Dans le cadte de l’exercice Budgétaire 2022, le Maire de la Commune de Bibémi lance en procédure d’urgence pour le compte de ia Commune de Bibémi un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’une fourrière municipale à Padarmé, dans la Commune de Bibémi, Département de la Bénoué, Région du Nord

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, notamment : ,
Travaux préparatoires ;
Terrassements ;
Fondations ;
Maçonnerie-Elévations ;
Couverture et charpente ;
Menuiseries métalliques ;
Revêtement- Peinmre

Le coin prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de vingt un millions (21000 000) FCFA

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont constitués en un unique lot

Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine des bâtiments et Travaux Publics

Les travaux du présent Appel d’Offres sont fînancé.s par le Fonds propre de la Commune, Exercice 2022

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Bibémi dès Publication de l’Avis d’appel d’offres d’Offres.

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre versement d’une somme non remboursable de quarante mille francs (40 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de Bibémi

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi 21 NOV heures.
Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :
au plus ‘tard.p

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° /AONO/C.BIB/CIPM/2022 DU
24 OCT LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE FOURRIERE MUNICIPALE A PADARME DANS LA COMMUNE DE BIBEMI
DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.
“A n ‘ouvrir qu’en séance de dépouillement”

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offre est de trois (03) mois

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant prévisionnel soit quatre cent vingt mille (420 000) Francs CFA établie par un organisme fïnancier par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant trente (30) jours au delà de la date de validité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces adminisuatives, une caution de soumission établie par un organisme financier agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, d’un montant de quatre-cent vingt mille (420 000) FCFA par lot valable pendant une période de trente (30) jours au delà de la date de validité des offres. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être Impétarivement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative ;
compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres, ou avoir été établies postérieurement à la date de signamre de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières qui aura lieu le 2 1 NOV 2022 à 11 heures dans le bureau de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Bibémi.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :
• 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
• 2è étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes

3è étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
14.1. Principaux critères éliminatoires :
14.1.1. Pièces administratives
Fausse déclaration ou pièce falsifiée
Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif
Absence de la Caution de Soumission à l’ouverture
14.1.2 Offre technique
Fausse déclaration ou pièce falsifiée
• Note technique inférieure au seuil minimal requis (70%)
• Absence de la déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un chantier durant les trois (3) dernières années et ne figurant pas sur la liste des entreprises suspendues établies annuellement par le
MINMAP.
14.1.3 Offre financière
Offre incomplète ou non conforme
Non-conformité du modèle de soumission
Absence d’un prix unitaire quantifié à la fois dans le BPU, le DEQ et le SDPU j
Absence de la lettre de soumission
Omission d’un corps d’état
14.2. Principaux critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques se fera par la médiode binaire (Oui/Non) suivant la grille d’évaluation établie sut
critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :
Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;
Références de l’entreprise et capacité, de préfinancement de l’Entreprise sur 12critères ;
• L’expérience du personnel de l’entreprise sur 10 critères ;
La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 9critères ;
Proposition techmque et planning d’exécution des travaux sur 6 critères ;
Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu au moins70% de OUI soit 28 points seront qualifiés potor la suite de là’-
procédure et verront leur Offre financière analysée

le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et donc l’offre est évaluée la moins disante après correction éventuelle

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Bibémi

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des commerçants ainsi que des usagers dans la ville de Douala, Le Maire de la Ville, Maitre d’Ouvrage, lance pour le compte de la Communauté Urbaine de Douala, un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de réhabilitation et aménagement de certains équipements marchands de la ville de Douala

Les travaux comprennent notamment :
• Installation du chantier ;
• Travaux toitures dalles ;
• Travaux sur toiture en tôle;
• Plateforme pour unités de climatisation;
• Travaux de bétonnage ;
• Travaux de plomberie ;
• Travaux de peintures ;
• Travaux de menuiseries ;
• Travaux d’électricités

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à deux cent cinquante millions (250 000 000) francs CFA

Les travaux décrits dans le présent Appel d’Offres, feront l’objet d’un lot unique

La participation à cet appel d’offre est ouverte aux sociétés de droit camerounais ayant réalisés des travaux similaires jusqu’à la réception définitive

Les travaux objets du présent appel d’offres sont financés par le budget de la Communauté Urbaine de Douala de l’exercice 2022 sur la ligne d’imputation budgétaire n°221 100, tâche n°23070

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la  Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous Direction de la passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala  Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, B.P : 43 Douala, Tél/Fax : 333 42 15 09 ; Site web : www.douala.cm, dès publication du présent avis

Le dossier peut être obtenu à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, B.P : 43 Douala, Tél/Fax : 333 42 15 09 ; Site web : www.douala.cm  dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 160 000 (cent soixante mille) francs CFA au titre des frais d’achat de dossier, dans le compte Spécial CAS N° 33598800001-89 ouvert à cet effet par l’Agence de Régulations des Marchés Publics (ARMP), auprès des agences de la Banque Internationale pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) des chefs-lieux des régions et des villes de Limbé et Dschang. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou Groupement d’entreprises désireuses de participer à l’appel d’offre

