AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° 36/AONO/ADC/CIPM/2024 DU 22/11/2024 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA CHAUSSEE DU PONT SUR LA MEFOU ET LES ABORDS DES VOIRIES A L’AEROPORT INTERNATIONAL DE YAOUNDE NSIMALEN.FINANCEMENT : SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A. IMPUTATION : BUDGET DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A. EXERCICE 2024, LIGNE 109121.

1.Objet

Dans le cadre de la réalisation de son plan d’actions pour l’année en cours, le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A., Maître d’Ouvrage, lance un appel d’offres national ouvert pour les travaux de réfection de la chaussée du pont sur la Mefou et les abords des voiries à l’aéroport International de Yaoundé- Nsimalen.

2.Consistance des prestations

Les travaux consistent en :
–    L’installation du chantier et repli ;
–    La mobilisation et la sensibilisation du personnel de l’Entrepreneur aux mesures de sécurité impactant l’activité aéroportuaire, ainsi que la production du rapport de mise en œuvre desdites mesures ;
–    Le rabotage/fraisage de la couche superficielle de la chaussée sur le pont ;
–    La mise en œuvre de la couche de roulement de la chaussée en béton bitumineux ;
–    La réhabilitation des abords des voiries de l’aéroport, à l’aide d’un enrobé bitumineux monocouche ;
–    L’assainissement et/ou le drainage des ouvrages ;
–    La réalisation de la signalisation et du marquage horizontal.
Les détails sont explicités dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du présent Dossier d’Appel d’Offres.

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel à l’issue des études préalables est d’environ cent trente-cinq millions
(135 000 000) de F CFA TTC.

4.Allotissement

Les travaux sont constitués en un (01) seul lot.

5.Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte, à égalité de conditions à toutes les entreprises ayant leur siège social en République du Cameroun, et spécialisées en travaux routiers avec enrobés bitumineux.

6.Financement

Les travaux objet du présent appel d’offres seront financés par le budget de la société Aéroports Du Cameroun S.A., exercice 2024, ligne 109121.

7.Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sis à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, Tél. 222 23 36 02, postes 335/359, dès publication du présent avis.

8.Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., porte 0104, sis à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 335/359, dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA dans le compte intitulé «CAS – ARMP » ouvert dans les agences BICEC : Yaoundé Agence centrale, Douala Bonanjo, Limbé, Buéa, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolowa, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua et Maroua.
11. Visite de site
Pour une meilleure appréciation des travaux à réaliser, il est prévu une visite guidée à l’attention des soumissionnaires le 06/12/2024 à partir de 11 heures. Point de rencontre : secrétariat du Directeur de la Maintenance.

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, au Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sis à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, au plus tard le 16/12/2024 à 13 heures, et devra porter la mention :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 36/AONO/ADC/CIPM/2024 DU 22/11/2024
POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA CHAUSSEE DU PONT SUR LA MEFOU ET LES ABORDS DES VOIRIES A L’AEROPORT INTERNATIONAL DE YAOUNDE NSIMALEN
« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

10.Delai de Livraison

Le Maître d’Ouvrage souhaite que les travaux soient exécutés dans un délai de deux (02) mois. Toutefois, un soumissionnaire peut proposer un délai inférieur à celui fixé par l’appel d’offres.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, sous peine de rejet, une caution de soumission timbrée au tarif en vigueur, émise par un établissement financier agréé, accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDEC) et portant la mention manuscrite de l’établissement émetteur, d’un montant deux millions sept cent mille (2 700 000) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres, soit quatre-vingt-dix (90) jours.

12.Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 16/12/2024 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., siégeant dans le bureau de la Commission sis à l’aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalen, porte 1103.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.

14.Critères d’évaluation

Les offres seront évaluées sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après :
15.1.    Critères éliminatoires
a)    Dossier administratif incomplet ou au moins une pièce administrative non conforme au-delà de     48 h (confère RPAO, enveloppe administrative) ;
b)    Absence et non-conformité de la caution de soumission (Timbrage au tarif en vigueur, récépissé de consignation délivré par la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDEC), mention manuscrite de l’établissement émetteur) à l’ouverture des offres, conformément aux dispositions de la lettre-circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 ;
c)    Dossier financier incomplet (confère RPAO, enveloppe financière) ;
d)    Présence d’une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
e)    Une note technique inférieure à trente-six (36) oui sur quarante-cinq (45) pour l’ensemble des critères essentiels ;
f)    Absence du soumissionnaire de la liste des entreprises de catégorie A, du sous-secteur des routes ;
g)    Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années et de non inscription à la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP (à joindre dans le dossier technique) ;
h)    Absence de renseignement d’un prix unitaire quantifié ;
i)    Refus du soumissionnaire d’accepter les corrections des erreurs arithmétiques de son offre financière.
15.2.    Critères essentiels
1.    Références en travaux routiers avec enrobés bitumineux : oui/non ;
2.    Moyens matériels :                         oui/non ;
3.    Personnel technique d’encadrement :             oui/non ;
4.    Note méthodologique :                     oui/non ;
5.    Capacité financière :                         oui/non ;
6.    Preuves d’acceptation des conditions du marché :         oui/non ;
7.    Attestation de visite de site                    oui/non ;
8.    Présentation de l’offre :                     oui/non ;

15.Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour leur remise.

17.Renseignements Complémentaires

Des renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction de la Maintenance de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen Tél. 222 23 36 02, poste 414.
NB : Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :
–    MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ;
–    CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82 ;
–    Numéro vert CONAC : 1517.

YAOUNDE Le 22-11-2024

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

OWONA ASSOUMOU THOMAS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 00118/AONR/MINHDU/CIPM/2024 DU 19 NOVEMBRE 2024 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN EN DEUX (02) LOTS DANS LES VILLES DE YAOUNDE, OKOLA, OBALA ET SANGMELIMA (EN PROCEDURE D’URGENCE). FINANCEMENT : FONDS ROUTIER – EXERCICES 2024 ET 2025

1.Objet

Le Ministre de l’habitat et du développement Urbain, Maître d’ouvrage et Autorité Contractante, lance, pour le compte de l’Etat du Cameroun, un Appel d’Offres National Restreint pour la maitrise d’œuvre des travaux d’entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun en deux (02) lots dans les villes de Yaoundé, Okola, Obala et Sangmélima.

2.Consistance des prestations

Les prestations consistent à la réalisation des missions suivantes :

– Mission 1 – EXE : Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution qui auront été faites par l’entreprise ;

– Mission 2 – DET- OPC : direction de l’exécution des contrats de travaux, ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers ;

– Mission 3 – AOR : assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie.

NB : Les prestations sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Référence.

3.Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel des prestations est résumé dans le tableau ci-dessous :

N° lot	Région	Villes	Prestations :	Budget total/ Projet	Tranche Ferme 2024	Tranche Conditionnelle 2025
1	CENTRE	Okola	Entretien de la voie Nkolzibi – Eyang	138 244 065	49 221 518	89 022 548
		Yaoundé	Entretien de certaines voies dans la ville de Yaoundé : Tronçon 1 : Entrée fondation scolaire bilingue les surdoués Pierre Henri de Minkan – fin marécage et bretelle ; Tronçon 2 : Voies après Auberge bleue Odza
		Yaoundé / Bikok	Entretien de certaines voies à Ntoun : Entrée chefferie de Ntoun bloc n°2 – entrée complexe MUNDI et Entrée MAETUR Ngoulmekong – chefferie de Ntoun bloc n°2
		Obala	Entretien de la voie “Entrée Groupe scolaire la Plénitude à l’entrée du collège bilingue la Providence à Ombolobingana”
2	SUD	Sangmélima	Entretien de certaines voies dans la ville de Sangmélima (place des fêtes, accès morgue, EP bilingue, accès prison)	19 900 515	19 900 515

4.Allotissement

Les prestations sont regroupées en en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

