon.

7. Financement
The Works on This tender are funded by the budget of the Ministry of decentralization and local development, through the 2020 financial year. The previewed cost of the entire works of this Open National Invitation to tender is: 5,837,000cfa (five hundred and thirty seventhousand) FCFA all taxes included.

8. Consultation du dossier
The tender file can be consulted in the office of the contracting authority, at the Mayor of TUBAH council office situated at Bambili

9. Acquisition du dossier
The tender file can be obtained in the office of the Contracting Authority, precisely in the office of the Mayor of TUBAH councilsituated at Bambili, on presentation of a payment receipt to the public treasury, of a nonrefundable purchase fee for the tender file. 20.000 {twenty thousand francs cfa) Francs CFA.
This receipt should be able identify the buyer as the representative of the bidder, wishing to participate in the consultation.

10. Remise des offres
The bid documents will be presented in three envelopes as Illustrated bellow:

The Envelope Acontaining Administrative documents (volume 1);
The Envelope Bcontaining Technical documents (Volume 2);
The Envelope C containing financial documents (Volume 3).
All constituted documents (Enveloppes A, B et C), will be put in a big sealed bearing only the title of the Open national invitation to tender.
The various documents in each bid will be numbered in the order of the tender file and with separators of different colors other that white.

Each bid, prepared In English or in French in (07) seven copies, that is (01) one original and (06) six copies noted as such, shall be forwarded to the contracting authority, notably to the Mayor of TUBAH counciloffice situated at Bambili, latest on the ;05/05/2020 at 10;00ani local time bearing

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
i N° 06/ONIT/NWR/TC/TCITB/2020 OF07/04/2020 (UNDER
EMERGENCY PROCEDURE)
FOR THE CONSTRUCTION OF TWO (02)CULVERTS AT KUBOH IN| KEDJOM KEKU IN TUBAH COUCNCIL AREA, MEZAM DIVISION, NORTH-WEST REGION

FUNDING: 2020 PIB

To be opened only during the bid-opening session »

11. Cautionnement provisoire
The bids should be accompanied by a temporal bid bond (BankTender Guarantee), established as per the indicated Model in this tender file, by a financial institution accredited

by the Ministry of Finance, and of an Amount equal to:

Lot Numb Amount of the bid Bond in cfa (Tender guarantee)
LOT N0 1 116,740 FCFA

12. Recevabilité des offres
Bids that will be submitted after the date and time mentioned above or those that will not respect the separation model indicated in the different documents in each bid shall not be accepted.
To avoid being rejected, the required Administrative documents, will be imperatively produced in original or in certified true copies by the issuing service, in conformity with the stipulation of the rules and regulations of this tender.
These Administrative documents have a validity period of (03) three months. This validity period has to begin after the date of the lunching of the tender.

13. Ouverture des plis
The opening of bids shall take place on the 05/05/2020 at 11:00 AM, in the conference hall of the TUBAH council internal tender’s Board. Sitting at BAMBILI.
The opening of bids will be done at once and in three stages:
– Stage 1: Opening of envelope Acontaining Administrative document (volume 1),
– Stage 2: Opening of envelope Bcontaining Technical document (volume 2)
– Stage 3: Opening of envelope C containing financial document (volume 3). All the bidders can take part in this opening session or can be represented by one person dully mandated (Even in case of joint-venture) who has a perfect mastery of the tender file.

14. Critères d’évaluation
MAIN CRITERIA OF EVALUATION OF THE BIDS :
ELIMINATORY CRITERIA :
a) Absence of submission bid bond (tender bank guarantee) ;
b) Absence after a period of 48 hours following the deposit of bids, of at least one of the administrative document, excluding that of the submission bid bond;
c) Non-conformity after a period of 48 hours following the deposit of
bids, of at one Administrative document;
d) False declaration, falsified or nonauthenticdocument;
e) Incomplete technical Bid, or the absence of:
> Attestation of site visit and its report;
> Personal Declaration attesting that the bidder has not abandoned any
Contract within the last three years, and that he does not figure on the list of
defaillant enterprises established by MINMAP;
> A works engineer with qualification as required In the tender file (five years
(05) of experience In the domain;
> The works engineer not registered in the national order of civil engineer;
> Any of the key workers being a civil servant;
> An environmental expert with at least Olyear experience in the domain;
> Non-existence in the technical bid of« the organization, the methodology
and planning »rubrics ;
f) Omission of a unit price in the schedule of unit prices and the bill of
quantities and cost estimates;
g) Incomplete financial bid or absence of one of the following
documents:
> The tender letter;
> The unit price schedule following the Indicated model of prices without value
added tax in figures and In words, clearly filled. ;
> The bill of quantities and cost estimates (BOQ);
> The unit price breakdown;
h) Not having obtain at least seven out the ten criteria, following the
evaluation ofthe essential technical criteria.
:essential criteria :
The technical bids will be evaluated according to the following ten

main criteria:
a. Key personnel of the enterprise on three{03)crlterla ;
b. The site equipment to be mobilized on five (05) aiteria ;
c. The Enterprise references on two (02) criteria.