Chaque Offre rédigée en français et/ou en anglais et en huit (08) exemplaires dont un (01) original, six (06) copies physique et 01 copie numérique marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, B.P. 43 Douala; Tél : 237 233 421 509 /Fax: (237) 233 426 950 au plus tard le 10/11/2022 à 12h00, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
(EN PROCEDURE D’URGENCE)
N°029/AONO/CUD/CIPM/2022 DU 17/10/2022
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION ET AMENAGEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS MARCHANDS DE LA VILLE DE DOUALA
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de douze (12) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO, d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 10/11/2022 à 13 heures 00, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans la salle de réunions de ladite Commission, sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1er à Bonanjo.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée

Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il s’agit notamment :
• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
• Absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif 48 heures après à l’ouverture des plis ;
• Fausses déclarations ou pièces falsifiés ;
• Absence d’un prix unitaire quantifié dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
• Présence dans le répertoire des entreprises défaillantes produite par l’organe en charge de la régulation des marchés publics ;
• Non -respect de deux (02) critères essentiels ;
• Absence de déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise n’est pas titulaire d’un marché avec la CUD non achevé et dont les délais sont échus depuis au moins deux ans.

Les critères essentiels :

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant Cent Vingt (120) jours à partir de la remise de ces dernières.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’adresse ci-après : Communauté Urbaine de Douala- Direction des Services Généraux et du Patrimoine, Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 1.049, Rue Pasteur 210 Immeuble SCI  à Bonanjo – 5e étage à côté de la Délégation Régional des Forêts et de la Faune, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509 Douala Cameroun; avec copie à la Direction de l’Entretien et de la Construction des Infrastructures de la Communauté Urbaine de Douala, sise à la base voirie de Bonanjo
Dénonciation de cas de corruption
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ou par écrit au Maitre d’Ouvrage et au Président de la Commission de Passation des Marchés ou encore aux numéros suivants : 695 29 81 15 / 679 88 80 26 de la cellule anti-corruption (IGS) de la Communauté Urbaine de Douala.

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des commerçants ainsi que des usagers dans la ville de Douala, Le Maire de la ville, Maitre d’Ouvrage, lance pour le compte de la Communauté Urbaine de Douala, un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de réhabilitation et aménagement de certains équipements marchands de la ville de Douala.

Les prestations comprennent : la Direction de l’Exécution du contrat des Travaux (DET), l’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier (OPC), l’Assistance aux opérations de Réception (AOR) et le suivi des actions environnementales et sociales, selon les prescriptions techniques des termes de références, et des spécifications techniques des travaux d’entretien curatif  de certaines rues  dans la ville de Douala.

Le coût prévisionnel des prestations s’élève à trente-cinq millions (35 000 000) F CFA TTC. En un lot unique.

La prestation est constituée d’un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux bureaux d’études techniques ci-après, retenus à l’issue de l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°010/ASMI/CUD/SG/DECI/SDCIU/2022 du 10 Août 2022. Il s’agit de :

Les prestations objet du présent Dossier d’Appel d’Offres sont financées par le Budget de la CUD des exercices 2022 et suivants, sous l’imputation : 221 110.

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des Eaux et forêts, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509.

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables, à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine, Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, BP 43 Douala, TEL 237 233 421 509; Fax : 233 42 69 50 ; E-mail : villededouala@yahoo.fr, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de  soixante milles (60 000) francs CFA, au titre des frais d’achat de dossier, dans le compte Spécial CAS N° 33598800001 – 89 ouvert à cet effet par l’Agence de Régulations des Marchés Publics (ARMP), auprès des agences de la Banque Internationale pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) des chefs-lieux des régions et des villes de Limbé et Dschang. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou Groupement d’entreprises désireuses de participer à l’appel d’offre.

Chaque offre sera rédigée en français et/ou en anglais dont un original, 06 copies marquées comme tels, une copie numérique et Une offre financière témoin (dans une enveloppe séparée des autres ; le défaut de présentation de cette offre témoin entraine l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné), devra parvenir contre récépissé à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, dans la ville de Douala au plus tard le10/11/2022 à 12 heures 00, heure locale et devra porter la mention : 

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT (EN PROCEDURE D’URGENCE)
N°028/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/10/2022 
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE PARTIELLE RELATIVE AU CONTROLE TECHNIQUE ET A LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET AMENAGEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS MARCHANDS DANS LA VILLE DE DOUALA
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent Appel d’Offre est de douze (12) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances, dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
L’absence du cautionnement provisoire dans le Dossier d’Appel d’Offres entraîne à l’ouverture des plis, la non-recevabilité de l’offre.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en deux (02) temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 10/11/2022  à 13heures 00, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans la salle de réunion de ladite Commission, sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1^er à Bonanjo.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
L’ouverture des offres financières des soumissionnaires techniquement qualifié se fera à une date ultérieure.

1.1.    Critères éliminatoires 

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
• Absence ou non-conformité après 48heures d’une pièce du dossier administratif ;
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
• Présence d’informations financières  dans l’Offre Technique ;
• Note technique inférieure 70/100 ;
• Présence sur la liste des entreprises défaillante publiée par le MINMAP.

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 100 points sur la base des critères suivants : 

NB : les pièces administratives et techniques signées par les personnalités autres que celles désignées dans le DAO ne seront pas prises en compte.

• Offre financière :

Seules les offres financières des soumissionnaires qui auront obtenu une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100 seront analysées.