N° lot	Région	Villes	Prestations :
1	CENTRE	Okola	Entretien de la voie Nkolzibi – Eyang
		Yaoundé	Entretien de certaines voies dans la ville de Yaoundé : Tronçon 1 : Entrée fondation scolaire bilingue les surdoués Pierre Henri de Minkan – fin marécage et bretelle ; Tronçon 2 : Voies après Auberge bleue Odza
		Yaoundé/ Bikok	Entretien de certaines voies à Ntoun : Entrée chefferie de Ntoun bloc n°2 – entrée complexe MUNDI et Entrée MAETUR Ngoulmekong – chefferie de Ntoun bloc n°2
		Obala	Entretien de la voie “Entrée Groupe scolaire la Plénitude à l’entrée du collège bilingue la Providence à Ombolobingana”
2	SUD	Sangmélima	Entretien de certaines voies dans la ville de Sangmélima (place des fêtes, accès morgue, EP bilingue, accès prison)

5.Participation et origine

La participation à cet appel d’offres est restreinte aux Bureaux d’Etudes Techniques ci-après cités, pré-qualifiés à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt N°00096/ASMI/MINHDU/2024 du 14 Août 2024 en vue du recrutement des BET pour le contrôle et la surveillance des travaux d’entretien des voiries revêtues dans les villes de Yaoundé, Okola, Obala, et Sangmélima Il s’agit de :

Lot 1 : Contrôle et la surveillance des travaux d’entretien routier dans les villes d’Okola, Yaoundé (Minkan et Odza), Bikok et Obala ;

N°	ENTREPRISES	ADRESSES	TELEPHONES
1	STUDI Cameroun	BP : 2 659 Yaoundé	242 71 14 93 / 674 44 08 70
2	GROUPEMENT DIDON CONSEILS / INNOV ENGINEERING GROUP	BP : 30 011 Yaoundé	677 010 608 / 656 686 390
3	LE COMPETING	BP : 7 214 Yaoundé	222 21 59 88/ 699 50 11 77

Lot 2 : Contrôle et la surveillance des travaux d’entretien de certaines voies dans la ville de Sangmélima (place des fêtes, accès morgue, EP bilingue, accès prison) ;

N°	ENTREPRISES	ADRESSES	TELEPHONES
1	LE COMPETING	BP : 7 214 Yaoundé	222 21 59 88/ 699 50 11 77
2	DCE	BP : 17 021 Yaoundé	677 62 14 22 / 694 50 34 56
3	GROUPEMENT DIDON CONSEILS / INNOV ENGINEERING GROUP	BP : 30 011 Yaoundé	677 010 608/ 656 686 390

NB : Les candidats de la liste restreinte ne peuvent pas s’associer en groupement, ni avec un candidat ne faisant pas partie de ladite liste.

6.Financement

Les prestations objets du présent Appel d’Offres sont financées par le Fonds Routier-Exercices 2024 et suivant.

Mode de soumission des offres

La soumission se fait exclusivement en ligne suivant la procédure décrite à la pièce 14 en annexes.

7.Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres en version physique peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Affaires Générales / Service des Marchés Publics du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, sis au 9e étage porte 02 de l’immeuble Ministériel N° 1 à Yaoundé.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm).

8.Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis à la Direction des Affaires Générales du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (Service des Marchés) sise au 9è étage porte 09T02 de l’immeuble Ministériel N° 1 (en face de la Poste Centrale), sur présentation d’une quittance originale de versement d’une somme non-remboursable de Cent mille (100 000) FCFA payable au Trésor Public au titre des frais d’acquisition du dossier d’appel d’offres.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais sera transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 17 décembre 2024 à [13 heures, heure locale]. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB devra être transmise sous plis scellés avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis et présentée ainsi qu’il suit :

– 2 plis fermés contenant chacun le dossier administratif et l’offre technique ;

– 2 plis fermés contenant chacun l’offre financière dont l’un portera en plus de la mention de l’appel d’offres celle de « OFFRE TEMOIN » destiné à l’ARMP pour conservation.

En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, le défaut de présentation des copies de sauvegarde entrainera l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné.

N.B : l’original physique du cautionnement de soumission et la quittance d’achat des frais du DAO devra parvenir sous plis fermés ; au Service des Marchés (Bureau des offres) du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, sise au 2ème étage de l’immeuble abritant le projet PDVIR/MINHDU, situé derrière la DGSN à LONGKAK-Yaoundé (bâtiment beiges aux balcons rouges) au plus tard le 17 décembre 2024 à 13 heures, heure locale et portant la mention ci-dessous :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° 00118/AONR/MINHDU/CIPM/2024 DU 19 NOVEMBRE 2024

POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN

EN DEUX (02) LOTS DANS LES VILLES DE YAOUNDE, OKOLA, OBALA ET SANGMELIMA (EN PROCEDURE D’URGENCE).

FINANCEMENT : FONDS ROUTIER – Exercices 2024, 2025

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

5 MO pour l’Offre Administrative ;
15 MO pour l’Offre Technique ;
5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

Format PDF pour les documents textuels ;
JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.]

10.Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour le Contrôle et surveillance est résumé dans le tableau ci-dessous :

N° lot	Région	Villes	Prestations :	Délais/Projet
				TF	TC	T
1	CENTRE	Okola	Entretien de la voie Nkolzibi – Eyang	Cinq (05) mois	Cinq (05) mois	Dix (10) mois
		Yaoundé	Entretien de certaines voies dans la ville de Yaoundé : Tronçon 1 : Entrée fondation scolaire bilingue les surdoués Pierre Henri de Minkan – fin marécage et bretelle ; Tronçon 2 : Voies après Auberge bleue Odza
		Yaoundé / Bikok	Entretien de certaines voies à Ntoun : Entrée chefferie de Ntoun bloc n°2 – entrée complexe MUNDI et Entrée MAETUR Ngoulmekong – chefferie de Ntoun bloc n°2
		Obala	Entretien de la voie “Entrée Groupe scolaire la Plénitude à l’entrée du collège bilingue la Providence à Ombolobingana”
2	SUD	Sangmélima	Entretien de certaines voies dans la ville de Sangmélima (place des fêtes, accès morgue, EP bilingue, accès prison)	Cinq (05) mois	0	Cinq (05) mois

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission timbré, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou institution financière agréée par le Ministère en charge des finances pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO dont le montant est fixé à 2 700 000 F CFA pour le lot 1 et 390 000 FCFA pour le lot 2 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres et accompagné du récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et Consignations (CDEC).

L’absence du cautionnement de soumission délivré par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautionnements dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Un cautionnement de soumission produit mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. Le cautionnement de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

12.Recevabilité des Offres

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage:

– les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

– les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

– les plis sans indication de l’objet ou de la référence de l’Appel d’Offres ;

– les plis non-conformes au mode de soumission

– La non-présentation des copies de sauvegarde des offres ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

13.Ouverture des Plis

Elle se fera en deux temps ainsi qu’il suit :

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 17 décembre 2024 au plus tard à 14 heures précises dans la salle de réunions de la Commission Interne de Passation des Marchés publics du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, sise au 2ème étage de l’immeuble abritant le projet PDVIR/MINHDU, situé derrière la DGSN à LONGKAK-Yaoundé (bâtiment blanc aux balcons rouges).
L’ouverture des offres financières sera faite au terme de l’analyse des offres techniques pour les soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 80 points sur 100 (80/100).

Seuls les soumissionnaires concernés peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, même en cas de Groupement d’entreprise.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

En cas d’absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l’offre sera rejetée.

14.Critères d’évaluation

Critères d’évaluation des offres

15.1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

Absence du cautionnement de soumission acquitté dans le dossier administratif à l’ouverture des plis ;
Non-production au-delà du délai de 48h après l’ouverture des plis ou après constatation dûment notifié au soumissionnaire, d’une pièce administrative jugée non conforme ou absente ;
Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou pièces falsifiées ;
Absence de la Déclaration sur l’honneur de non-abandon des marchés publics au cours des trois (03) dernières années ;
N’avoir pas présenté un Chef de Mission disposant les qualifications ci-après :

– Formation : BAC+3 en Génie Rural ou Génie Civil et inscrit à l’ordre professionnel ;

– Expérience Générale : ayant au moins cinq (05) ans ;

– Expérience Spécifique : ayant déjà occupé le poste de chef de mission dans au moins deux projets de contrôle et surveillance des travaux de voirie revêtue.