15. Attribution
The Contract will be awarded to the lowest bidder, fulfilling the required administrative, technical, and financial criteria

16. Durée de validité des offres
The bidders will be engaged by their bids during a period of ninety (90) days as from the latest date programmed for bids deposit.

Only a maximun of two {precise thenumber oflotinfigures andin word that a bidder can beattributed) lot(s) award to a bidder for this tender.

17. Renseignements complémentaires
Additional information in relation to technical details can be obtained at the office of the contracting authority, notablyThe Mayor of Tubah Counciloffice situated at BAMBILI.

BAMENDA le 07 Avril 2020
Le MAYOR
TANJONG MARTIN MESHONGONG

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2020 Public Investment Budget, the Contracting Authority (THE MAYOR OF TUBAH COUNCIL), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the ConStruCtion of an Agricultural Post Office in Bambili in theTubah Sub Division, Mezam Division, North West Region

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Construction of an Agricultural Post Office in Bambili in theTubah Sub Division,MezamDivision, North West Region.
The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates

3. Coût prévisionnel
Estimated Cost 20 000 000 FCFA

4. Délai de livraison
The maximum duration of execution provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be 120 calendar days (4 months) with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
1 lot

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of construction accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works which form the subject of this Invitation to Tender shall be financed as per the programmed budget head of the 2020 Public Investment Budget (FIB 2020- MINADER) of the Republic of Cameroon as specified in the table below:-

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to Tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge ofthe award ofcontracts)during working hours at the TUBAH council office during working hours in TUBAH

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this Invitation to Tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the TUBAH Council office. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-refundable sum of thirty five thousand(35 000) francsCFAfrom TUBAHcouncll treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in SEVEN (7) copies that is one (01) original and six (09) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the TUBAH council in the service in charge of the award of contract not later than 05/05/2020 AtlOa.m local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the Tender File and valid for ninety (90) days beyond the original date of the validity of the offers

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials, Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO, DO etc) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the Tender File. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the bid bond shall be returned to the Contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.
Bidders shall remain committed to their bids for a period of ninety (90) days from the last date for the submission of Tenders, that is, the tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the TUBAH council Tenders Boardin a single phase on the 05/05/2020_ at 11 am local time in the conference hall of the TUBAH council Tenders board. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of anyambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic

14. Critères d’évaluation
EVALUATION CRITERIA:
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria.

Bids submitted after the deadline or time limit;
Bids submitted in unsealed external envelopes.
External envelopes with identification marks or inscriptions.
Absence of a document in the administrative file and which is not submitted within 48 hours upon crequest
False declaration or forged documents ;
Absence of bid bond or bid bond less than 400,000 FRS.
NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names ofthe other enterprises mentioned as well

– Execution period longerthan prescribed in the Tender file
– Technical evaluation mark less than 80%(non-respect of80% of the essential criteria);
– Absence of quantified unit price (omission of a unitprice in the financial bid).
– Bidders who have beensuspended from public procurements (Contracts)

B) Essential Criteria They are primordial or key modalities in thejudgmentof the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the Invitation to Tender.
They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed.Hence in the evaluation of:-
(i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

NB:
-Any Bidthat shall not obtain 80% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.
-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAO).
(ii) Financial file, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit
price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The Contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their bids for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders bids

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service of the Award of Contracts at TUBAH council office in TUBAH Sub division.

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER:
The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.
He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file.
Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bid

BAMENDA le 07 Avril 2020
Le MAYOR
TANJONG MARTIN MESHONGONG

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), le Maire de la Commune de Njimom, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB), un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe à l’école publique de MAYO CENTRE dans l’arrondissement de Njimom, Département du Noun.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres portent sur la construction d’un bloc de deux salles de classe à l’école publique de MAYO CENTRE dans l’arrondissement de Njimom, Département du Noun et comprennent :

– Les Travaux préparatoires et études;

– Le Terrassement ;

– Les Fondations ;

– La Maçonnerie ‘ élévation ;

– La Charpente ‘ couverture ;

– La Menuiserie métallique et bois ;

– Le Revêtement ;

– La Peinture ;

– L’Electricité ;

– L’Assainissement,

– VRD

3. Coût prévisionnel
le coût prévisionnel TTC de l’opération à l’issue des études préalables est de 18 500 000 (Dix-huit millions cinq cent mille) FCFA

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois.

5. Allotissement
les travaux sont en un (01) lot

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine des bâtiments des travaux publics

7. Financement
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public exercice 2020 sur la ligne d’imputation budgétaire N° 5427351016417492222

8. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service de Passation des Marchés Publics de la commune de njimom. Tel : 691974262

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu et consulté au Service de Passation des Marchés Publics de la commune de Njimom, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de : 37 000 (Trente-sept mille) F CFA payable à la recette municipale de Njimom

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service de Passation des Marchés Publics de Njimom, tél 691974262, au plus tard le 29/04/2020 à 10 heures, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT »

N° 002/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2020 DU 31/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MAYO CENTRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN.