La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :

SF=100 x Fm/F

 SF : score financier, Fm : montant de la proposition la moins disante, F : montant de la proposition considérée.

Les soumissionnaires seront évalués par la méthode de sélection « qualité – coût», conformément aux procédures décrites  dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et devront obtenir à l’issue de l’évaluation technique une note supérieure ou égale à 70 points sur 100.

La durée de validité de l’offre est de cent vingt jours (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Communauté Urbaine de Douala B.P : 43 Douala ; Tél : 237 233 421 509 /Fax: (237) 233 426 950 E-mail : villededouala@yahoo.fr; plus précisément à la Direction de l’Entretien et de la Construction des Infrastructures sise à la base de la Voirie Municipale ou à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 1.049, Rue Pasteur 210 Immeuble SCI  à Bonanjo – 5^e étage à côté de la Délégation Régional des Forêts et la Faune. 
 Dénonciation de cas de corruption
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ou par écrit au Maitre d’Ouvrage et au Président de la Commission de Passation des Marchés ou encore aux numéros suivants : 695 29 81 15 / 679 88 80 26  de la cellule anti-corruption (IGS) de la Communauté Urbaine de Douala

Dans le cadre d’améliorer les conditions de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoines) des agents municipaux de la Communauté Urbaine de Douala, Le Maire de la ville, Maitre d’Ouvrage, lance pour le compte de la Communauté Urbaine de Douala, un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux d’aménagement de la base logistique de Bonamoussadi et Deido dans la ville de Douala.

Les prestations comprennent : la Direction de l’Exécution du contrat des Travaux (DET), l’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier (OPC), l’Assistance aux opérations de Réception (AOR) et le suivi des actions environnementales et sociales, selon les prescriptions techniques des termes de références, et des spécifications techniques des travaux d’entretien curatif  de certaines rues  dans la ville de Douala.

Le coût prévisionnel des prestations s’élève à trente-cinq millions (35 000 000) F CFA TTC. En un lot unique.

Les travaux décrits dans le présent Appel d’Offres, feront l’objet d’un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux bureaux d’études techniques ci-après, retenus à l’issue de l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°010/ASMI/CUD/SG/DECI/SDCIU/2022 du 10 May 2022. Il s’agit de :

Les candidats de la liste restreinte, retenus après pré-qualification ne pourront en aucun cas s’associer en groupement.

Les prestations objet du présent Dossier d’Appel d’Offres sont financées par le Budget de la CUD des exercices 2022 et suivants, sous l’imputation : 221 100.

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, B.P : 43 Douala, Tél : 237 233 421 509 / Fax: (237)233 426 950 ; dès publication du présent avis.

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables, à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 1.049, Rue Pasteur 210 Immeuble SCI  à Bonanjo – 5e étage à côté de la Délégation Régional des Forêts et de la Faune, BP 43 Douala – Cameroun, Tél : (237) 233 42 18 50 ; Fax : 233 42 69 50 ; E-mail : villededouala@yahoo.fr, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de soixante-dix mille (70 000) francs CFA, au titre des frais d’achat de dossier, dans le compte Spécial CAS N° 33598800001 – 89 ouvert à cet effet par l’Agence de Régulations des Marchés Publics (ARMP), auprès des agences de la Banque Internationale pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) des chefs-lieux des régions et des villes de Limbé et Dschang. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou Groupement d’entreprises désireuses de participer à l’appel d’offres.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en huit (08) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies , une copie numérique et une offre financière témoin   marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Immeuble SCI sise au 1.049, Rue Pasteur 210 Immeuble SCI  à Bonanjo – 5e étage à côté de la Délégation Régional des forêts et de la Faune, BP 43 Douala dans la ville de Douala au plus tard le 10/11/2022  à 12 heures 00, heure locale et devra porter la mention : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT (EN PROCEDURE D’URGENCE)
N°030/AONO/CUD/CIPM/2022 DU 17/10/2022 
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE PARTIELLE RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BASES LOGISTIQUES DE BONAMOUSSADI ET DEIDO  DANS LA VILLE DE DOUALA
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent Appel d’Offre est de treize (13) mois

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances, dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date originale de validité des offres. 
L’absence du cautionnement provisoire dans le Dossier d’Appel d’Offres entraîne à l’ouverture des plis, la non-recevabilité de l’offre.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en deux (02) temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 10/11/2022 à 13h00, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans la salle de réunion de ladite Commission, sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1^er  à Bonanjo.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
L’ouverture des offres financières des soumissionnaires préalablement qualifiés se fera à une date ultérieure.

Critères éliminatoires :

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis,
• Absence ou non-conformité après 48heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif
• Absence de l’offre financière témoin à l’ouverture des plis ;
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
• Présence d’informations financières  dans l’Offre Technique,
• Note technique inférieure 70/100,
• Présence sur la liste des entreprises défaillante publiée par le MINMAP. 

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 100 points sur la base des critères suivants :

NB : les pièces administratives et techniques signées par les personnalités autres que celles désignées dans le DAO ne seront pas prises en compte.

• Offre financière :

Seules les offres financières des soumissionnaires qui auront obtenu une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100 seront analysées.