Présence du diplôme et du curriculum vitae d’un fonctionnaire en activité, sans un document justifiant de sa mise en disponibilité signé de son Ministre utilisateur ou du Ministre de son administration d’origine ;
Omission d’une pièce de l’offre financière ;
Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou le SDPU;
Présence des informations sur le montant de l’offre financière dans l’offre administrative ou technique ;
Non-respect du format de fichier des offres pour la copie de sauvegarde ;
Absence de présentation des copies de sauvegarde des offres en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS lors de l’ouverture des plis ;
Absence de la charte d’intégrité datée et signée ;
Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

15.2 Critères essentiels

A – Personnel……………………………………….40 points

B – Matériel …………………………………..…..…24 points

C – Méthodologie …………………………………..16 points

D- Références……………………………………..20 points

TOTAL………………………………………………100 points

Les détails de ces critères essentiels sont précisés par le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) et repris dans la grille d’évaluation.

N.B : la Non-satisfaction de moins de 80% des critères essentiels entraine l’élimination du soumissionnaire;

15.Attribution

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité – coût (mieux disant) conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.

La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financières suivant la formule ci-après :

Ng = 80 x Note technique (Nt) + 20 x Note financière (Nf)

100

La note financière (Nf) est obtenue de la façon suivante :

Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financière sera prise égale à 100 points. Les notes des autres soumissionnaires calculées à partir de la note financière de la proposition la moins disante sera obtenue par la formule :

Nf = 100 x Fm

Fm = le montant de la proposition la moins disante

F = le montant de la proposition considérée

Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marché.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Direction des Opérations Urbaines du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, sise au 7è étage-porte 06 de l’immeuble ministériel n°1 (face Poste Centrale – Yaoundé), aux heures ouvrables ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses : http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

Pour toute dénonciation d’acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

Additif de l’appel d’offres

Des additifs éventuels pourront être apportés au présent DAO en respect de la réglementation en vigueur

Yaoundé Le 19-11-2024

Le MINISTRE

COURTES NEE KETCHA CÉLESTINE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 00118/AONR/MINHDU/CIPM/2024 DU 19 NOVEMBRE 2024 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN EN DEUX (02) LOTS DANS LES VILLES DE YAOUNDE, OKOLA, OBALA ET SANGMELIMA (EN PROCEDURE D’URGENCE). FINANCEMENT : FONDS ROUTIER – EXERCICES 2024 ET 2025

1.Objet

2.Consistance des prestations

Les prestations consistent à la réalisation des missions suivantes :

– Mission 1 – EXE : Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution qui auront été faites par l’entreprise ;

– Mission 2 – DET- OPC : direction de l’exécution des contrats de travaux, ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers ;

– Mission 3 – AOR : assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie.

NB : Les prestations sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Référence.

3.Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel des prestations est résumé dans le tableau ci-dessous :

N° lot	Région	Villes	Prestations :	Budget total/ Projet	Tranche Ferme 2024	Tranche Conditionnelle 2025
1	CENTRE	Okola	Entretien de la voie Nkolzibi – Eyang	138 244 065	49 221 518	89 022 548
		Yaoundé	Entretien de certaines voies dans la ville de Yaoundé : Tronçon 1 : Entrée fondation scolaire bilingue les surdoués Pierre Henri de Minkan – fin marécage et bretelle ; Tronçon 2 : Voies après Auberge bleue Odza
		Yaoundé / Bikok	Entretien de certaines voies à Ntoun : Entrée chefferie de Ntoun bloc n°2 – entrée complexe MUNDI et Entrée MAETUR Ngoulmekong – chefferie de Ntoun bloc n°2
		Obala	Entretien de la voie “Entrée Groupe scolaire la Plénitude à l’entrée du collège bilingue la Providence à Ombolobingana”
2	SUD	Sangmélima	Entretien de certaines voies dans la ville de Sangmélima (place des fêtes, accès morgue, EP bilingue, accès prison)	19 900 515	19 900 515

4.Allotissement

Les prestations sont regroupées en en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

N° lot	Région	Villes	Prestations :
1	CENTRE	Okola	Entretien de la voie Nkolzibi – Eyang
		Yaoundé	Entretien de certaines voies dans la ville de Yaoundé : Tronçon 1 : Entrée fondation scolaire bilingue les surdoués Pierre Henri de Minkan – fin marécage et bretelle ; Tronçon 2 : Voies après Auberge bleue Odza
		Yaoundé/ Bikok	Entretien de certaines voies à Ntoun : Entrée chefferie de Ntoun bloc n°2 – entrée complexe MUNDI et Entrée MAETUR Ngoulmekong – chefferie de Ntoun bloc n°2
		Obala	Entretien de la voie “Entrée Groupe scolaire la Plénitude à l’entrée du collège bilingue la Providence à Ombolobingana”
2	SUD	Sangmélima	Entretien de certaines voies dans la ville de Sangmélima (place des fêtes, accès morgue, EP bilingue, accès prison)

5.Participation et origine

Lot 1 : Contrôle et la surveillance des travaux d’entretien routier dans les villes d’Okola, Yaoundé (Minkan et Odza), Bikok et Obala ;

N°	ENTREPRISES	ADRESSES	TELEPHONES
1	STUDI Cameroun	BP : 2 659 Yaoundé	242 71 14 93 / 674 44 08 70
2	GROUPEMENT DIDON CONSEILS / INNOV ENGINEERING GROUP	BP : 30 011 Yaoundé	677 010 608 / 656 686 390
3	LE COMPETING	BP : 7 214 Yaoundé	222 21 59 88/ 699 50 11 77

Lot 2 : Contrôle et la surveillance des travaux d’entretien de certaines voies dans la ville de Sangmélima (place des fêtes, accès morgue, EP bilingue, accès prison) ;

N°	ENTREPRISES	ADRESSES	TELEPHONES
1	LE COMPETING	BP : 7 214 Yaoundé	222 21 59 88/ 699 50 11 77
2	DCE	BP : 17 021 Yaoundé	677 62 14 22 / 694 50 34 56
3	GROUPEMENT DIDON CONSEILS / INNOV ENGINEERING GROUP	BP : 30 011 Yaoundé	677 010 608/ 656 686 390

NB : Les candidats de la liste restreinte ne peuvent pas s’associer en groupement, ni avec un candidat ne faisant pas partie de ladite liste.

6.Financement

Les prestations objets du présent Appel d’Offres sont financées par le Fonds Routier-Exercices 2024 et suivant.

Mode de soumission des offres

La soumission se fait exclusivement en ligne suivant la procédure décrite à la pièce 14 en annexes.

7.Consultation du Dossier

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm).

8.Acquisition du Dossier

9.Remises des offres

– 2 plis fermés contenant chacun le dossier administratif et l’offre technique ;

– 2 plis fermés contenant chacun l’offre financière dont l’un portera en plus de la mention de l’appel d’offres celle de « OFFRE TEMOIN » destiné à l’ARMP pour conservation.

En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, le défaut de présentation des copies de sauvegarde entrainera l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° 00118/AONR/MINHDU/CIPM/2024 DU 19 NOVEMBRE 2024

POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN

EN DEUX (02) LOTS DANS LES VILLES DE YAOUNDE, OKOLA, OBALA ET SANGMELIMA (EN PROCEDURE D’URGENCE).

FINANCEMENT : FONDS ROUTIER – Exercices 2024, 2025

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

5 MO pour l’Offre Administrative ;
15 MO pour l’Offre Technique ;
5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

Format PDF pour les documents textuels ;
JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.]