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de : 370 000 (Trois cent soixante-dix mille) F CFA et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes par l’autorité administrative ou le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministre des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 29/04/2020 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant dans la salle de conférences de la Commune de Njimom.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
1-Critères éliminatoires:

– Absence de la caution de soumission

– Absence d’une pièce Administrative non produite dans un delai de 48 heures.

– Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou scannée

– Note technique < 70 % ;

– Production des offres en nombre insuffisant (<07)

– Absence d’un prix unitaire quantifié ;

2- Critères essentiels :

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Situation financière (2 oui)

-Cadre de sous ‘ détail d’un prix unitaire conforme;

-Bordereau de prix en chiffres et en lettres.

b) Références de l’entreprise (6 oui)

-Expériences Générales de l’entreprise dans le domaine de construction des salles de classe

-Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de construction des salles de classe (‘1 donne droit à un oui ; ‘3 donne droit à un oui;’5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)

-Expériences spécifiques de l’entreprise dans le domaine des salles de classe

-Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction civile, pour 1 marché donne valeur à un oui ; pour 2 marchés donne valeur à un oui ; pour 3 marchés donne valeur à un oui.

c) Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6 oui)

NB : 1, 2,3 sont indissociables ainsi que les 4, 5,6

d) Matériel de chantier à mobiliser; (6 oui)

-Les contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules doivent être certifiées par un Délégué Régional des Transports autre que celui qui a signé l’acte ou un Délégué Départemental des Transports;

-Pour le bâtiment on aura : une bétonnière, vibreur, pick-up ; petits matériels (cartes grises certifiées par les services du Transport et facture donne droit à un oui pour chaque justification)).

e) Méthodologie; (5 oui)

-Planning conforme au délai d’exécution = un oui ; origine des matériaux = un oui ; aspects socio- environnementaux = un oui. Total =3 oui.
-Rapport de visite au délai d’exécution de site illustratif avec photos = 1 oui ;
-plan de localisation = 1 oui.

f) Présentation de l’offre. (2oui)

-Reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc respect de l’ordre des pièces.

NB : Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

15. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante sur la base du montant Hors TVA et jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service de Passation des Marchés Publics de Njimom, dès publication du présent avis.

NJIMOM le 02 Avril 2020
Le MAIRE
NJIFEN ADAMOU

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), le Maire de la Commune de Njimom, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB), un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe à l’école publique de MAKOUMBA – MAKOUOTOU dans l’arrondissement de Njimom, Département du Noun.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres portent sur la construction d’un bloc de deux salles de classe à l’école publique de MAKOUMBA – MAKOUOTOU dans l’arrondissement de Njimom, Département du Noun et comprennent :

– Les Travaux préparatoires et études;
– Le Terrassement ;

– Les Fondations ;

– La Maçonnerie ‘ élévation ;

– La Charpente ‘ couverture ;

– La Menuiserie métallique et bois ;

– Le Revêtement ;

– La Peinture ;

– L’Electricité ;

– L’Assainissement,

– VRD

3. Coût prévisionnel
le coût prévisionnel TTC de l’opération à l’issue des études préalables est de 18 500 000 (Dix-huit millions cinq cent mille) FCFA

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois.

5. Allotissement
les travaux sont en un (01) lot.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine.

7. Financement
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public exercice 2020 sur la ligne d’imputation budgétaire N° 5427351016417492222

8. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service de Passation des Marchés Publics de la commune de Njimom. Tel : 691974262

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu et consulté au Service de Passation des Marchés Publics de Njimom, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de : 37 000 (Trente-sept mille) F CFA payable à la recette municipale de Njimom

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service de Passation des Marchés Publics de Njimom, tél 691974262:, au plus tard le 29/04/2020 à 10_ heures, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT »

N° 004_/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2020 DU 31/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MAKOUMBA – MAKOUOTOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN.

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de : 370 000 (Trois cent soixante-dix mille) F CFA et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devron être impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes par l’autorité administrative ou le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministre des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 29/04/2020 à 11heures par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant dans la salle de conférences de la Commune de Njimom.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
1-Critères éliminatoires:

– Absence de la caution de soumission
– Absence d’une pièce Administrative non produite dans un delai de 48 heures.
– Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou scannée
– Note technique < 70 % ;
– Production des offres en nombre insuffisant (<07)
– Absence d’un prix unitaire quantifié ;

2- Critères essentiels :

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Situation financière (2 oui)

-Cadre de sous ‘ détail d’un prix unitaire conforme;
-Bordereau de prix en chiffres et en lettres.

b) Références de l’entreprise (6 oui)

-Expériences Générales de l’entreprise dans le domaine ydes constructions des salles de classe
-Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de construction des salles de classe (‘1 donne droit à un oui ; ‘3 donne droit à un oui;’5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)

-Expériences spécifiques de l’entreprise dans le domaine BTP
-Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction civile, pour 1 marché donne valeur à un oui ; pour 2 marchés donne valeur à un oui ; pour 3 marchés donne valeur à un oui.

c) Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6 oui)

c) Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6 oui)

NB : 1, 2,3 sont indissociables ainsi que les 4, 5,6

d) Matériel de chantier à mobiliser; (6 oui)

-Les contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules doivent être certifiées par un Délégué Régional des Transports autre que celui qui a signé lacte ou un Délégué Départemental des Transports;

-Pour le bâtiment on aura : une bétonnière, vibreur, pick-up ; petits matériels (cartes grises certifiées par les services du Transport et facture donne droit à un oui pour chaque justification)).

e) Méthodologie; (5 oui)

-Planning conforme au délai dexécution = un oui ; origine des matériaux = un oui ;
-aspects socio- environnementaux = un oui. Total =3 oui.
-Rapport de visite au délai dexécution de site illustratif avec photos = 1 oui ;
– plan de localisation = 1 oui.

f) Présentation de l’offre. (2oui)

-Reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc respect de l’ordre des pièces.

NB : Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

15. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante sur la base du montant Hors TVA et jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service de Passation des Marchés Publics de Njimom, dès publication du présent avis.

NJIMOM le 02 Avril 2020
Le MAIRE
NJIFEN ADAMOU

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), le Maire de la commune de Njimom. Tel : 691974262. Tel : 691974262, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB), un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe à l’école publique de FENKPA – MALOURE dans l’arrondissement de la commune de la commune de Njimom. Tel : 691974262. Tel : 691974262, Département du Noun

2. Consistance des prestation
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres portent sur la construction d’un bloc de deux salles de classe à l’école publique de FENKPA – MALOURE dans l’arrondissement de la commune de la commune de Njimom. Tel : 691974262. Tel : 691974262, Département du Noun et comprennent :

– Les Travaux préparatoires et études;

– Le Terrassement ;

– Les Fondations ;

– La Maçonnerie ‘ élévation ;

– La Charpente ‘ couverture ;

– La Menuiserie métallique et bois ;

– Le Revêtement ;

– La Peinture ;

– L’Electricité ;

– L’Assainissement,

– VRD

3. Coût prévisionnel
le coût prévisionnel TTC de l’opération à l’issue des études préalables est de 18 000 000 (Dix-huit millions) FCFA

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux sont en un (01) lot.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine des bâtiments et travaux publics

7. Financement
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public exercice 2020 sur la ligne d’imputation budgétaire N° 5427351016417492222

8. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service de Passation des Marchés Publics de la commune de Njimom. Tel : 691974262.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu et consulté au Service de Passation des Marchés Publics de la commune de Njimom. Tel : 691974262, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de : 36 000 (Trente-six mille) F CFA payable à la recette municipale de njimom

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service de Passation des Marchés Publics de la commune de Njimom. Tel : 691974262 au plus tard le 29/04/2020 à 10 heures, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT »

N° 003/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2020 DU 31/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE FENKPA – MALOURE DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA COMMUNE DE NJIMOM. TEL : 691974262. DEPARTEMENT DU NOUN.

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de : 360 000 (Trois cent soixante mille) F CFA et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes par l’autorité administrative ou service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministre des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 29/04/2020 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant dans la salle de conférences de la Commune de la commune de la commune de Njimom. Tel : 691974262. Tel : 691974262.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
1-Critères éliminatoires:

– Absence de la caution de soumission

– Absence d’une pièce Administratives non produite dans un délai de 48 heures.

– Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou scanners

– Note technique < 70 % ;

– Production des offre en nombre insuffisant (<07)

– Absence d’un prix unitaire quantifié ;

2- Critères essentiels :

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Situation financière (2 oui)

-Cadre de sous ‘ détail d’un prix unitaire conforme;

-Bordereau de prix en chiffres et en lettres.

b) Références de l’entreprise (6 oui)

– Expériences Générales de l’entreprise dans le domaine dans le domaine de la construction des salles de classe

– Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de la construction de salle de classe (‘1 donne droit à un oui ; ‘3 donne droit à un oui;’5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)

– Expériences spécifiques de l’entreprise dans le domaine des salles de classe

– Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction civile, pour 1 marché donne valeur à un oui ; pour 2 marchés donne valeur à un oui ; pour 3 marchés donne valeur à un oui.

c) Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6 oui)

Personnel d’encadrement de l’entreprise; (6 oui)

NB : 1, 2,3 sont indissociables ainsi que les 4, 5,6

d)   Matériel de chantier à mobiliser; (6 oui)

-Les contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules doivent être certifiées par un Délégué Régional des Transports autre que celui qui a signé l’acte ou un Délégué Départemental des Transports;

-Pour le bâtiment on aura : une bétonnière, vibreur, pick-up ; petits matériels (cartes grises certifiées par les services du Transport et facture donne droit à un oui pour chaque justification)).

e) Méthodologie; (5 oui)

– Planning conforme au délai d’exécution = un oui ; origine des matériaux = un oui ; aspects socio- environnementaux = un oui. Total =3 oui.