La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :

SF=100 x Fm/F

 SF : score financier, Fm : montant de la proposition la moins disante, F : montant de la proposition considérée.

Méthode de sélection

Le Consultant sera choisi selon la méthode qualité-coût conformément aux procédures décrites dans le présent dossier d’Appel d’Offres, et qui aura obtenu un score de 70/100.

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura satisfait aux critères éliminatoires conforme techniquement à l’essentiel et évaluée la mieux disante.

La durée de validité de l’offre est de cent vingt jours (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Communauté Urbaine de Douala B.P : 43 Douala ; Tél : 237 233 421 509 /Fax: (237) 233 426 950 E-mail : villededouala@yahoo.fr; plus précisément à la Direction de l’Entretien et de la Construction des Infrastructures sise à la base de la Voirie Municipale ou à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 1.049, Rue Pasteur 210 Immeuble SCI  à Bonanjo – 5^e étage à côté de la Délégation Régional des forêts et de la Faune.

Dans le cadre d’améliorer les conditions de travail (gestion des ressources matérielles) des agents municipaux de la Communauté Urbaine de Douala, Le Maire de la ville, Maitre d’Ouvrage, lance pour le compte de la Communauté Urbaine de Douala, un Appel d’Offres National Restreint pour la maîtrise d’œuvre partielle portant sur le contrôle technique et la supervision des travaux de construction du parking des engins lourds de Youpwe dans la ville de Douala.

Les prestations comprennent : la Direction de l’Exécution du contrat des Travaux (DET), l’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier (OPC), l’Assistance aux opérations de Réception (AOR) et le suivi des actions environnementales et sociales, selon les prescriptions techniques des termes de références, et des spécifications techniques des travaux de construction du parking des engins lourds de youpwe

Le coût prévisionnel des prestations s’élève à trente-cinq millions (35 000 000) F CFA TTC.

La prestation est constituée d’un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux bureaux d’études techniques ci-après, retenus à l’issue de l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°010/ASMI/CUD/SG/DECI/2022 du 10 Mai. Il s’agit de :

Les candidats de la liste restreinte, retenus après pré-qualification ne pourront en aucun cas s’associer en groupement.

Les prestations objet du présent Dossier d’Appel d’Offres sont financées par le Budget de la CUD des exercices 2022 et suivants, sous l’imputation : 221 110

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, E-mail : villededouala@yahoo.fr

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables, à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine, Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950,; E-mail : villededouala@yahoo.fr, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de soixante mille (60 000) francs CFA, au titre des frais d’achat de dossier, dans le compte Spécial CAS N° 33598800001 – 89 ouvert à cet effet par l’Agence de Régulations des Marchés Publics (ARMP), auprès des agences de la Banque Internationale pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) des chefs-lieux des régions et des villes de Limbé et Dschang. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou Groupement d’entreprises désireuses de participer à l’appel d’offres

Chaque offre sera rédigée en français et/ou en anglais dont un original, 06 copies marquées comme tels, une copie numérique et Une offre financière témoin (dans une enveloppe séparée des autres ; le défaut de présentation de cette offre témoin entraine l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné), devra parvenir contre récépissé à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, dans la ville de Douala au plus tard le 23/11/2022 à 12 heures 00, heure locale et devra porter la mention : 

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
N°032/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/10/2022
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE PARTIELLE PORTANT SUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PARKING DES ENGINS LOURDS DE YOUPWE
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent Appel d’Offre est de treize (13) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances, dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
L’absence du cautionnement provisoire dans le Dossier d’Appel d’Offres entraîne à l’ouverture des plis, la non-recevabilité de l’offre.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en deux (02) temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 23/11/2022 à 13 heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans la salle de réunion de ladite Commission, sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1er à BONANJO.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
L’ouverture des offres financières des soumissionnaires techniquement qualifié se fera à une date ultérieure.

Critères éliminatoires :

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
• Absence ou non-conformité après 48heures d’une pièce du dossier administratif ;
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
• Présence d’informations financières  dans l’Offre Technique;
• Note technique inférieure 70/100 ;
• Présence sur la liste des entreprises défaillante publiée par le MINMAP ;
• Absence de déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise n’est pas titulaire d’un marché avec la CUD non achevé et dont les délais sont échus depuis au moins deux ans. 

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 100 points sur la base des critères suivants : 

NB : les pièces administratives et techniques signées par les personnalités autres que celles désignées dans le DAO ne seront pas prises en compte.

Offre financière :

Seules les offres financières des soumissionnaires qui auront obtenu une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100 seront analysées.

La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :

SF=100 x Fm/F

 SF : score financier, Fm : montant de la proposition la moins disante, F : montant de la proposition considérée.

Méthode d’évaluation

Les soumissionnaires seront évalués par la méthode de sélection « qualité – coût», conformément aux procédures décrites  dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et devront obtenir à l’issue de l’évaluation technique une note supérieure ou égale à 70 points sur 100.

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura satisfait aux critères éliminatoires, conforme techniquement et à l’essentiel et évaluée la mieux-disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant cent vingt jours (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Communauté Urbaine de Douala B.P : 43 Douala ; Tél : 237 233 421 509 /Fax: (237) 233 426 950 E-mail : villededouala@yahoo.fr; plus précisément à la Direction de l’Entretien et de la Construction des Infrastructures sise à la base de la Voirie Municipale ou à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 1.049, Rue Pasteur 210 Immeuble SCI  à Bonanjo – 5^e étage à côté de la Délégation Régional des Forêts et de la Faune.