10.Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour le Contrôle et surveillance est résumé dans le tableau ci-dessous :

N° lot	Région	Villes	Prestations :	Délais/Projet
				TF	TC	T
1	CENTRE	Okola	Entretien de la voie Nkolzibi – Eyang	Cinq (05) mois	Cinq (05) mois	Dix (10) mois
		Yaoundé	Entretien de certaines voies dans la ville de Yaoundé : Tronçon 1 : Entrée fondation scolaire bilingue les surdoués Pierre Henri de Minkan – fin marécage et bretelle ; Tronçon 2 : Voies après Auberge bleue Odza
		Yaoundé / Bikok	Entretien de certaines voies à Ntoun : Entrée chefferie de Ntoun bloc n°2 – entrée complexe MUNDI et Entrée MAETUR Ngoulmekong – chefferie de Ntoun bloc n°2
		Obala	Entretien de la voie “Entrée Groupe scolaire la Plénitude à l’entrée du collège bilingue la Providence à Ombolobingana”
2	SUD	Sangmélima	Entretien de certaines voies dans la ville de Sangmélima (place des fêtes, accès morgue, EP bilingue, accès prison)	Cinq (05) mois	0	Cinq (05) mois

11.Cautionnement Provisoire

12.Recevabilité des Offres

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage:

– les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

– les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

– les plis sans indication de l’objet ou de la référence de l’Appel d’Offres ;

– les plis non-conformes au mode de soumission

– La non-présentation des copies de sauvegarde des offres ;

13.Ouverture des Plis

Elle se fera en deux temps ainsi qu’il suit :

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 17 décembre 2024 au plus tard à 14 heures précises dans la salle de réunions de la Commission Interne de Passation des Marchés publics du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, sise au 2ème étage de l’immeuble abritant le projet PDVIR/MINHDU, situé derrière la DGSN à LONGKAK-Yaoundé (bâtiment blanc aux balcons rouges).
L’ouverture des offres financières sera faite au terme de l’analyse des offres techniques pour les soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 80 points sur 100 (80/100).

En cas d’absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l’offre sera rejetée.

14.Critères d’évaluation

Critères d’évaluation des offres

15.1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

Absence du cautionnement de soumission acquitté dans le dossier administratif à l’ouverture des plis ;
Non-production au-delà du délai de 48h après l’ouverture des plis ou après constatation dûment notifié au soumissionnaire, d’une pièce administrative jugée non conforme ou absente ;
Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou pièces falsifiées ;
Absence de la Déclaration sur l’honneur de non-abandon des marchés publics au cours des trois (03) dernières années ;
N’avoir pas présenté un Chef de Mission disposant les qualifications ci-après :

– Formation : BAC+3 en Génie Rural ou Génie Civil et inscrit à l’ordre professionnel ;

– Expérience Générale : ayant au moins cinq (05) ans ;

– Expérience Spécifique : ayant déjà occupé le poste de chef de mission dans au moins deux projets de contrôle et surveillance des travaux de voirie revêtue.

Présence du diplôme et du curriculum vitae d’un fonctionnaire en activité, sans un document justifiant de sa mise en disponibilité signé de son Ministre utilisateur ou du Ministre de son administration d’origine ;
Omission d’une pièce de l’offre financière ;
Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou le SDPU;
Présence des informations sur le montant de l’offre financière dans l’offre administrative ou technique ;
Non-respect du format de fichier des offres pour la copie de sauvegarde ;
Absence de présentation des copies de sauvegarde des offres en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS lors de l’ouverture des plis ;
Absence de la charte d’intégrité datée et signée ;
Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

15.2 Critères essentiels

A – Personnel……………………………………….40 points

B – Matériel …………………………………..…..…24 points

C – Méthodologie …………………………………..16 points

D- Références……………………………………..20 points

TOTAL………………………………………………100 points

Les détails de ces critères essentiels sont précisés par le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) et repris dans la grille d’évaluation.

N.B : la Non-satisfaction de moins de 80% des critères essentiels entraine l’élimination du soumissionnaire;

15.Attribution

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité – coût (mieux disant) conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.

La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financières suivant la formule ci-après :

Ng = 80 x Note technique (Nt) + 20 x Note financière (Nf)

100

La note financière (Nf) est obtenue de la façon suivante :

Nf = 100 x Fm

Fm = le montant de la proposition la moins disante

F = le montant de la proposition considérée

Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marché.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

17.Renseignements Complémentaires

Pour toute dénonciation d’acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Additif de l’appel d’offres

Des additifs éventuels pourront être apportés au présent DAO en respect de la réglementation en vigueur

YAOUNDE Le 19-11-2024

Le MINISTRE

COURTES NEE KETCHA CÉLESTINE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°006/AONR/MINT/CIPM/2024 DU18/11/2024 POUR L’OPERATIONNALISATION DU CONTROLE DES VITESSES PAR LES RADARS FIXES SUR L’AXE ROUTIER DOUALA-YAOUNDE en procédure d’urgence. Financement : Fonds Routier, Exercices : 2024 et suivant

1.Objet

Dans le cadre de ses activités de prévention et sécurité routières, le Ministre des Transports, Maitre d’ouvrage, lance en procédure d’urgence, un Appel d’Offres National Restreint pour intensifier l’opérationnalisation du contrôle des vitesses par les radars fixes sur l’axe routier Douala-Yaoundé.

2.Consistance des prestations

La mission comprend :

1- La gestion technique des équipements et leur maintenance en permanence ;

2- L’entretien des radars et de ses accessoires ;

3- L’entretien les infrastructures y relatifs ;

4- La collecte et l’analyse statistiques sur les données relevées et la production des rapports ;

5- L’acquisition des pièces de rechange.

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de huit cent millions (800 000 000) Francs CFA, soit quatre cent (400.000.000) F CFA par an.

4.Allotissement

Cette prestation comprend deux (02) tranches :

Une tranche ferme de douze (12) mois et tranche conditionnelle de douze (12) mois.

La consistance de ces prestations est détaillée dans les Termes de Référence (TDR) du présent DAO

Le présent dossier d’appel d’offres est en un lot unique.

5.Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte à la liste des candidats pré-qualifiés ci-après :

N°	Noms des candidats pré-qualifiés	Adresses
1.	A2I	BP : 15 456 YDE/TEL : 677 26 99 57
2.	TFM	BP : 7048 YDE/TEL : 675 25 24 89
3.	EQUATEUR NEGOCE	BP : 11 926 YDE /TEL : 675 20 42 48

NB : Les candidats de la liste restreinte ne peuvent s’associer en groupement.

6.Financement

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Fonds Routier, Exercices : 2024 et 2025.

7.Consultation du Dossier

Le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables au service des Marches du Ministère des Transports porte N° c120, téléphone 2 22 23 31 73 et la version électronique sur la plateforme COLEPS aux adresses : http://www.marchespublics.cm ou http://www.publiccontracts.cm, dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm).

8.Acquisition du Dossier

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm).

9.Remises des offres

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

· 5 MO pour l’Offre Administrative ;

· 15 MO pour l’Offre Technique ;

· 5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

· Format PDF pour les documents textuels ;

· JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Etant donné que la soumission sera exclusivement en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 16/12/2024 à 13 heures. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise dans les délais impartis et sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention.

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°006/AONR/MINT/CIPM/2024 DU 18/11/2024 POUR L’OPERATIONNALISATION DU CONTROLE DES VITESSES PAR LES RADARS FIXES SUR L’AXE ROUTIER DOUALA-YAOUNDE en procédure d’urgence

».

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10.Delai de Livraison

La durée globale du marché est de vingt-quatre mois à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations et subdivisée en deux tranches réparties comme suit :

– Tranche ferme de douze (12) mois consacrés au début de l’opérationnalisation du système de contrôle des vitesses par les radars fixes ;

– Tranche conditionnelle de douze (12) mois consacrés à la poursuite et à la pérennisation de l’opération.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission timbrée, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO dont le montant s’élève à seize millions (16 000 000) francs CFA accompagnée d’un récépissé de consignation délivré par le CDEC, et valable jusqu’à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

12.Recevabilité des Offres

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être produites en originaux ou en copies certifiées et placées en une seule copie dans une seule enveloppe et remises sous pli scellé. Elles devront être datées de moins de trois (3) mois précédant la date limite de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage:

– les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

– les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

– les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

– les plis non-conformes au mode de soumission

– le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Pour le cas de l’Appel d’Offres Restreint (ouverture en 02 temps) : il y a lieu de relever qu’en plus du nombre d’exemplaires de l’offre financière requis, le soumissionnaire est tenu de présenter un exemplaire de cette offre financière, dans une enveloppe scellée pour servir d’offre témoin marquée comme telle, et destinée à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics pour conservation. Le défaut de présentation de cette offre témoin entraîne l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné, dès l’ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des offres sera effectuée en deux temps.