– Rapport de visite au délai d’exécution de site illustratif avec photos = 1 oui ; plan de localisation = 1 oui.

f) Présentation de l’offre. (2oui)

-Reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc respect de l’ordre des pièces.

NB : Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

15. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins- disante sur la base du montant Hors TVA et jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service de Passation des Marchés Publics de la commune de Njimom.. Tel : 691974262, dès publication du présent avis.

NJIMOM le 02 Avril 2020
Le MAIRE
NJIFEN ADAMOU

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Travaux de construction de 6 blocs latrines (EP MAMERAIN, EP MANYO-MANKI, EP NJIFOMGHAIT, EP MANSOM, EP MAYAROU, EP FOLAP), Commune de Njimom, Département du Noun, Région de l’Ouest.

2. Consistance des prestations
L’Appel d’Offres porte sur les travaux de construction de 6 blocs latrines (EP MAMERAIN, EP MANYO-MANKI, EP NJIFOMGHAIT, EP MANSOM, EP MAYAROU, EP FOLAP).

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive:

– Le terrassement ;
– La fondation ;
– la maçonnerie ‘ élévation ;

* Agglomérés de 15x20x40 pour élévation et pignons
* Enduit au mortier de ciment
* Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages

– La charpente ‘ couverture ;
* Fermes en basting de 3×15 de bois dur traité
* Pannes et lattes de rive pignon
* Tôles de rive et planches de rive
* Tôle bac alu 6/10ème

– La menuiserie
– Les V-R-D ;
– La plomberie.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est indiqué dans le tableau ci-dessus en crédit de paiement 2020 (CP).

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution des travaux prévu par le représentant du Maitre d’Ouvrage est indiqué dans le tableau ci-dessous et comprend les périodes de pluies. Ces délais courts à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux

5. Allotissement

Les travaux sont en un  lot comme ci-dessous.

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais et installées au Cameroun.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP 2020.

8. Consultation du dossier
Le dossier d’appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la mairie de Njimom dès publications de la présente demande d’appel d’offre.

9. Acquisition du dossier
Les dossiers d’appel d’offres pourront être consultés et retirés aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès de la mairie de NJIMOM sur présentation de l’original d’une quittance de versement à la Recette municipales de la Commune de Njimom d’une somme non remboursable de quarante-deux mille (42 000) francs CFA.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme telles devra parvenir à la commune de Njimom (Secrétariat général) au plus tard le 27 Avril 2020 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 007 /AONO/C.NJM/CIPM-BEC/2020 DU 03 Avril 2020

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 6 BLOCS LATRINES (EP MAMERAIN, EP MANYO-MANKI, EP NJIFOMGHAIT, EP MANSOM, EP MAYAROU, EP FOLAP), COMMUNE DE NJIMOM, REGION DE L’OUEST ((UN (01) LOT) EN PROCEDURE D’URGENCE).

Financement : BIP2020

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission adressé au maire de la commune de Njimom,établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres et d’un montant de francs CFA indiqué dans le tableau ci-dessus, et délivrée par une des banques de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

NB. . L’Autorité contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la procédure de passation, aux soumissionnaires la présentation des originaux des pièces produites et le défaut de présentation peut entraîner la disqualification.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 22 Avril 2020 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés sis à la salle de conférence de la commune de Njimom. L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

– 1èreétape : Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1);

– 2èmeétape Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) ;

– 3ème étape Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix .

14. Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.

Principaux critères éliminatoires

– Absence de la caution de soumission ;

– N’avoir pas satisfait à au moins 70% des critères à l’analyse des Offres;

– Omission dans l’Offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

– Dossier Administratif incomplet 48 heures après le dépouillement des offres ;

– Fausse déclaration, pièce falsifiée ou pièce scannée ;

– Certification des documents préalablement certifiés ;

Principaux critères essentiels

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

– La présentation de l’offre (02 critères);

– l’expérience du soumissionnaire (05 critères) ;

– le personnel d’encadrement du cocontractant (06 critères) ;

– les moyens matériels mis à la disposition du projet (06 critères);

– la méthodologie d’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions (05 critères);

– l’offre financière du cocontractant (02 critères).

NB. Voir grille d’évaluation en annexe

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre « évaluée » la moins disante et remplissant les capacités techniques et financières (70% des critères) requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat général de la commune de Njimom tél :

NJIMOM le 03 Avril 2020

Le MAIRE
NJIFEN ADAMOU

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2020, le Maire de la commune de Limbe I, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE DANS LE NOUVEAU JARDIN BOTANIQUE, DANS LA COMMUNE DE LIMBE I

2. Consistance des prestation
Les travaux comprennent notamment la production des études préliminaire fait sur le site, les informations détailler fournit dans les spécifications techniques et dans les devis quantitatifs par rapport aux dessins et spécifications prévus. (Document V

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est des :8,000,000 FCFA

4. Participation et origine
Sont éligibles les entrepreneurs Camerounais ayant l’expérience et les capacités techniques et financières requis dans le Dossier d’Appel D’offres.

5. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) de L’exercice 2020 sur la ligne d’imputatidn budgétaire Imputation budgétaire No. 5427351016419052202821.