Dans le souci d’assurer une bonne conservation de ses produits, le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’une chambre froide à la SODECOTON à GAROUA 2.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres comprennent les travaux de construction d’une chambre froide à la SODECOTON à GAROUA 2.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 40 000 000 FCFA, toutes taxes comprises.

Le présent appel d’offres est lancé en lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais expérimentées dans le domaine. La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit
désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement rassortent clairement. Les groupements d’entreprises devront disposer d’un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

Les travaux objet de la présente consultation sont financés par le Budget SODECOTON de l’exercice 2022.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté dès publication du présent avis à la Direction Générale de
la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la
Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la,Délégation de la SODECOTON à Douala
B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis à la Direction Générale de
la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la
Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la,Délégation de la SODECOTON à Douala
B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 contre versement en espèces d’une somme de 50 000 (cinquante mille) FCFA non
remboursable sur le compte n°97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de
Compte Spécial CAS ARMP “. il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa,
Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua. Le soumissionnaire devra s’y  rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien son nom, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires
dont un original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 10/11/2022 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua.
Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention:

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°101/22/AONO/SDCC/CiPM DU 14/10/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CHAMBRE FROIDE A LA SODECOTON A GAROUA 2.
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre (06) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 800 000 FCFA(hult cent mille) FCFA A établie par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par lè’ service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l’émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles.doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres

L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion a la Direction Générale de la Société à Garoua le 10/11/2022 à partir de 16 heures.

Critères d’évaluation
L’évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le mode binaire (oui ou non).
Critères éUminatoIres
– De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai réglementaire accordé durant la séance d’ouverture des plis ;
– De l’absence le cas échéant d’un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;

–  De l’absence de la caution de soumission ;
– Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
– Absence d’un prix unitaire quantifié
– Non-conformité du modèle de soumission ;
– Capacité financière Inférieure à 50 % du coût prévisionnel ;
– Délai d’exécution supérieure à 6 mois ;
– Obtention de moins de 70% de oui à l’évaluation des critères essentiels.
Critères essentiels
– Références générales de l’entreprise;
– Personnel de chantier;
-Chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices (2021, 2020,2019), inférieur au coût prévisionnel de 40 000 000 FCFA ;
– Déclaration sur l’honneur de la visite du site;
– Présence d’un rapport de visite du site;
– Organisation, méthodoiogie, et planning d’exécution des prestations;
– Absence ou insuffisance des moyens permanents ou mobilisables.

A l’issue de l’évaluation des offres, la lettre-commande sera attribuée, au soumissionnaire remplissant les capacités
techniques et financières requises et présentant l’offre évaluée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt de ces dernières.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Direction Générale de la SODÉCÔTÔN B.P.302 Tél. 222 27 10 80, Email : sodécoton@sodecoton.cm; à
la Délégation SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Téi/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Dans le cadre de la campagne de construction pour l’exercice 2022, le Ministre des Travaux Publics, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un pont en béton armé sur la rivière Ta’a Kueh Lele reliant Bamendzi 3 à Houkaha dans la Commune de Bafoussam 1^er (programme annuel 2022).

Les travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les opérations ci-après :
– Abattage d’arbres
– Reprofilage/compactage
– Enrochement    – Barbacanes
– Fouilles en terrains ordinaire ou en lit de rivière
– Remblais contigu aux ouvrages
– Matériaux entrant en arrière de culée
– Béton de propreté dosé a 150 kg/m³
– Béton armé dosé à 400 kg/m³
– La fourniture et pose des entretoises IPE 550
– Coffrages soignés
– Coffrages ordinaires   – Gargouilles
– Etudes géotechniques et d’exécution
– Garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé)
– Balises en béton armé
– Peinture anticorrosive    – Peinture à huile

Les travaux sont repartis en un (01) lot unique comme suit :

La participation au présent avis est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droits camerounais.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres seront financés par le BIP MINTP-Ligne Fonds Routier, Exercices 2022.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2^ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206. La version électronique sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm dès publication du présent avis

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206, sur présentation d’une quittance de versement au trésor Public d’une somme non remboursable de cent  mille (100 000) Francs CFA au titre des frais d’achat de dossier. Il est également possible d’obtenir le dossier d’appel d’offres par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le payement des frais d’achat du DAO
Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Présentation des offres : 
1–Pour la soumission hors ligne :
Les documents constituant les offres sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :
– L’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1) ;
– L’enveloppe B contenant l’offre technique (volume 2) ;
– L’enveloppe C contenant l’offre financière (volume 3).
Les trois enveloppes ainsi présentées seront ensuite placées sous pli dans une simple enveloppe unique, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque offres seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur (autre que la couleur blanche).

2– Pour la soumission en ligne :
Les tailles maximales des volumes cités précédemment (Volume 1, Volume 2 et Volume 3) ou fichiers qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

• 5 MO pour le Dossier Administratif (Volume 1) ;
• 15 MO pour l’Offre Technique (Volume 2) ;
• 5 MO pour l’Offre Financière (Volume 3).