L’ouverture des offres administratives et techniques aura lieu le 16/12/2024 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère des Transports.

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique qualificative de 80/100 seront ouvertes à … ……………… par la même Commission et dans la même salle à une date ultérieure après publication des résultats de l’évaluation technique.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée, même en cas de groupement d’entreprise.

En cas d’absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l’offre sera rejetée.

14.Critères d’évaluation

1.1. Les critères éliminatoires sont :

l’absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée au taux en vigueur accompagnée du récépissé de consignation délivré par le CDEC à l’ouverture des plis;
la non-production au-delà de 48h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente (excepté le cautionnement de soumission);
des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;
d’une note technique inférieure à 80 points sur 100 ;
de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des marchés au cours des trois dernières années ;
l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;
Absence de l’offre financière témoin
de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;
de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

11. CCAP et TDR paraphés sur chaque page et signés à la dernière page avec la mention « lu et approuvé ;

Absence d’au moins une preuve d’exploitation des radars fixes de contrôle de vitesses au Cameroun ;
Absence d’au moins une preuve de fourniture des radars fixes de contrôle de vitesse pour un montant d’au moins cinquante millions (50 000 000) FCFA HTVA,
Non présentation de l’Agreement d’importation des radars de contrôle de vitesses délivré par le Ministère du Commerce du Cameroun ;
Non présentation du certificat d’homologation du radar proposé délivré par le Ministère du Commerce du Cameroun ;
Absence de l’autorisation du fabricant ou de l’agrément de distributeur délivré par le fabriquant ;
Présence d’informations financières dans l’offre technique ou administrative.
Non-conformité du mode de soumission ;
Non-respect du format de fichier des Offres ;
Absence des originaux de l’Offres du soumissionnaire
Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEP’S.

1.2. Critères essentiels

N°	Critères	Notation
1	Présentation générale de l’offre	05 points ;
2	Référence du soumissionnaire dans la réalisation des prestations similaires	30 points
3	La méthodologie proposée en adéquation avec les TDR ;	20 points ;
4	Qualification et compétence des experts	35points ;
5	Solvabilité et capacités financières	05points.
6	Le matériel nécessaire (le cas échéant)	05 points
	Total	100 points

Les offres n’ayant pas obtenu au moins une note de 80 points sur 100 des critères essentiels,

– Tout agent public listé parmi le personnel d’un soumissionnaire et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l’Administration, sera considéré comme non valable.

15.Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre sera évaluée la mieux disante par combinaison des critères techniques et financiers.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère des Transports / Direction des Affaires Générales/Service des Marchés du MINT, Porte C120, TEL : 222 22 31 73. Ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.publiccontracts.cm et http://www.publiccontracts.cm ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le maître d’ouvrage.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics(MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro ………………..

YAOUNDE Le 18-11-2024

Le MINISTRE

NGALLE BIBEHE Jean Ernest Massena

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°11/AONO/CA/YDE4/CIPM DU 20 /11/2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX DALOTS SIMPLES DE 2X2 ET DE 3X2 A NKOLO, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 4.Financement : BUDGET FONDS ROUTIER EXERCICE 2024

1.Objet

Dans le cadre de l’exercice des compétences transférées aux Collectivités Territoriales Décentralisées, le Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IV, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX DALOTS SIMPLES DE 2X2 ET DE 3X2 A NKOLO, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ IV, département du Mfoundi, Région du centre.

2.Consistance des prestations

Les prestations comprennent les opérations suivantes :
•    Installation de chantier ;
•    Nettoyage et Terrassements ;
•    Assainissement et Drainage ;
•    Ouvrages d’arts ;
•    Signalisation et équipements de sécurités ;
•     Divers.

3.Cout Prévisionnel

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget fonds routier, exercice 2024. Coût prévisionnel des travaux : Soixante-dix Millions de francs CFA (70 000 000 FCFA).

4.Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais spécialisées dans les travaux de Bâtiments et Travaux Publics.

5.Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget fonds routier, exercice 2024. Coût prévisionnel des travaux : Soixante-dix Millions de francs CFA (70 000 000 FCFA).

6.Consultation du Dossier

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maitre d’ouvrage aux heures ouvrables au [Service Technique et des Marchés Publics (STMP) de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IV bâtiment annexe, numéro de porte 102, téléphone 222 11 30 92/222 11 30 94, fax, e-mail] dès publication du présent avis.
Il peut également être consulté sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm).

7.Acquisition du Dossier

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue au [Service Technique et des Marchés Publics (STMP) de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IV bâtiment annexe, numéro de porte 102, téléphone, fax, e-mail] dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de 80 000 Francs CFA (quatre-vingt mille francs CFA), payable à la Recette Municipale, basée à l’Hôtel de Ville de Yaoundé IV sise à Ekounou.
Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

8.Remises des offres

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IV, au plus tard le 13/12/2024 à 13 heures, heure locale, et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 11/AONO/CA/YDE4/CIPM DU 20/11/2024
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX DALOTS SIMPLES DE 2X2 ET DE 3X2 A NKOLO, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ 4.
“À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”
9. MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.
Toutefois, lorsque les deux possibilités sont ouvertes, un soumissionnaire ne peut utiliser à la fois le mode en ligne et le mode hors ligne.
10. PRÉSENTATION DES OFFRES
Les documents constituant l’Offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :
Volume 1 : Pièces administratives ;
Volume 2 : Offre Technique ;
Volume 3 : Offre Financière.
Toutes les pièces constitutives des offres (Volumes 1, 2 et 3), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque Offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique.

9.Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de deux (02) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

10.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s’élève à un million quatre cent FCFA (1 400 000) francs CFA et valable jusqu’à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable

11.Recevabilité des Offres

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.
Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :
•    Les plis portant les indications sur l’identité du soumissionnaire ;
•    Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
•    Les plis non-conformes au mode de soumission ;
•    Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;
•    Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

12.Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps et consistera en l’ouverture des Offres administratives, des Offres techniques et des Offres financières.
L’ouverture des Offres administratives, des Offres techniques et des Offres financières aura lieu le
13/12/2024 à 14 heures, heure locale par la Commission interne de Passation des Marchés auprès de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IV (salle de Conférence au 2ème étage du batiment abritant le cabinet du Maire).
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de d’Appel d’Offres.
En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l’offre sera rejetée.

13.Critères d’évaluation

Critères éliminatoires
Il s’agit notamment :
    de l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;
    de la non – production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugé non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
    des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;
    du non-respect de 15 critères essentiels ;
    de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;
    de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;
    de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE, le SDP) ;
    de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;
    de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.
18.2. Critères essentiels
Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :
    la présentation de l’offre ;
    les références du soumissionnaire ;
    la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ;
    la qualification et l’expérience du personnel ;
    les moyens logistiques ;
    la méthodologie.

14.Attribution

Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre est évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

15.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des Offres.

16.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au [Service Technique et des Marchés Publics (STMP) de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IV bâtiment annexe, numéro de porte 102, téléphone 222 11 30 92/222 11 30 94, fax, e-mail].
22. ADDITIF À L’APPEL D’OFFRES
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure utile au présent appel d’offres.
23. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517. N° vert du MINMAM : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

YAOUNDE Le 18-11-2024

Le MAIRE

BIHINA EFFILA Gabriel

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (EN PROCEDURE D’URGENCE) N° 010/AONO/C.BIYOUHA/CIPM/2024 DU 07 NOVEMBRE 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR SONG POUA-NSONGA BROUSSE SUR 10 KM ET LA CONSTRUCTION D’UN PONT DE 10 ML, DANS LA COMMUNE DE BIYOUHA, DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, RÉGION DU CENTRE.

1.Objet

Le Maire de la Commune de BIYOUHA, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour l’exécution des travaux d’entretien du tronçon de route carrefour Song Poua – Nsonga Brousse sur 10 km et la construction d’un pont de 10 ml, dans la Commune de Biyouha, Département du Nyong-et-Kéllé, Région du Centre.