6. Consultation du dossier
Les candidats intéressés pourront obtenir des informations supplémentaires dès publication du présent avis d’appel d’offres à la Commune de Limbe I.

7. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres devra être obtenu à la Commune de Limbe I, bureau de maire sur présentation d’une quittance de versement de la somme de 15.000 FCFA non remboursable à la Trésorerie Municipal de Limbe I

8. Remise des offres
Chaque offre, rédigées en Anglais ou en Français en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, et conformément aux prescriptions du DAO, devra parvenir par envoi recommandé avec réception, ou y être déposée, à la Commune de Limbe I, bureau de Maire, au plus tard le 23/04/2020 à 10.00 heure, heure locale avec mention dans trois (03) enveloppes internes et distinctes identifiant :

Enveloppe A : pièces administratives ;

Enveloppe B : offre technique ;

Enveloppe C : offre financière.

Ces trois (03) enveloppes seront contenues dans une quatrième qui devra porter impérativement la seule et unique mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (EN PROCEDURE D’URGENCE) N°-003/A0NO/CLUFAKO/CIPMCLI/BIP 2020 DU 31/03/2020

POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE DANS LE NOUVEAU JARDIN BOTANIQUE
DANS LA COMMUNE DE LIMBE 1

« A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT»

NB : Toute offre dont la présentation n’est pas conforme à l’article 24 du Code des Marchés et qui n’est pas produite en sept (07) exemplaires sera simplement rejetée.

9. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 160,000 FCFA.

et valable pendant 90 jours au delà de la date de la validation des offres.

10. Recevabilité des offres
Chaque offre, rédigées en Anglais ou en Français en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, et conformément aux prescriptions du DAO, devra parvenir par envoi recommandé avec réception, ou y être déposée, à la Commune de Limbe I, bureau de Maire, au plus tard le 23/04/2020 à 10.00 heure, heure locale avec mention dans trois (03) enveloppes internes et distinctes identifiant :

Enveloppe A : pièces administratives ;

Enveloppe B : offre technique ;

Enveloppe C : offre financière.

Ces trois (03) enveloppes seront contenues dans une quatrième qui devra porter impérativement la seule et unique mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (EN PROCÉDURE D’URGENCE) N°-003/A0NO/CLUFAKO/CIPMCLI/BIP 2020 DU 31/03/2020

POUR LA CONSTRUCTION D’UN CLÔTURE DANS LE NOUVEAU JARDIN BOTANIQUE
DANS LA COMMUNE DE LIMBE 1

« A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT»

NB : Toute offre dont la présentation n’est pas conforme à l’article 24 du Code des Marchés et qui n’est pas produite en sept (07) exemplaires sera simplement rejetée.

11. Ouverture des plis
Louverture des plis est publique et sera effectué dans la SALLE DE CONFÉRENCE

DE LA COMMUNE DE LIMBE 1 le 23/04/2020 à 11.00 heure, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marches dans la Commune de Limbe 1 en présence de cheque soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou se faire représenter par une personne dûment mandate.

12. Critères d’évaluation
15 CRITÈRES ELIMINATOIRES

15.1 CRITERES D’ELEMINATION :

L’Offre sera jugé irrecevable si :

Dossier Administrative incomplet,
Présence de faux document, document falsifié ou absence de document;

Absence d’un prix unitaire quantifié,
OUI ou NON.
OUI ou NON.
OUI ou NON.

15.2 CRITÈRES ESSENTIELS

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des travaux à réaliser.

Les critères relatifs à la qualification de candidats porteront à titre indicatif sur:

• Chiffres d’affaires d’au moins : 10, 000,000 FCFA. OUI ou NON.
• Access au crédit ou autres sources financières d’au moins 5, 000,000 FCFA. OUI ou NON.
• Références d’entreprise. OUI ou NON.
• Note technique inférieure au seuil requis ; OUI ou NON.
• Disponibilité du matériel et équipement essentiel. OUI ou NON.
• Expérience du personnel d’encadrement. OUI ou NON.

NB : Le non-respect de deux (02) critères Essentiel entraînera l’élimination de l’offre.

NB : L’échelle de correction des offres par adjudication des points est basée en faveur de la méthode binaire (OUI ou NON)

13. Attribution
Le contrat sera attribué à l’entreprise le moins disant et qui remplira les meilleuresconditions technique et financière.

14. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour leur remise.

15. Renseignements complémentaires
Tout renseignement complémentaire concernant le présent dossier d’appel d’offres peut être obtenu à la Commune de Limbe I, aux heures ouvrables ; TEL: 2 33 33 36 35

LIMBE le 31 Mars 2020
Le MAIRE
MOKAKO MBUA Danny

1. Objet
Le Maire de la Commune de SALAPOUMBE, Maitre d’Ouvrage, lance, un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un logement d’astreinte pour enseignant à Salapoumbé dans la Commune de SALAPOUMBE Département de la Boumba et Ngoko.