Les formats acceptés sont les suivants :
–     Format PDF pour les documents textuels ;
–     JPEG pour les images.
Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Remise des offres :
1-Pour la soumission hors ligne :
Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06)Copies marqués comme tels, devra être déposée au Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2^ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 206, au plus tard, le 17 Novembre 2022 à 11 heures,  heure locale et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT No 93/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 du14 Octobre 2022 en procédure d’urgence, pour l’exécution des travaux de construction d’un pont en béton armé sur la rivière Ta’a Kueh Lele reliant Bamendzi 3 à Houkaha dans la Commune de Bafoussam 1^er Département de la Mifi.
Financement : Budget du MINTP-Ligne Fonds Routier, Exercice 2022.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

2-Pour la soumission en ligne :
L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard, le le 17 Novembre 2022  à 11 heures. Par ailleurs :
Une copie de sauvegarde du Dossier Administratif et de l’Offre technique sera enregistrée sur une première clé USB ou premier CD/DVD et placée dans une première enveloppe portant la mention « copiede sauvegarde du Dossier Administratif et de l’offre technique » ;
Une copie de sauvegarde de l’offre financière sera enregistrée sur une deuxième clé USB ou un deuxième CD/DVD et placée dans une deuxième enveloppe portant la mention « copie de sauvegarde de l’offre financière ».
Ces deux (02) enveloppes seront ensuite placées dans une grande enveloppe extérieure scellée qui devra parvenir, au Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, au plus tard le  le 17 Novembre 2022 à 11 heures, et déposée contre récépissé. Cette grande enveloppe extérieure scellée devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 93/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 du 14 Octobre 2022 en procédure d’urgence, pour l’exécution des travaux de construction d’un pont en béton armé sur la rivière Ta’a Kueh Lele reliant Bamendzi 3 à Houkaha dans la Commune de Bafoussam 1^er Département de la Mifi.
Financement : Budget du MINTP-Ligne Fonds Routier, Exercice 2022. (Copie de sauvegarde) »

Le délai global d’exécution des travaux est de six (06) mois, ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission) d’une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date initiale de remise des offres d’un montant d’un million (1 900 000) de FCFA ;
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de  trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

L’ouverture des offres aura lieu, le le 17 Novembre 2022 dès 12 heures précises dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures du Ministère des Travaux Publics sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé située au 2^ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
–           1^erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
–           2eme étape: Ouverture  de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)
–           3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

1. Critères éliminatoires :
a)    Dossier administratif pour :

• Absence de l’original de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
• Absence après le délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;
• Non-conformité après le délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces  du dossier administratif ;

b)   Offre technique pour :

• Absence de la déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP;
• Absence d’un Conducteur des travaux n’ayant pas la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres (pièce 3) ;
• Absence d’une note d’organisation et méthodologie cohérente avec la consistance des travaux ;

c)    Non justification de la possession en propre du matériel minimum suivant :
–       Une bétonnière ;
–       Un véhicule pick-up ;
–       Une moto-pompe.
d)   Absence d’une capacité de financement selon le modèle (Ligne de crédit disponible) délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances d’au moins :

e)    N’avoir pas satisfait au moins dix (10) critères sur l’ensemble des quatorze (14) critères existants ;

f)     Offre financière incomplète pour:

• Absence d’une soumission timbrée, datée et signée;
• Absence du bordereau des prix (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres paraphé à toutes les pages et signé à la dernier page;
• Absence du devis Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté;
• Absence des sous – détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages.

g)    Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
h)   Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou non authentique ;
i)     Non-conformité du mode de soumission ;
j)     Non-respect du format de fichier des offres (pour les cas de soumission en ligne uniquement) ;
k)   Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS (pour les cas de soumission en ligne uniquement) ;

2. Critères essentiels :
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 14 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a)   L’attestation et le rapport documenté de visite de site sur 2 critères 
–       L’attestation de visite du site ;
–       Le rapport pertinent documenté et illustratif de visite du site.
b)    Le personnel d’encadrement proposé sur 8 critères ;
–       Chef de chantier  ;
–       Responsable de laboratoire géotechnique ;
–       Responsable Administratif et Financier.
c)    Le matériel à mobiliser sur 3 critères ;
–       Un poste de soudure ;
–       Un groupe électrogène ;
–       Matériel géotechnique (densitomètre, mouleProctor, balances, série de tamis).
d)   Les Références du Soumissionnaire sur 1 critère ;
NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2^ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tel. : 222 22 92 34, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206.

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme COLEPS, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Dans le cadre d’améliorer les conditions de travail (gestion des ressources matérielles) des agents municipaux de la Communauté Urbaine de Douala, Le Maire de la ville, Maitre d’Ouvrage, lance pour le compte de la Communauté Urbaine de Douala, un Appel d’Offres National Restreint pour la maîtrise d’œuvre partielle portant sur le contrôle technique et la supervision des travaux de construction du parking des engins lourds de Youpwe dans la ville de Douala.

Les prestations comprennent : la Direction de l’Exécution du contrat des Travaux (DET), l’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier (OPC), l’Assistance aux opérations de Réception (AOR) et le suivi des actions environnementales et sociales, selon les prescriptions techniques des termes de références, et des spécifications techniques des travaux de construction du parking des engins lourds de youpwe

Le coût prévisionnel des prestations s’élève à trente-cinq millions (35 000 000) F CFA TTC.

La prestation est constituée d’un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux bureaux d’études techniques ci-après, retenus à l’issue de l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°010/ASMI/CUD/SG/DECI/2022 du 10 Mai. Il s’agit de :

Les candidats de la liste restreinte, retenus après pré-qualification ne pourront en aucun cas s’associer en groupement.

Les prestations objet du présent Dossier d’Appel d’Offres sont financées par le Budget de la CUD des exercices 2022 et suivants, sous l’imputation : 221 110

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, E-mail : villededouala@yahoo.fr

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables, à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine, Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950,; E-mail : villededouala@yahoo.fr, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de soixante mille (60 000) francs CFA, au titre des frais d’achat de dossier, dans le compte Spécial CAS N° 33598800001 – 89 ouvert à cet effet par l’Agence de Régulations des Marchés Publics (ARMP), auprès des agences de la Banque Internationale pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) des chefs-lieux des régions et des villes de Limbé et Dschang. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou Groupement d’entreprises désireuses de participer à l’appel d’offres

Chaque offre sera rédigée en français et/ou en anglais dont un original, 06 copies marquées comme tels, une copie numérique et Une offre financière témoin (dans une enveloppe séparée des autres ; le défaut de présentation de cette offre témoin entraine l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné), devra parvenir contre récépissé à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, Sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des forêts et de la Faune, BP 43 Douala, Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, dans la ville de Douala au plus tard le 23/11/2022 à 12 heures 00, heure locale et devra porter la mention : 

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
N°032/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/10/2022
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE PARTIELLE PORTANT SUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PARKING DES ENGINS LOURDS DE YOUPWE
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent Appel d’Offre est de treize (13) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances, dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
L’absence du cautionnement provisoire dans le Dossier d’Appel d’Offres entraîne à l’ouverture des plis, la non-recevabilité de l’offre.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en deux (02) temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 23/11/2022 à 13 heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans la salle de réunion de ladite Commission, sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1er à BONANJO.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
L’ouverture des offres financières des soumissionnaires techniquement qualifié se fera à une date ultérieure.

Critères éliminatoires :

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
• Absence ou non-conformité après 48heures d’une pièce du dossier administratif ;
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
• Présence d’informations financières  dans l’Offre Technique;
• Note technique inférieure 70/100 ;
• Présence sur la liste des entreprises défaillante publiée par le MINMAP ;
• Absence de déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise n’est pas titulaire d’un marché avec la CUD non achevé et dont les délais sont échus depuis au moins deux ans. 

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 100 points sur la base des critères suivants : 

NB : les pièces administratives et techniques signées par les personnalités autres que celles désignées dans le DAO ne seront pas prises en compte.

Offre financière :

Seules les offres financières des soumissionnaires qui auront obtenu une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100 seront analysées.

La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :

SF=100 x Fm/F

 SF : score financier, Fm : montant de la proposition la moins disante, F : montant de la proposition considérée.

Méthode d’évaluation

Les soumissionnaires seront évalués par la méthode de sélection « qualité – coût», conformément aux procédures décrites  dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et devront obtenir à l’issue de l’évaluation technique une note supérieure ou égale à 70 points sur 100.

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura satisfait aux critères éliminatoires, conforme techniquement et à l’essentiel et évaluée la mieux-disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant cent vingt jours (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Communauté Urbaine de Douala B.P : 43 Douala ; Tél : 237 233 421 509 /Fax: (237) 233 426 950 E-mail : villededouala@yahoo.fr; plus précisément à la Direction de l’Entretien et de la Construction des Infrastructures sise à la base de la Voirie Municipale ou à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 1.049, Rue Pasteur 210 Immeuble SCI  à Bonanjo – 5^e étage à côté de la Délégation Régional des Forêts et de la Faune.

Dans le souci d’assurer une bonne conservation de ses produits, le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’une chambre froide à la SODECOTON à GAROUA 2.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres comprennent les travaux de construction d’une chambre froide à la SODECOTON à GAROUA 2.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 40 000 000 FCFA, toutes taxes comprises.

Le présent appel d’offres est lancé en lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais expérimentées dans le domaine. La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit
désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement rassortent clairement. Les groupements d’entreprises devront disposer d’un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

Les travaux objet de la présente consultation sont financés par le Budget SODECOTON de l’exercice 2022.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté dès publication du présent avis à la Direction Générale de
la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la
Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la,Délégation de la SODECOTON à Douala
B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis à la Direction Générale de
la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la
Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la,Délégation de la SODECOTON à Douala
B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 contre versement en espèces d’une somme de 50 000 (cinquante mille) FCFA non
remboursable sur le compte n°97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de
Compte Spécial CAS ARMP “. il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa,
Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua. Le soumissionnaire devra s’y  rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien son nom, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires
dont un original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 10/11/2022 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua.
Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention:

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°101/22/AONO/SDCC/CiPM DU 14/10/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CHAMBRE FROIDE A LA SODECOTON A GAROUA 2.
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre (06) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 800 000 FCFA(hult cent mille) FCFA A établie par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par lè’ service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l’émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles.doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres

L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion a la Direction Générale de la Société à Garoua le 10/11/2022 à partir de 16 heures.