2.Consistance des prestations

Installation du chantier ;
–    Amené et repli du matériel ;
–    Débroussaillement ;
Remblais en matériaux en grave latéritique ;
–    Reprofilage simple ;
–    Construction des culées en maçonnerie de moellons ;
–    Béton armé pour semelles, tablier, chevêtre ;
–    Béton armé pour radier, pieds droit et dalle du dalot
–    Garde-corps mixte ;
–    Balises en bois ;
–    panneaux de signalisation.

3.Cout Prévisionnel

Le cout prévisionnel de l’opération à l’issu des études préalables est de quatre-vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille soixante-deux francs 84 885 062 FCFA.

4.Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont en un (01) Lot unique.

5.Participation et origine

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais non exclus de la commande publique.

6.Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget d’investissement public du MINTP 2024 – LIGNE FONDS ROUTIER.

7.Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté dès publication du présent avis, aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de BIYOUHA, dès publication du présent Avis.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de BIYOUHA, dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme de 100 000 (cent mille) Francs CFA payable à la recette municipale de la Commune de BIYOUHA.

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de BIYOUHA, au plus tard le 04 Décembre 2024 à 12 Heures, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (EN PROCEDURE D’URGENCE) N° 010_/AONO/C.BIYOUHA/CIPM/2024 DU 07 NOVEMBRE 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR SONG POUA-NSONGA BROUSSE SUR 10 KM ET LA CONSTRUCTION D’UN PONT DE 10 m, DANS LA COMMUNE DE BIYOUHA, DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, RÉGION DU CENTRE.
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10.Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des Travaux objet du présent Appel d’Offres est de quatre (04) mois.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce N° 11 du D.A.O d’un montant de (égal à 2% du cout prévisionnel Toutes Taxes Comprises, soit un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent un (1 697 701) F CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12.Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service compétent, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 06 Décembre 2024 à 13 Heures et se fera en un (01) temps, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de BIYOUHA, dans sa salle des Actes de l’Hôtel de Ville de Biyouha.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14.Critères d’évaluation

14.1 CRITERES ELIMINATOIRES
a)    Absence de la caution de soumission dans le dossier administratif à l’ouverture des offres ;
b)    Dossier administratif incomplet ou non conforme au-delà de 48 heures ;
c)    Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
d)    Offre technique incomplète du point de vue de ses éléments constitutifs conformément au RPAO ;
e)    Absence dans l’offre technique des éléments ci-après :
–    Déclaration sur l’honneur de non abandon de marchés au cours des trois (03) dernières années ;
f)    Offre financière incomplète ;
g)    Omission dans le BPU ou dans le Sous-détail des prix, d’un prix unitaire quantifié dans le DQE ;
h)    N’avoir pas satisfait à au moins 70% des critères essentiels.

14.2 CRITERES ESSENTIELS
Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’Appel d’Offres.
L’évaluation des offres techniques portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le dossier d’Appel d’Offres (RPAO notamment) :
–    Situation financière ;
–    Expérience ;
–    Personnels ;
–    Matériels ;
–    Méthodologie.

15.Attribution

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre administrative conforme, techniquement éligible et présentant une offre financière évaluée la moins disante.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date fixée pour la réception des offres. La caution de soumission reste valable pour une période de cent-vingt (120) jours à compter de la date fixée pour la réception des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétariat Général de la MAIRIE DE BIYOUHA ; téléphone : 695.06.72.54, dès publication du présent avis.

YAOUNDE Le 07-11-2024

Le MAIRE

NGUE NGUE PAUL HENRI

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°008/AONO/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM/2024 DU 04 NOVEMBRE 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE MBOUYE-NGOUANDJI (12 KM), DANS LA COMMUNE DE KENTZOU DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST

1.Objet

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KENTZOU, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux d’entretien de la route Communale MBOUYE –NGOUANDJI (12 KM), DANS LA COMMUNE DE KENTZOU DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

2.Consistance des prestations

Ces travaux vont se distinguer en deux phases:

– phase 1 : travaux mécanisés,

Faisant appel à la HIEQ (Haute Intensité d’Equipement)

ü le dégagement mécanique ;

ü Assainissement et drainage ;

ü Ouvrage d’art.

– phase 2 : travaux manuels,

(Exécutés par les populations riveraines)

ü la pose des barrières de pluie;

ü la pose de panneaux d’indication de chantier.

ü le dégagement mécanique ;

ü Assainissement et drainage ;

ü Ouvrage d’art.

3.Cout Prévisionnel

Les travaux sont repartis en lot unique présentés comme suit :

N°

Région

Tronçons

Linéaires

Estimés (km)

Budgets Prévisionnels TTC (FCFA)

Délais (mois)

Est

L’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE MBOUYE -NGOUANDJI

Phase 1 (en 2024) :

70 000 000

Phase 2 (en 2025) :

80 000 000

Phase 1 : 04

Phase 2 : 06

TOTAL

150 000 000

4.Allotissement

Les travaux sont constitués en lot unique.

5.Participation et origine

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises spécialisées dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et installées en territoire camerounais.

6.Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP- Ligne Fonds Routier – Exercices 2024 ET SUIVANT.

7.Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté aux heures et jours ouvrables à la Mairie de KENTZOU, dès publication du présent avis.

8.Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des services de la Mairie de KENTZOU, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette municipale de KENTZOU, d’une somme non remboursable de Cent cinquante mille (150 000) FCFA, représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offre.

9.Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir au service des Affaires Générales de la Mairie de KENTZOU au plus tard le 29 NOVEMBRE 2024 à 10 heures précises et portera les mentions suivantes :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°008/AONO/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM/2024 DU 04 NOVEMBRE 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE MBOUYE –NGOUANDJI (12 KM), DANS LA COMMUNE DE KENTZOU DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST

(PROGRAMME ANNUEL 2024 ET SUIVANT)

” A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement “

10.Delai de Livraison

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois pour la 1ere phase et ( 06 )mois pour la seconde phase à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

11.Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de cent vingt jours (120) jours représentant 2% du coût prévisionnel ; établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus.

12.Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de KENTZOU à la salle Multifonctionnelle le 29 NOVEMBRE 2024 à 11 heures précises en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

14.Critères d’évaluation

Critères éliminatoires :
Offre Administrative

1) Absence de la Caution de soumission ;

2) Pièce falsifiée et/ou scannée ;

3) Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

Offre technique

1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

2) N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification ;

3) Offre technique incomplète ou non conforme.

Offre Financière

1) Offre financière incomplète ;

2) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire d’une tâche quantifiée;

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de oui supérieur ou égal à 70% de l’évaluation technique, (soit au moins 14 oui sur 20) seront examinées.

15.Attribution

La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:

1- administrative sera jugée conforme ;

2- technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;

3- financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Mairie de KENTZOU.

DEMANDE DE COTATION N° 04/DC/CAY1er/CIPM/2024 DU 07/10/2024POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES (PAQUET MINIMUM) A LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE Ier, EN PROCEDURE D’URGENCE

1.Objet

Le Maire de la Commune D’Arrondissement de Yaoundé 1er lance un avis de consultation pour les fournitures scolaires (paquet minimum) à la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er.