2. Consistance des prestation
Les travaux à réaliser portent sur :

Lot 100 : Travaux préparatoires études ;
Lot 200 : Terrassements ;
Lot 300 : Fondations ;
Lot 400 : Maçonnerie-Elévation ;
Lot 500 : Charpente-Couverture faux plafond ;
Lot 600 : Menuiserie métallique et vitrerie ;
Lot 700 :Menuiserie bois ;
Lot 800 :Electricité ;
Lot 900 :Peinture ;
Lot 1000 :Plombérie ;
Lot 1100 : Aménagement VRD

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel destravaux est de Dix sept millions(17 000 000) FCFA TTC

4. Délai de livraison
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

5. Allotissement
Unique

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget d’investissement public de la République du Cameroun, Exercice 2020

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de SALAPOUMBE,Service de la Planification et du Développement Local, Tél : 679 471 908 / 691 701 441, dès publication du présent avisappel d’offres.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être rétiré aux heures ouvrables à la Mairie de SALAPOUMBE,Service de la Planification et du Développement Local, Tél : 679 471 908 / 691 701 441, sur présentation d’une quttance de versement à la Recette Municipale de Salapoumbé de 30 000 (trente mille) non remboursable dès publication du présent avis appel d’offres.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir dans les services de la Mairie de SALAPOUMBE, Service de la Planification et du Développement Local, Tél : 679 471 908 / 691 701 441 au plus tard le 06/05/ 2020 à 12 heuresprécises et portera les mentions suivantes :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/SG/ST/CIPM/SAL/2020 DU 06/04/ 2020 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE POUR ENSEIGNANT A SALAPOUMBEDANS LA COMMUNE DE SALAPOUMBEDEPARTEMENT DE LABOUMBA ET NGOKO, REGION DE L’EST.

” A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement “

11. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de quatre-vingt-dix jours (90) jours représentant 2% du cout prévisionnel soit : Trois cent quarante mille (340 000) FCFA, établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus.

12. Recevabilité des offres
technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres se fera en un temps à la Mairie de SALAPOUMBE, le 06/05/2020 à 13 HEURES précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de SALAPOUMBE, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

14. Critères d’évaluation

A. Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence d’une pièce administrative ;

2) Pièce falsifiée ;

3) Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures réglementaire ;

4) Absence de la caution de soumission ;

b. Offre technique
1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

2) N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.

c. Offre Financière
1) Offre financière incomplète ;

2) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

1) La capacité financière de Cinqmillions (5 000 000) ”..”’..Oui

2) Les références de l’Entreprise ”””””””””’ Oui

3) La compréhension du projet pour ””.””””””’.. Oui

4) L’expérience du personnel d’encadrement ””””””” Oui

5) Le matériel et les équipements essentiels ”””””””’ Oui

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « Oui »supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») seront examinées.

15. Attribution
La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:

1- administrative sera jugée conforme ;

2- technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80% ;

financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de SALAPOUMBE, Service de la Planification et du Développement Local, Tél : 679 471 908 / 691 701 441.

BERTOUA le 06 Avril 2020
Le MAIRE
MOSSADICKO Norbert

1. Objet
Within the frame-work of the 2020 Public Investment Budget, the Contracting Authority (THE MAYOR OF TUBAH COUNCIL), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Construction of a Zoo Technical Veterinary in Bambuiin theTubah Sub Division,Mezam Division, North West Region.

2. Consistance des prestation
The works subject of this invitation to tender shall require the Construction of a Zoo Technical Veterinary centre in Bambuiin theTubah Sub Division,Mezam Division,North West Region.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands as specified in the table below:

4. Délai de livraison
The maximum duration of execution provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be 120 calendar days (4 months) with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender it in one lot defined with specifications as in the table below:

6. Participation et origine
Participation in this invitation to tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of construction accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed as per the programmed budget head of the 2020 Public Investment Budget (PIB 2020- MINEPIA) of the Republic of Cameroon as specified in the table below:

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge ofthe award of contracts)duriung working hours at the TUBAH council office during working hours in TUBAH.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the TUBAH Council office. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-refundable sum of fifty thousand(50 000) francsCFAfrom TUBAH councll treasury

10. Remise des offres
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the TUBAH Council office. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-refundable sum of fifty thousand (50 000) francs CFA from TUBAH councll treasury

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N0 02/ONIT/MINDDEVEL/NWR/MID/TC/TCITB/2020 OF 26/03/ 2020 FOR THE CONSTRUCTION OF A ZOO TECHNICAL VETERINARY IN BAMBUIIN THE TUBAH SUB DIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH WEST REGION.

(To he opened only during the bids opening session ofthe Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bankapproved by the Ministry in chargeof Finance andthat shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for ninety (90) days beyond the original date of the validity of the offers.

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials, Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO, DO etc) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender file. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.
The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the bid bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.
Bidders shall remain committed to their bids for a period of ninety (90) days from the last date for the submission of tenders, that is, the tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the TUBAH council Tenders Boardin a single phase on the 21/04/2020 at 11 am local time in the conference hall of the TUBAH council Tenders board; Bambili. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of anyambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic.