Critères d’évaluation
L’évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le mode binaire (oui ou non).
Critères éUminatoIres
– De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai réglementaire accordé durant la séance d’ouverture des plis ;
– De l’absence le cas échéant d’un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;

–  De l’absence de la caution de soumission ;
– Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
– Absence d’un prix unitaire quantifié
– Non-conformité du modèle de soumission ;
– Capacité financière Inférieure à 50 % du coût prévisionnel ;
– Délai d’exécution supérieure à 6 mois ;
– Obtention de moins de 70% de oui à l’évaluation des critères essentiels.
Critères essentiels
– Références générales de l’entreprise;
– Personnel de chantier;
-Chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices (2021, 2020,2019), inférieur au coût prévisionnel de 40 000 000 FCFA ;
– Déclaration sur l’honneur de la visite du site;
– Présence d’un rapport de visite du site;
– Organisation, méthodoiogie, et planning d’exécution des prestations;
– Absence ou insuffisance des moyens permanents ou mobilisables.

A l’issue de l’évaluation des offres, la lettre-commande sera attribuée, au soumissionnaire remplissant les capacités
techniques et financières requises et présentant l’offre évaluée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt de ces dernières.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Direction Générale de la SODÉCÔTÔN B.P.302 Tél. 222 27 10 80, Email : sodécoton@sodecoton.cm; à
la Délégation SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Téi/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Le Maire de la Commune de DEMBO (Autorité Contractante), lance pour le compte de la Commune de DEMBO un
Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence pour la réalisation des travaux de construction de huit mini
réseaux d’approvisionnement en eau potable dans certaines localités de la Commune de Dembo. Département de la
BENOUE, Région du NORD. EN PROCEDURE D’URGENCE

Ces travaux de réalisation du système d’alimentation en eau potable seront effectués conformément aux normes
techniques en vigueur et selon les règles de l’art.
Les travaux comprennent pour chacun des huit sites retenus :
1-Travaux préparatoires
2-forage de profondeur 60m minimum
3-Fourniture et pose moyen d’exhaure.
4-alimentation de la pompe.
5-conduite d’adduction
6- conservation par un réservoir de 7,5 m3
7-construction de 06 bornes fontaines
8-préservation de l’environnement et formation

Le coùt prévisionnel est de 160 000 000 FCFA

Les travaux sont répartis en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

 Un soumissionnaire peut être adjudicataire que d’un seul lot.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais.
La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement ressortant clairement dans l’accord de groupement.

Les travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres sont financés par le Budget 2022 du FEICOM pour un montant
de 160 000 000 (cent soixante millions) TTC, soit 20 000 000 {vingt millions) TTC par mini-réseau. Donc 80 000 000(quatre-vingt millions) TTC pour le lot n°01 et 80 000 000 (quatre-vingt millions) TTC pour le lot n°02 également.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté au Secrétariat du Maire de la Commune de DEMBO, dés publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat du Maire de la Commune de DEMBO, dés publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable de 80 000 (quatre-vingt mille) Francs CFA, représentant les frais d’achat du dossier, payable à la recette municipale de la Commune de DEMBO.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des
Marchés Publics de la Commune de DEMBO, au plus tard le 15/11/2022 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

Le délai maximum d’exécution des travaux en état de réception provisoire est de sept (07) mois pour chaque lot à
compter de la date de notification à l’Entrepreneur de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre administrative la caution de soumission correspondant à la somme
de 2 400 000 (deux millions quatre cent mille) FCFA pour chacun des lots, établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent DAO et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier rang agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 2 400 000 (deux million quatre cent millet) FCFÀ pour chacun des lots, valable pendant tente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou?  en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier rang agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l’offre.

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et
financières qui aura lieu le 15/111/2022 à 11 heures dans la salle des actes de la Commune de DEMBO.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.

Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera en un seul temps et en trois (03) étapes :
1 ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
2e étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
Principaux critères éliminatoires:
– Absence ou non-conformité au-delà de 48 heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif;
– Fausse déclaration ou falsification des pièces ;
– Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis;
– Offre financière incomplète (absence de bordereau des prix unitaires, d’un prix unitaire, du devis quantitatif
et estimatif;
– La note technique inférieure au seuil minimal requis (70%) soit 40 oui sur 56 possibles ;
– Abandon de chantier ;
– Offres en nombre insuffisant.
Principaux critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant ia grille d’évaluation établie sur 54 critères essentiels Jointe au DAG et qui prend en compte ies critères essentiels cl-dessous ;
– Présentation générale de l’Offre : sur 2 critères ;
– L’expérience du personnel de l’entreprise : sur 27 critères ;
– La disponibilité du matériel et des équipements essentiels : sur 8 critères;
– Proposition technique et planning d’exécution des travaux : sur 11 critères;
Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à trente
millions (30 000 000) FCFA par lot : sur 6 critères ;
Seuls ies Soumissionnaires ayant obtenu 38 oui sur 54 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée (grille d’évaluation jointe en annexe)

Le soumissionnaire présentant l’offre ia moins-disante sera déclarée attributaire et un soumissionnaire n’est peut-être attributaire que d’un seul lot.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à Commune de Dembo. Tel. 695
91 94 21/695 11 14 48.