2.Consistance des prestations

désignation    description    unité    quantité
OUTILS PEDAGOGIQUES
cahier préparatoire    Cahier de 400 pages (A4)    cahier    500
stylo à bille bleu    stylo à bille bleu    paquet de 50    46
stylo à bille rouge    stylo à bille rouge    paquet de 50    46
craie blanche    boite de 100 bâtons robercolor ou équivalent    boite    300
craie couleur    boite de 100 bâtons robercolor ou équivalent    boite    300
registre d’appel journalier francophone    registre mensuel et relevé de notes mensuelles de 140 noms    registre    46
registre d’appel journalier anglophone    attendance register of 140 names    registre    46
rames papier    carton de 5 rames de papiers A4    carton de 5 rames    46
chemises cartonnées 170g    paquet de 100 chemises 124x32cm    paquet    46
agrafeuse à changer    métal 26/4    pièce    46
agrafes    26/4 paquet de 10 boites    paquet    46
effaceurs    manches en bois    pièce    138
règles graduée de 30 cm    règle plastique transparente liquide 1littre    règle    460
ballon de football    ballon de football (cadet)    ballon    46
chronomètre    chronomètre    pièce    46
colle à papier    colle transparente liquide 1 litre    flacon 1 litre    46
corrector liquide stylo     paquet de 12 stylos de ml    paquet    46
trombones attache lettre    nickeles de 32 mm paquet de 1000    paquet    46
enveloppes A4 kaki    paquet de 250 enveloppes    paquet    92
crayons ordinaires    crayon HB    crayon    1000
taille crayon    Taille métallique 2 trous    taille crayon    230
ardoise    boites de 1 kg national    boite    50
drapeau plus grand    drapeau tricolore    pièce    46
PHARMACIE
BETADINE 10%    Bétadine 10% dermique de 125 ml jaune    boite    184
Compresse stérile 40 x 40 LAURA    boite de 10    boite    460
coton hydrophile 500 g    coton hydro 500 g    boite    92
sparadrap perforé    5 m x 18 cm    rouleau    92
eau oxygénée    flacon de 1 litre    flacon    46
chlore    chlore en poudre granulés    kg    92
HYGIENE ET SALUBRITE
savon en morceaux    savon en morceaux AZUR 700 g ou équivalent    morceau    552
papier hygiéniques SITA ou équivalent    ballot de 48 rouleaux    ballot    92
seau maçon    seau de 10 litres    seau de 10 L    368
râteaux    râteaux métalliques    pièce    46
machette    machette métallique    pièce    46
pelle bêche    pelle bêche    pièce    46
houe    houe    pièce    46

3.Cout Prévisionnel

Les prestations, Objet de la présente consultation, seront financées par le budget de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, Exercice 2024 fonds prores pour un montant TTC de 10 000 000 FCFA.

4.Participation et origine

La présente demande de cotation est ouverte aux entreprises de droit camerounais installées au Cameroun et exerçant dans le domaine du commerce générale et répondant aux critères de qualification indiquées dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

5.Financement

6.Consultation du Dossier

Le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Bureau des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à Etoudi au nouveau centre administratif, BP 4472 Yaoundé dès publication du présent avis. Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage (à préciser).

7.Acquisition du Dossier

Le dossier de demande de cotation peut être obtenu au Bureau Des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à Etoudi au Nouveau Centre Administratif, BP 4472 Yaoundé, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de paiement à la Recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé Ier d’une somme non remboursable de vingt cinq mille (25 000) F CFA.

8.Remises des offres

Les offres, rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (6) copies marquées comme tels et comprenant le bordereau Descriptif et Quantitatif chiffré, devront parvenir au Bureau des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à ETOUDI au nouveau centre administratif, BP 4472 Yaoundé au plus tard le 07/11/2024 à 09 heures 00, et devront porter la mention :
DEMANDE DE COTATION N° 03 /DC/CAY1er/CIPM/2024 DU 07/10/2024
POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES (PAQUET MINIMUM) A LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE Ier, EN PROCEDURE D’URGENCE
« En procédure d’urgence ».
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Toute offre déposée au-delà de cette date et heure sera purement et simplement rejetée.

9.Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de 30 (trente) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la prestation.

10.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un établissement financier agréé par le Ministère des Finances et dont le montant est fixé à 200 000 FCFA. La durée de validité est de 90 jours à compter de la date d’ouverture des offres. Le cautionnement provisoire sera libéré au lendemain de la publication des résultats pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, et dès réception de la fourniture pour le soumissionnaire adjudicataire.

11.Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre, sous peine de rejet, toutes les pièces administratives requises, lesquelles devrons être produites en originaux ou en copies certifiées conforme datant de moins de trois (3) mois à compter de la date d’ouverture des plis. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

12.Ouverture des Plis

Les offres seront dépouillées le 07/11/2024 à 10 heures dans la salle des délibérations de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier de la soumission dont ils ont la charge. Les offres devront, sous peine de rejet, être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission timbré et signé.

13.Critères d’évaluation

Critères éliminatoires :
a)    Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis
b)    Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après expiration du délai de 48 (quarante-huit) heures après l’ouverture des plis
c)    Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
d)    Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE;
e)    Non-respect des spécifications techniques
f)    La lettre de soumission timbrée (un timbre communal et fiscal) datée et signée ;
g)    Mauvaise présentation de la soumission (dossier non relié et/ou pièces non séparées par des intercalaires).
h)    Non-Respect du délai de livraison
i)    Absence de la capacité financière de 5 000 000 FCFA

14.Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante, remplissant les capacités techniques et administratives requises.

15.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant le délai de soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

16.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables, au Bureau des Marchés Publics de la Mairie de Yaoundé 1er à Etoudi sis au nouveau centre administratif.
8. ADDITIF A LA DEMANDE DE CONSULTATION
Le Maire, Maître d’ouvrage se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure à la présente demande de cotation. Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC).

YAOUNDE Le 10-10-2024

Le MAIRE

ABOUNA Jean-Marie

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°008/AONO/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM/2024 DU 04 NOVEMBRE 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE MBOUYE-NGOUANDJI (12 KM), DANS LA COMMUNE DE KENTZOU DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST

1.Objet

2.Consistance des prestations

Ces travaux vont se distinguer en deux phases:

– phase 1 : travaux mécanisés,

Faisant appel à la HIEQ (Haute Intensité d’Equipement)

ü le dégagement mécanique ;

ü Assainissement et drainage ;

ü Ouvrage d’art.

– phase 2 : travaux manuels,

(Exécutés par les populations riveraines)

ü la pose des barrières de pluie;

ü la pose de panneaux d’indication de chantier.

ü le dégagement mécanique ;

ü Assainissement et drainage ;

ü Ouvrage d’art.

3.Cout Prévisionnel

Les travaux sont repartis en lot unique présentés comme suit :

N°

Région

Tronçons

Linéaires

Estimés (km)

Budgets Prévisionnels TTC (FCFA)

Délais (mois)

Est

L’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE MBOUYE -NGOUANDJI

Phase 1 (en 2024) :

70 000 000

Phase 2 (en 2025) :

80 000 000

Phase 1 : 04

Phase 2 : 06

TOTAL

150 000 000

4.Allotissement

Les travaux sont constitués en lot unique.

5.Participation et origine

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises spécialisées dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et installées en territoire camerounais.

6.Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP- Ligne Fonds Routier – Exercices 2024 ET SUIVANT.

7.Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté aux heures et jours ouvrables à la Mairie de KENTZOU, dès publication du présent avis.

8.Acquisition du Dossier

9.Remises des offres

(PROGRAMME ANNUEL 2024 ET SUIVANT)

” A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement “

10.Delai de Livraison

11.Cautionnement Provisoire

12.Recevabilité des Offres

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13.Ouverture des Plis

14.Critères d’évaluation

Critères éliminatoires :
Offre Administrative

1) Absence de la Caution de soumission ;

2) Pièce falsifiée et/ou scannée ;

3) Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

Offre technique

1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

2) N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification ;

3) Offre technique incomplète ou non conforme.

Offre Financière

1) Offre financière incomplète ;

2) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire d’une tâche quantifiée;

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

15.Attribution

La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:

1- administrative sera jugée conforme ;

2- technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Mairie de KENTZOU.

KENTZOU Le 04-11-2024

Le MAIRE

BARKA DONATIEN

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 096 /AAONO/MINTP/CIPM-TCRI/CCCM-TR/2024 DU 18 OCTOBRE 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN CONFORTATIF DE LA ROUTE NATIONALE N6 : FOUMBOT – FOUMBAN (42,00 KM) DANS LA REGION DE L’OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP-LIGNE FONDS ROUTIER ET DU BIP, EXERCICES 2024, 2025 ET 2026. Le Ministre des Travaux Publics, Maitre d’Ouvrage, lance pour le compte du Gouvernement de la République du Cameroun, un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux sus-indiqués.

1.Objet

Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux d’entretien confortatif de la route nationale N6 : Foumbot – Foumban (42,00 Km) dans la Région de l’Ouest.