14. Critères d’évaluation

EVALUATION CRITERIA:
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria.
Bids submitted after the deadline or time limit;
– Bids submitted in unsealed external envelopes.
External envelopes with identification marks or inscriptions,
– Absence of a document in the administrative file and which is not submitted within 48 hours on request
False declaration or forged documents ;
Absence of bid bond ora bid bond less than 600,000 FRS.
NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well
– Execution period longer than prescribed in the Tender file
Technical evaluation mark less than 80% (non-respect of 80% ofthe essential criteria):
– Absence of quantified unit price (omission ofa unit price in the financial bid).
– Bidders who have been suspended from public procurements (contracts)

B) Essential Criteria
They are primordial or key modalities in the Judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the Invitation to Tender.
They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed.Hence in the evaluation of:-
(i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

NB:
-Any Bid that shall not obtain 80% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.
-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAO).
(ii) Financial file, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The Contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements,

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their bids for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders bids.

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service of the award of Contracts at TUBAH council office in TUBAH Sub division.

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER:
The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.
He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file.
Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids

BAMENDA le 26 Mars 2020
Le MAYOR
TANJONG MARTIN MESHONGONG

1. Objet

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MESSAMENA. Maitre d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un Centre de Santé Intégré (CSI) à LABBA dans la Commune de Messamena, Département du Haut – Nyong, Région de l’Est.

2. Consistance des prestations
La consistance des travaux à réaliser est la suivante :
Lot 100 : Travaux préliminaires et terrassements ;
Lot 200: Fondations ;
Lot 300: Béton armé en élévation ;
Lot 400 : Maçonnerie ;
Lot 500 : Enduits-Chape et divers ;
Lot 600 : Plafonds ;
Lot 700: Revêtements scelles ;
Lot 800 : Charpente -couverture ;
Lot 900 : Menuiseries bois ;
Lot 1000 : Menuiseries métallique ;
Lot 1100 : Peinture-Vitrerie ;
Lot 1200 : Electricité ;
Lot 1300 : Fluides

3. Coût prévisionnel
50 000 000

4. Délai de livraison
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux

5. Allotissement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont allotis en un (01) seul lot (Lot unique).

6. Participation et origine
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais et installées au Cameroun.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Publics (BIP) du Ministère de la SaïUe Publique, Exercice 2020.

Coût prévisioiuiel : 50.000.000 FCFA
Imputation : 5440531076412286112221
Autorisation de dépense : IV06236

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré à la Commune de Messamena, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance alieslanl, le paientent de la somme non remboursable soixante mille (60 000) francs CFA à la Recette Municipale de Messamena.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté à la Commune de Messamena, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance alieslanl, le paientent de la somme non remboursable soixante mille (60 000) francs CFA à la Recette Municipale de Messamena

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués conune tels, devra parvenir sous pli fermé au Secrétariat Général ou au Service Technique de la Commune de Messamena Tel : 697 27 74 42/663 31 54 14, au plus tard le, 3 0 2020 à 11 heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 007/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2020
13 0 TiflU POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE
SANTE INTEGRE (CSI) A LABBA DANS LA COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT -NYONG, REGION DE L’EST. LOT UNIQUE.
“An ‘ouvrir qu ‘en séance de dépouillement “

11. Cautionnement provisoire
Toutes les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances, soit

12. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel, délivrée par un établissement bancaire de U’ ordre agréé par le Ministère des Finances.
La caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres se fera en un temps à la salle des Actes de la Mairie de Messamena le
à 12heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Messamena, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge

14. Critères d’évaluation

A. Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence d’une pièce administrative ; ,
2) Pièce falsifiée ;
3) Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures
réglementaire ;
4) Absence de la Caution de soumission.
b. Offre technique
1 ) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
2) N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification.
3) Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20% ou non-conforme;
c. Offre Financière
1) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis
estimatif ;
N.B : Les copies certifiées des pièces doivent être datées de moins de trois (03) mois par une Autorité Administrative compétente.

B. Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAG et relatifs à la qualification des candidats
porteront sur :
1) La capacité financière Oui/Non
2) Les références de l’entreprise Oui/Non
3) La Méthodologie d’exécution de chaque lot de travaux Oui/Non
4) La Cohérence entre le planning d’approvisionnement en matériaux, le planning d’exécution des travaux Oui/Non
5) L’expérience du personnel d’encadrement Oui/Non
6) Le matériel et les équipements essentiels Oui/Non
7) La Compréhension du projet Oui/Non
Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70%, (soit au moins 5 « oui » sur 7) seront examinées.

15. Attribution
Chacune des Lettres-Commandes à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:
1 – Administrative sera jugée conforme ;
2- Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;
3- Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix
unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Secrétariat Général ou au Service Technique de la Commune de Messamena, aux numéros de téléphones : 699 821 395 / 697 27 74 42.

MESSAMENA le 30 Mars 2020
Le MAIRE
NKOUOK Serges Alfred