2.Consistance des prestations

Outre les interventions d’ordre général relatives à la série 000, les travaux à exécuter dans le cadre du présent marché comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

– Les nettoyages et les terrassements des abords de la chaussée y compris les déblais et les remblais ;

– Le recyclage de la chaussée existante et des accotements, sur 25 cm avec apport complémentaire éventuel de matériaux naturels d’épaisseur moyenne de 5 cm et traitement à émulsion de bitume (ECL60) ;

– La réparation des nids de poule avec des graves concassées et béton bitumineux ;

– La mise en œuvre d’une couche d’imprégnation en émulsion sablage ;

– La mise en place de la couche de roulement en enduit superficiel (bicouche et tricouche) ;

– L’exécution de l’assainissement et du drainage par le curage des fossés bétonnés, la réalisation des fossés triangulaire en béton armé de 80×60 et les caniveaux bétonnés avec dalettes ;

– La réalisation de la signalisation verticale et horizontale.

Lesdits travaux sont amplement définis dans le CCTP.

3.Cout Prévisionnel

Budgets Prévisionnels TTC (FCFA) 7 000 000 000

4.Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres, sont constitués en un (01) lot unique comme suit :

Région	Tronçon	Linéaire Estimé (km)	Budgets Prévisionnels TTC (FCFA)	Délais (mois)	Type d’intervention
Ouest	Foumbot – Foumban	42,00	Phase 1 (2024) : FR : 500 000 000 BIP : 1 500 000 000	Phase 1 : 12 Phase 2 : 24	Entretien/renforcement de la chaussée, y compris l’assainissement et le drainage
Ouest	Foumbot – Foumban	42,00	Phase 2 (2025 et 2026) : FR : 1 500 000 000 BIP : 3 500 000 000	Phase 1 : 12 Phase 2 : 24
TOTAL		42,00	7 000 000 000	36

5.Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de travaux publics installés

au Cameroun. Pour les PME, les groupements d’entreprises sont encouragés.

6.Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP-Ligne Fonds Routier, BIP du MINTP, Exercices 2024, 2025 et 2026.

Mode de soumission

Le mode de soumission est : « En ligne » via COLEPS. Autrement dit, il n’est pas possible de soumissionner hors ligne pour cet Appels d’Offres

7.Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux

Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234,

logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm).

8.Acquisition du Dossier

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du

Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics,

Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 210, sur présentation d’une quittance de versement au

Trésor Public d’une somme non remboursable de huit cent mille (800 000) Francs CFA au titre des frais d’achat de dossier.

Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boîte Postale, Numéro de téléphone, fax, E-mail …).

Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Présentation des offres

Les tailles maximales des volumes cités précédemment (Volume 1, Volume 2 et Volume 3) ou fichiers qui vont transiter sur la plateforme

et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

5 MO pour le Dossier Administratif (Volume 1) ;
15 MO pour l’Offre Technique (Volume 2) ;
5 MO pour l’Offre Financière (Volume 3).

Les formats acceptés sont les suivants :

– Format PDF pour les documents textuels ;

– JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

9.Remises des offres

L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus, le 26 Novembre 2024 à 11 heures.

Par ailleurs, l’original de la caution de soumission timbrée et une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devront parvenir

sous plis fermés, au Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau

bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis à la

Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 206, au plus tard, le 26 Novembre 2024 à 11 heures après présentation du récépissé

de dépôt des offres sur la plateforme COLEPS. Ce pli devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _096 /AONO/MINTP/CIPM-TCRI/CCCM-TR/2024 du 18 OCTOBRE 2024

EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN CONFORTATIF DE LA ROUTE NATIONALE N6 :

FOUMBOT – FOUMBOT (42,00 KM) DANS LA REGION DE L’OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP-LIGNE FONDS ROUTIER, BIP DU MINTP, EXERCICES 2024, 2025 ET 2026.

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

10.Delai de Livraison

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de 36 mois calendaires (hors période de garantie)

réparti sur trois années (ou 02 phases), soit douze (12) mois calendaires pour la phase 1 et vingt quatre (24) mois pour la phase 2 suivant le tableau ci-après :

Région	Tronçon	Linéaire Estimé (km)	Délais (mois)	Type d’intervention
Ouest	Foumbot – Foumban	42	Phase 1 : 12	Entretien/renforcement de la chaussée, y compris l’assainissement et le drainage
Ouest	Foumbot – Foumban	42	Phase 2 : 24
TOTAL		42	36

Le délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, et comprend les périodes de

pluies ainsi que toutes les intempéries et sujétions diverses.

11.Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) d’une durée de validité de cent vingt (120)

jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres

par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

(voir liste pièce 11 du DAO), de montant Cent-trente millions (130 000 000) de FCFA.

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant de moins de trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office dès publication de la décision d’attribution, pour les soumissionnaires

n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera

libéré après constitution du cautionnement définitif.

Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

12.Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation des dossiers administratif, technique et financier et le mode de présentation des offres décrits au point 10) ci-dessus,

seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage lors de la remise des offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution

de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre

des cautions dans le cadre des Marchés Publics, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées

conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Ces pièces administratives devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois, à compter de la date limite de remise des offres,

et la date limite de validité desdites pièces doit être postérieures à celle de lancement de l’Appel d’Offres.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des offres aura lieu le 26 Novembre 2024 dès 12 heures précises dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des

Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures auprès du MINTP sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre.

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée

(même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes

par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres.

14.Critères d’évaluation

Critères éliminatoires

a) Absence à l’ouverture des offres, de l’original du cautionnement provisoire ;
b) Absence ou non-conformité après le délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception du cautionnement provisoire ;
c) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;
d) Offre technique incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

– Note méthodologique afférente au projet et justifiant la possession d’une unité de production de l’émulsion sur le chantier ou présenté un précontrat avec un fabriquant (local ou étranger) pour la production de l’émulsion ;

– Déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics ;

– Capacité de financement ou une ligne de crédit d’au moins 1 500 000 000 F CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances.

e) Non justification de la possession en propre du matériel minimum constituant la liste suivante :

· cinq (05) camions bennes ;

· une (01) recycleuse d’au moins 300 mm de profondeur de travail, équipée à l’origine de deux rampes sous cloches (Pour cet équipement, la possession peut également être justifiée en location ou par leasing;

· un (01) camion-citerne bouille à émulsion ou une (01) répandeuse à émulsion, d’au moins 9000 L ;

· un (01) camion-citerne à eau d’au moins 18 m3;

· un (01) Compacteur à pneu d’au moins 25 tonnes ;

· une (01) niveleuse.

f) N’avoir pas présenté un Conducteur des travaux remplissant les conditions de qualification et d’expérience spécifiques demandées dans le RPAO ;
g) N’avoir pas présenté un rapport illustré de la visite de site, assorti de photos des sections critiques de la route avec leurs localisations (le rapport ne sera pas considéré sans ces images) ;
h) N’avoir pas justifié d’un chiffre d’affaires (moyenne annuel) minimum de deux milliards (2 000 000 000) de Francs CFA TTC au cours des cinq (05) dernières années ;
i) Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;
j) Absence de la charte d’intégrité datée et signée ;
k) Offre financière incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

– la soumission timbrée, datée et signée ;

– le bordereau des prix unitaire (BPU) suivant le modèle (pièce 6) avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres ;

– le Devis Quantitatif et Estimatif ;

– le sous – détail des prix unitaires quantifiés (l’absence ou la non-conformité au modèle entrainera l’élimination du candidat).

l) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
m) N’avoir pas obtenu au moins un total de 2 critères sur les 3 critères essentiels.

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 3 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :

a) Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 1 critère ;
b) Le matériel à mobiliser sur 1 critère ;
c) Les références du soumissionnaire sur 1 critère.

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents Administratifs susceptibles de justifier sa démission ou sa libération de la Fonction Publique ou sa mise en indisponibilité sera considéré comme non valable.

15.Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratives, techniques et financières requis.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics

à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sise dans l’enceinte

de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210 ou en ligne sur la plateforme COLEPS

aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

Assistante technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème technique ou lié à l’utilisation de la plateforme,

bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm

Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer

un SMS aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

YAOUNDE Le 18-10-2024

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel