Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la commune de Bafia, Autorité Contractante, lance un APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/R-CE/D-MI/C-BAF/CIPM/2021 DU 01 Fev 2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE RURALE KIRAE-PONT AXE LOURD (3 KM) DANS LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.
Linéaire : 3 Km
Montant: 36 668 151 FCFA

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent la réalisation des prestations suivantes:

• Installation du chantier ;
• Dégagements ;
• Terrassement ;
• Assainissement;
• Equipement ;
• Pose des buses ;

3. Coût prévisionnel
Le montant prévisionnel des travaux est de Trente six millions six cent soixante huit cent cinquante un francs CFA (36 668 151) Frs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

5. Participation et origine
Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

6. Financement
Le financement des prestations, objet du présent Appel d’Offres National Ouvert est assuré par le BIP MINDDEVEL.

7. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté ou retiré aux heures ouvrables au Secrétariat général de la Mairie de Bafia, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat général de la commune de Bafia, sur présentation d’une quittance de 100.000 francs CFA versée à la Recette Municipale de Bafia, représentant des frais d’achat du DAO. La quittance d’achat devra préciser :

• Le nom du soumissionnaire
• Le numéro de l’avis d’Appel d’Offres
• Le montant des frais payés

9. Remise des offres
Les Offres, établies en langue française ou anglaise et en sept (07) exemplaires (un original et 06 copies marquées comme tels) devront parvenir au Secrétariat général de la Mairie de Bafia au plus tard le 26 Février 2021 à 12 heures précises contre récépissé et devront porter la mention :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/R-CE/D-MI/C-BAF/CIPM/2021 DU 01er Février 2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE RURALE KIRAE-PONT AXE LOURD DANS LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.
(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DEPOUILLEMENT)

10. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 733 400 (Sept cent trente-trois mille quatre cent) francs CFA établie par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère des Finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres ou une quittance de versement dans un compte de consignation au Trésor Public.
NB: les chèques bancaires mêmes certifiés ne sont pas acceptés.

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux et en copies légalisées par les autorités compétentes et datant de moins de trois (3) mois.

11. Ouverture des plis
Elle sera effectuée le 26 Février 2021 à partir de 13 heures à la salle de réunion de la commune de Bafia apprêtée à cet effet par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du DAO.

12. Critères d’évaluation
1. Critères d’évaluation
Elle se fera en trois étapes :
– Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire
– Vérification technique des offres techniquement conformes
– Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes

– A – Critères éliminatoires

L’absence de la Caution de Soumission à l’ouverture des plis ;
2. Dossier incomplet ou non conforme;

3. La fausse déclaration, pièce falsifiée ou document scanné;

4. L’omission, dans le bordereau des prix unitaires, d’un prix quantifié ;

5. La note technique inférieure à 70% des critères essentiels;

6. Absence d’une pièce du dossier administratif et/ou non-conformité après 48 heures ;

Absence de la caution de soumission ;
8. Fausse déclaration, faux documents ou documents scannés ;

9. Absence de déclaration sur l’honneur de n’avoir jamais abandonné un marché attribué au cours des trois dernières années ;

Omission du prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix ou d’un sous détail des prix unitaires ;
Note technique strictement inférieure à 70 % de oui ;
Offre financière incomplète ;
Présence sur la liste des entreprises suspendues par le MINMAP

B- Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (Oui/Non) et sur la base des critères essentiels ci-dessous :

A/- méthodologie d’exécution des travaux
B/- attestation et Rapport de visite du site
C/- présentation du personnel technique clé ou d’encadrement
D/- disponibilité des moyens matériels et équipements essentiels
E-/ Planning d’exécution des travaux et respect du délai
F/- Références et capacité financière de l’entreprise
G/- Présentation générale de l’offre
N.B:
1/- Les copies de diplômes du personnel d’encadrement devront être certifiées par une autorité compétente ainsi que les cartes grises du matériel roulant ;
2/- L’Attestation de visite de site doit revêtir la signature de l’Ingénieur du Marché ;
3/- Le Rapport de visite de site est signé sur l’honneur.
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 70 % de oui seront retenues pour la suite de la procédure d’adjudication.
Les travaux seront attribués au soumissionnaire dont l’offre techniquement qualifiée sera financièrement la moins disante.
Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée; il en est de même pour toute offre non conforme au Règlement Particulier du présent Appel d’Offres.

13. Attribution
A l’issue de l’examen des offres, de la proposition du choix des attributaires par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Bafia et du choix définitif du Prestataire par l’Autorité Contractante, la Lettre – Commande est souscrite par l’Entrepreneur et signée par l’Autorité Contractante.

14. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de madame le Maire de la Commune de Bafia
NB : « Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un sms à Madame le Maire au numéro suivant : 699 99 59 26 ».

YAOUNDE le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
ZINTCHEM À BODIO Marthe Félicité

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de Texécution du Budget d’Investissement Public 2021, le Maire de la Commune de Ngan-Ha, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de réaménagement de l’entrée principale de la ville de Ngan-Ha et intersections dans la Commune de Ngan-Ha (lot 1) et Réhabilitation de la route communale Ngan-Ha – Yenwa-Nganguène (10 km) dans la Commune de Ngan-Ha (lot 2).

2. Consistance des prestations
Les travaux à effectuer sur les tronçons comprennent notamment :

Pour le lot 1:
– INSTALLATIONS ;
– NETOYAGË ET TERRASSEMENTS ;
– ASSAINISSEMENT-DRAINAGE.

Pour le lot 2 :
– INSTALLATION
– NETOYAGE ET TERRASSEMENTS
– ASSAINISSEMENT OUVRAGES

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel TTC des travaux est de 40 000 000 (Quarante millions) FCFA pour le lot 1 et 27 000 000 (Vingt-sept millions) pour le lot 2.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de Trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux seront exécutés en deux lots conformément à l’allotissement ci-après :
Lot 1 : Réaménagement de l’entrée principale de la ville de Ngan-Ha et intersections dans la Commune de Ngan-Ha OU
Lot 2 : Réhabilitation de la route communale Ngan-Ha – Yenwa- Nganguène (10 km) dans la Commune de Ngan-Ha

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés de Bâtiment et de Travaux Publics de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de TExercice 2021 (MINDDEVEL et MINTP).

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les services de la Commune de Ngan-Ha, à l’ARMP et à la DDMAP-Vina dès publication du présent Avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au service de la Commune de Ngan-Ha dès publication du présent Avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 30 000 (Trente mille) francs CFA pour chacun des lots, payable à la Recette Municipale de Ngan-Ha.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme telles, devra être déposée au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Ngan-Ha contre récépissé, au plus tard le 17 FEV 2021 à 14 heures 00 et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 02/AONO/C.NGANHA/CIPM/2021 DU 27 JANV 2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE MUNICIPALE ET LA
REHABILITATION DES ROUTES DANS LA COMMUNE DE NGAN-HA (Lot 1 et Lot 2)
« EN PROCEDURE D’URGENCE »
Lot 1 : Réaménagement de l’entrée principale de la ville de Ngan-Ha et intersections dans la Commune de Ngan-Ha OU
Lot 2 : Réhabilitation de la route communale Ngan-Ha – Yenwa- Nganguène (10 km) dans la Commune de Ngan-Ha
«A n ‘ouvrir qu ‘en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 800 000 (Huit cent mille) francs CFA pour le lot 1 et 540 000 (Cinq cent quarante mille) francs CFA pour le lot 2 valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en original ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres
techniques et financières aura lieu le 17 FEV 2021 à 15 heures 00 par la Commission Interne de Passation des Marchés de Ngan-Ha dans la salle de délibérations de la Commune de Ngan-Ha.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:
A. Chiffre d’affaires ;
B. Références ;
C. Expérience du personnel technique ;
D. Disponibilité du matériel essentiel ;
E. Capacité de préfinancement ;
F. Présence de la méthodologie, planning et approvisionnement.
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% à révaluation technique seront admis à Canalyse de Coffre financière.

15. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les services de la Commune deNgan-Ha, Téléphone : 695 85 32 32.

NGANHA le 27 Janvier 2021
Le MAIRE
AWALOU MOHAMADOU

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region.

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Rehabilitation of the Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates. These are:

The main tasks to be carried out shall include the following:

– Preliminary works

– Cleaning of site Excavation

– Supply of materials and construction of structures

– Grading and widening of road

-Creation of side ditches

– Backfilling with laterite

– Cambering and compaction

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for twenty seven million (27 000 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be ninety (90) calendar days with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region.

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of earth roads maintenance accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of fifty four thousand (54 000) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

UNDER EMERGENCY PROCEDURE

005/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD LINKING MAGHA6WAZOH6ZONGHOFU6ZONGHOKWO IN WUM SUBDIVISION, MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

Reference documents

In the study and execution of the Jobbing Order, the successful bidder shall comply with the following:

-Statutory and regulatory instruments (laws, ordinances, decrees, orders)

– Unified technical documents (requirements, special conditions, designing rules)

– French norms approved by ARNOR Security rules and norms relating to public protection

– Agreements, technical opinion and recommendations of the CSTB applicable to works relating to this invitation to tender in force on the date of signature of this Jobbing Order.

To carry out the general control of works, the Project Engineer and the other administrations involved in the follow-up of the project may make regular or unexpected visits to the site.

The description of estimates is intended to spell out the technical requirements for a proper execution of the construction works.

The controller shall strictly comply with the description of estimates in keeping with rules and norms.

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred four thousand (284 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials. “Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO. DO etc…) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender tile. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this police and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance. The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the Bid Bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.

Bidders shall remain committed to their offers for a period of ninety (90)days from the last date for the submission, that is the tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline

NB: The contractor shall, present the originals of the respective certified documents for strict verification of their authenticity during site installation.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 19 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– Extemal envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the framework of 2021 Public Investment Budget, the Mayor of BAFUT Council, the Contracting Authority, hereby launches an Open National Invitation to fender for the Rehabilitation of Road Ntabuwe-Acheni (4km) in BAFUT Sub Division, Mezam Division of the North West Region

2. Consistance des prestations
Work to be done consists of:

• Preparatory works
• Earth works
• Drainage works
• Equipment

3. Coût prévisionnel
The estimated cost after preliminary studies is 27 000 000 (Twenty seven million) FCFA all taxes inclusive

4. Délai de livraison
The maximum deadline provided by the Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this Invitation to tender is 90 Days (3 months)

5. Allotissement
The work is a unique lot as follows: Rehabilitation of Road Ntabuwe-Acheni (4km) in BAFUT Sub Division, Mezam Division of the North West Region

6. Participation et origine
Participation to this Invitation to Tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws.

7. Financement
Works which form the subject of this Invitation to tender shall be financed by the 2021 Public investment Budget of the Ministry of Public Works (MINTP), budget head No.39- 468-01-641611-225002-2004

8. Consultation du dossier
The file may be consulted during working hours at BAFUT Council, Mayors Private Secretariat Telephone 677527274, as soon as this notice is published.

9. Acquisition du dossier
The file may be obtained from BAFUT Council, Mayor’s Private Secretariat Telephone N° 677 52 72 74 as soon as this notice is published against payment of the sum of 45.000 C francs (forty five thousand Francs CFA), payable at the BAFUT Municipal Treasury, representing the cost of purchasing the Tender File.

10. Remise des offres
Each offer drafted in English or French in 07 (seven) copies including 01 (one) original and 06 (six) copies marked as such, should reach the Bafut Council office not later than 23/02 / 2021 at 10 am local time and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 01/ONIT/BC/BCITB /NWR/2021 of 19/01/2021

FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD NTABUWE6ACHENI (4KM) IN BAFUT SUB DIVISION, MEZAM DIVISION OF THE NORTH WEST REGION

‘To be opened only during the bids-opening session”

11. Cautionnement provisoire
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first- rate banking establishment approved by the Ministry in charge of finance and whose list is found in document No. 12 of the Tender File, of an amount of 540 000 CFA (five hundred and forty thousand Francs CFA )and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids.

12. Recevabilité des offres
Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers must Imperatively be produced in accordance with the Special Regulation of the Invitation to They must obligatorily not be older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. This refers especially to the absence of a bid-bond issued by a first-rate bank; approved by the Minister in charge of Finance.

13. Ouverture des plis
The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the 23/02/2021 at 11 am local time in the conference hall of the Bafut Council, by the BAFUT Council Internal Tenders Board. Only bidders may attend or be represented by duly mandated persons of their choice.

14. Critères d’évaluation

The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:

A- Eliminatory criteria

1. Absence of bid bond and 48hrs given for absence or non-conformity of other document in the administrative file;
2. False declaration or falsified documents;
3. A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the Identification of the bidder;
4. Incomplete financial file;
5. Absence of a quantified unit price;
6. Score of less than 75% of essential criteria;
7. Name of company suspended by MINMAP OR ARMP,
8. Financial situation below one third of the estimated cost

B. Essential criteria

1. General presentation of the Tender;
2. Financial capacity
3. References of the company in building construction;
4. Quality of the personnel; 5- Technical organization of the works;
5. Safety measures on the site;
6. Logistics;
7. Attestation and report of site visit signed by the Contractor;
8. Special Technical Clauses initialed on all the pages and signed at the last page;
9. Speclal Administrative Clauses completed and initialed on all the pages and signed at the last page.

15. Attribution
This evaluation will be done in a purely positive way (yes) or negative (no) with an acceptable minimum of at least 75% of the essential criteria taken in account.

The contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied to 100% of the eliminatory criteria and at least 75% of the essential criteria.

16. Durée de validité des offres
Bidders will remain committed to their offers for sixty (60) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Renseignements complémentaires
Complementary information may be obtained during working hours from Bafut Council – Mezam office Telephone N° 677 52 72 74

BAMENDA le 19 Janvier 2021
Le MAYOR
NKAIN LAWRENCE YONG

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
L’objet de l’Appel d’Offres porte sur l’exécution des travaux d’entretien périodique de la route régionale R0915 : Yagoua (Inter N12)-Dana (R0916)-Bangana ‘ Namaina – Guibi (Frontière Tchad) dans le réseau nord, Région de l’Extrême-Nord.

2. Consistance des prestation
Ces travaux consisteront à l’entretien des routes concernées. Il s’agira d’une combinaison des méthodes de Haute Intensité d’Equipements HIEQ et de Haute Intensité de Main-d”uvre (HIMO). Il sera d’utilisé de préférence la Main d”uvre locale riveraine desdites routes afin d’assurer le maximum de retombées économiques du projet au profit de ces populations.
Les travaux à réaliser dans le cadre du contrat sont repartis en deux (02) groupes comme suit :

Groupe 1 : travaux manuels faisant appel à la haute Intensité de Main d”uvre (HIMO)

• Débroussaillement du pk8+300 au pk12+300, pk13+00 au pk16+65, pk32+900 au pk44+900 ;
• Curage et remise en forme des fossés en terre existants du pk0+000 au pk 12+100 et du pk14+100 au 46+150 ;
• Curage et remise en forme des exutoires existants du pk0+00 au pk12+100, du pk14+100 au pk46+150;
  Groupe 2 : travaux mécanisés faisant appel à la haute Intensité d’équipement (HIEQ)
• Remblai en karal provenant d’emprunt du pk0+00 au pk6+00, au pk3+500, au pk4+800, au pk5+650, du pk6+00 au pk9+400, du pk9+400 au pk11+800, du pk11+800 au pk12+170, du pk12+270 au pk12+870, au pk15+250, au pk19+300, du pk21+200 au pk21+600 au pk25+300, au pk27+800, du pk29+050 au pk29+700, au pk32+100, du pk34+850 au pk34+900, au pk35+200, du pk42+100 au pk42+950, du pk43+500 au pk43+800, du pk44+300 au pk44+900, au pk45+850 et au pk46+000 ;
• Purges du pk8+100 au pk8+200, du pk8.500 au pk8+700, du pk8+900 au pk8+250, du pk10+550 au pk11+100, du pk14+100 au pk14+300, du pk27+00 au pk27+100
• Dalot simple en béton armé de 1,50 x 1,0m au pk3+500, au pk4+800, au pk5+65, au pk10+900, au pk21+200, au pk21+600, au pk25+300, au pk27+800 at au pk29+050 ;
• Dalot double en béton armé de 2 x 1,50 x 1,0m au pk17+080, au pk17+550, au pk29+100, au pk29+700, au pk32+100, au pk43+500 et au pk45+850 ;
• Dalot triple en béton armé de 3 x 1,50 x 1,0m au pk9+300, au pk10+700, au pk11+850, au pk12+000, au pk12+150, au pk19+300 et au pk43+550 ;
• Démolition d’ouvrage en béton armé au pk12+270, au pk12+370, au pk12+470, au pk12+570, au pk12+670, au pk12+770 et au pk12+870 ;
• Dépose de buse en béton ou métallique au pk6+800, au pk7+100, au pk7+750, au pk8+300, au pk11+800, au pk19+300, au pk21+200, au pk21+600, au pk25+300, au pk27+800, au pk28+050 et au pk29+100 ;
• Dallette en béton armé dosé à 350 kg/m3 du pk12+270 au pk12+970 ;
• Fossés bétonnés trapézoidaux de 120 x 70 du pk11+850au pk12+000 ;
• Construction de barrière de pluie au pk0+150, au pk6+000, au pk11+000, au pk12+200, au pk19+000, au pk27+450 et au pk40+890 ;
• Panneaux de signalisation métallique de type A au pk0+150, au pk6+000, au pk11+000, au pk12+200, au pk19+000, au pk27+450 et au pk40+890 ;
• Panneaux de signalisation métallique de type B au pk 24+230, au pk25+000 et au pk40+200 ;
• Mise en forme de la plateforme du pk0+000 au pk46+150.

3. Délai de livraison
Le délai global d’exécution des travaux est de douze (12) mois calendaires, dont six (06) mois pour la phase 1 et six (06) pour la phase 2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

4. Allotissement
Les travaux sont repartis en un (01) lot unique comme suit :

5. Participation et origine
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de travaux publics installés au Cameroun.

6. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP – Ligne Fonds Routier- Exercices 2021 et Suivants.

7. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consultéà la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tel. : 222 22 92 34, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 210.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de deux cent mille( 200 000) F CFA au titre des frais d’achat de dossier.

Cette quittance devra identifier le l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

9. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, Tel. : 222 22 92 34, au plus tard le 19/02/2021 à 11 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°003/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2021 DU 18 JANVIER 2021 ,
EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE REGIONALE R0915 : YAGOUA (INTER N12)-DANA (R0916)-BANGANA-NAMAINA-GUIBI (FRONTIERE TCHAD) DANS LE RESEAU NORD, REGION DE L’EXTREME-NORD. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP ‘ LIGNE, FONDS ROUTIER – EXERCICES 2021 ET SUIVANTS.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances. Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après:

Montant de la Caution de soumission : Dix millions (10 000 000) de Francs CFA

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du Marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

11. Recevabilité des offres
Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

12. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu le 19/02/2021 dès 12 heures précises dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d’Entretien et de Réfection des Infrastructures (CIPM-TERI) du Ministère des Travaux Publics sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

• 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
• 2eme étape: Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)
• 3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
  Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

13. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires

a) Pièces administratives incomplètes pour :

• Absence ou la non-conformité de l’original de la caution de soumission ;
• Absence ou non-conf²ormité 48 heures après l’ouverture des offres, d’une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission.

b) Dossier Technique incomplet pour absence de l’un des éléments ci-après :

• La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP;
• L’attestation de visite des lieux ;
• Un Conducteur des Travaux remplissant les conditions exigées dans le RPAO ;
• Une note d’Organisation et méthodologie cohérente avec la consistance des travaux;
• Non justification en propre du matériel minimum suivant :
• Un bulldozer ;
• Un compacteur ;
• Une niveleuse ;
• Une pelle chargeuse ;
• Un camion de 20 tonnes.
• Une capacité financière délivrée par une banque de premier rang agrée par le MINFI, de montant d’au moins égale à deux cent millions (200 000 000) de Francs CFA francs CFA.

c) Dossier financier incomplet pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

• Une soumission timbrée, datée et signée;
• Le bordereau des prix (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres paraphé à toutes les pages et signé à la dernier page, rempli de manière lisible ;
• Le devis Quantitatif et Estimatif des travaux daté, signé et cacheté;
• Les sous ‘ détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages.

d) Omission dans l’offre financière d’un prix quantifié ;
e) N’avoir pas obtenu au moins un total de 27 critères sur l’ensemble des 39 critères essentiels ;
f) Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique.

Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 39 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement proposé sur 13 critères ;
b) Le matériel à mobiliser sur 22 critères ;
c) Les références du soumissionnaire sur 02 critères ;
d) L’attestation et le rapport documenté de visite de site sur deux (02) critères.

14. Attribution
Le Marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date initiale fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tel. : 222 22 92 34, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 210.

YAOUNDE le 18 Janvier 2021
Le MINISTRE
NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du BIP 2021, le Maire de la Commune de Nkong-Zem lance un Appel d Offres National ouvert pour les REHABILITATION DES TRONÇONS DE ROUTES
COMMUNALES CI-DESSOUS 1 ROUTE INTER RO 606{MC – BALEVENG-CARREFOUR
DJIO, 2 ROUTE LYCEE TECHNIQUE DE BALEVENG – MINKA, 3 ROUTE CHEFFERIE
BATSINGLA – CHEFFERIE TSINGBEU DANS LA COMMUNE DE NKONG- NI, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L’OUEST EN PROCEDURE D’URGENCE

2. Consistance des prestations
Les travaux objet du présent appel d’offres concernent la réhabilitation de 3 routes dans la Commune de Nkong-Zem, Département de la Menoua. Ils comprennent :

• Abattage d’arbre et dessouchage des troncs d’arbre
• Dégagement au Bulldozer
• Reprofllage simple Y/C curage des fossées et exutoire
• Reprofliage compactage Y/C curage des fossées et exutoire
• Mise enforme de la plate forme + fossés et exutoires
• Couche de roulement
• Remblai provenant d’emprunt
• Curage de buse et pont
• Fourniture et pose de buses métalliques 0 800 mm
• Fourniture et pose de buses métalliques 0 1000 mm
• Puisard en maçonnerie pour buse 0 800 mm
• Puisard en maçonnerie pour buse 0 1000 mm
• Tête de buse en maçonnerie 0 800 mm
• Tête de buse en maçonnerie 0 1000 mm
• Fossés maçonnés 120 cm x 60cm
• Constrution de dalette de couverture en SA
• Construction des dalots

3. Coût prévisionnel
Les travaux objet du présent appel d’offres sont répartis en01 (un) seul lot conformément au
tableau ci-après :

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux
est fixé à quatre (4) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de
service de démarrer les travaux.

5. Allotissement

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais ayant des compétences dans le domaine du genie civil et du Genie rural.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le budget d’investissement public de l’exercice 2021

8. Consultation du dossier
Dès la publication du présent avis par voie d’affichage au barbillard de la commune, le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables (7h30-15h30) au Service Technique de la Commune de Nkong-Zem, (tel : 6 98 28 15 44/676 29 31 67).

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu au Service Technique de la Commune de Nkong-
Zem, (tel : 6 98 28 15 44/676 29 31 67) dès publication du présent avis contre versement d’une somme non remboursable de 40.000 (quarante milles) francs CFA, payable à la recette municipale de Nkong-Zem,

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme telles, devra parvenir au Nkong-Zem, (tel : 6 98 28 15 44/676 29 31 67) au plus tard le 28/01/2021 à 8 heures 00 minutes heure locale. Elle sera déposée contre récépissé et devra porter la mention :

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert
N’°07/AONO/CIPM/C.NK-ZEM/2021 DU 04 JANVIER 2021
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES TRONÇONS DE ROUTES COMMUNALES CI-DESSOUS 1 ROUTE INTER RO 606(MC – BALEVENG-CARREFOUR DJIO, 2 ROUTE LYCEE TECHNIQUE DE BALEVENG – MINKA, 3 ROUTE CHEFFERIE BATSINGLA – QHEPPERIE tSINGBEU DANS LA COMMUNE DE NKONG- NI, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L’OUEST EN PROCEDURE D’URGENCE
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Recevabilité des offres

12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un seul temps
L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le
28/01/2021 à 9heures 00 min par la Commission interne de Passation des Marchés dans la salle des actes de la Commune de Nkong-Zem.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier

13. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires :

• Omission dans l’offre d’un prix unitaire quantifié ;
• Absence de la caution de soimission au terme du dépouillement ;
• Toute offre ayant obtenue moins de (70%) des critères essentiels à l’issuede l’analyse technique ;
• Fausse déclaration, pièce falsifiée.
• Figurer sur la liste des entreprises suspendues de la commande publique parl’ARMP ;
• Pièces administratives absentes ou non conformes ou non régularisées dans les 48 heures ;
• Offre financière incomplète.

2-Principaux critères de qualification
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base
des critères essentiels de qualification ci-dessous :

• References de l’entreprise
• Matériel de l’entreprise
• Personnel
• Méthodologie – organisation
• Offre financière
• Présentation

Seules les soumissions qui auront obtenu au moins (70%) seront admises à l’analyse
financière.

14. Attribution
L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et jugée conforme aux spécifications techniques du dossier d’appel d’offres.

15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service
Technique de la Commune de Nkong-Zem, (tel : 6 98 28 1544/676 29 31 67).

NKONG-ZEM le 08 Janvier 2021
Le MAIRE
NDONGMO David

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2021, le Maire de la Commune de Yabassi lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour la réalisation des travaux DE REHABILITATION DE LA ROUTE NKONGMALANG-BONABA-BONADISSAKE (L=5,200 KM) DANS LA COMMUNE DE YABASSI.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent tous les tâches prévues au cadre du devis quantitatif et estimatif

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 50 000 000 Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois à compter de la notification de l’ordre de service pour le démarrage.

5. Allotissement
Lot unique

6. Participation et origine
La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais disposant de capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux de Bâtiments et de Travaux Publics.

7. Financement
Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2021 de la République du Cameroun, sur la ligne d’imputation budgétaire

8. Consultation du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis à la Mairie de Yabassi.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de Yabassi, dès publication du présent Avis contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de soixante-cinq mille (65 000) FCFA Payable à la recette municipale de Yabassi.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devrait parvenir à la Mairie de YABASSI sous pli fermé au plus tard le 10 FEVRIER 2021 à 11 heures, heures locales et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D`URGENCE
N° 005/AONO/CY/DN/CIPM/2021 DU 20 JANVIER 2021
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NKONGMALANG-BONABA-BONADISSAKE (L=5,200 KM) DANS LA COMMUNE DE YABASSI -DEPARTEMENT DU NKAM REGION DU LITTORAL.
. Financement : Budget d’Investissement Public
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, dont le montant est de un million : 1 000 000 F CFA) ; et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative agréée à cet effet, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’offre.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu le 10 FEVRIER 2021 à 12 heures et se fera en un (01) temps, par la Commission Interne de la Commune de Yabassi, dans la salle de réunion de la Mairie de YABASSI. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires

• Dossier non produit en sept (07) exemplaires ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Absence de l’attestation de visite du site avec une photo couleur montrant une place de la
• localité ressortant le nom sur une plaque ;
• La non-exécution d’un marché antérieur.
• Omission d’un prix quantifié dans l’offre financière;

Principaux critères de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

• le personnel d’encadrement (08 rubriques) oui/non
• la disponibilité du matériel (04 rubriques) oui/non
• les références de l’entreprise (03 rubriques) oui/non
• l’organisation et la compréhension du projet (04 rubriques) oui/non
• la présentation des offres (03 rubriques) oui/non
• Le non respect d’au moins 16/22 rubriques entraîne l’élimination de l’offre conformément aux grilles d’évaluation.

15. Attribution
Le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant (hors taxes) dont l’offre aura été reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres et remplissant les capacités techniques et financières requises.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Mairie de YABASSI et à la Délégation Départementale des Travaux Publics du Nkam à Yabassi

-Bien vouloir appeler gratuitement aux numéros verts suivant 673 20 57 25/699 37 07 48 pour dénonciation de mauvaises pratiques et dysfonctionnement observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics.

YABASSI le 20 Janvier 2021
Le MAIRE
EBA JEAN MIRABEAU

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le présent avis d’appel d’offres a pour objet les travaux D’AMENAGEMENT ET VIABILISATION DE LA VOIRIE DIVERSE A NGUIBASSAL dans l’arrondissement de NGUIBASSAL.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent les travaux D’AMENAGEMENT ET VIABILISATION DE LA VOIRIE DIVERSE A NGUIBASSAL dans l’arrondissement de NGUIBASSAL. Les travaux sont repartis en un (01) lot.

•  Installation chantier,
•  Nettoyage et terrassements,
•  Assainissement-drainage,
•  Ouvrage d’art-ouvrage hydrauliques,
•  Eclairage public.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de : 50 000 000 (cinquante millions de francs)

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux objet de la demande sont répartis en un (01) lot dans l’arrondissement de NGUIBASSAL

6. Participation et origine
Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais justifiant d’un parc d’engins sur présentation des cartes grises certifiées ou un contrat de location signé et enregistré, des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

7. Financement
Les travaux objet de l’Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public Exercice Budgétaire 2021

8. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de NGUIBASSAL (secrétariat général) dès publication du présent avis d’appel d’offres.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être obtenu à la Mairie de NGUIBASSAL (secrétariat général) dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de la commune de NGUIBASSAL d’un montant non remboursables de 75 000F (soixante-quinze mille francs) CFA.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de Nguibassal au plus tard le 16 Février 2021 à 12 heures précises contre récépissé et devront porter la mention :

«DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 003/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/21 DU 22 JANVIER 2021
POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET VIABILISATION DE LA VOIRIE DIVERSE A NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE. EN PROCEDURE D’URGENCE.
A n’ouvrir qu’en salle de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé à :1 000 000 (un million de francs) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps le 16 Février 2021 à 13 heures précises par la Commission Compétente de Passation des Marchés siégeant dans la salle de réunions de la Mairie de Nguibassal en présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge.

14. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires

• spécifications techniques non conformes au CCTP ;
  ­
• Omission du sous-détail ; d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
  ­
• fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
  ­
• non production dans un délai de 48 heures d’une pièce administrative non conforme ;
  ­
• Conducteur des travaux non titulaire du diplôme d’Ingénieur de travaux de génie civil ou rural (BAC+3);
  ­
• Absence de la note méthodologique dans l’offre technique ;
  ­
• l’absence de la caution de soumission ;
  ­
• Dossier ayant obtenu, au terme de l’analyse technique, 80% soit 21 éléments positifs (oui).

Evaluation des offres techniques
L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères essentiels énoncés ci-dessous :

Le non-respect de deux critères essentiels entraîne l’élimination de l’offre

1-Evaluation des offres financières
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant fourni une offre technique acceptable seront prises en compte pour l’évaluation financière.
L’évaluation financière sera basée sur le montant corrigé de l’offre du soumissionnaire.

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, sera évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 60 (Soixante) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de la commune de NGUIBASSAL, au numéro : 679 972 494/699 893 983.
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés le processus de passation et d’exécution des marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48. CONAC : 1450

YAOUNDE le 15 Janvier 2021
Le MAIRE

MBOCK MIOUM Télécharger le DAONDE MARIE PASCALE

Télécharger le DAO

1. Objet
Le présent avis d’appel d’offres a pour objet les travaux de la ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE ET CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA RIVIERE NKOLE DE LA ROUTE LAMAL NKOUMISSE SUD MAHOLO II, DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent les travaux de réhabilitation de la ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE ET CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA RIVIERE NKOLE DE LA ROUTE LAMAL NKOUMISSE SUD MAHOLO II, DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE. Les travaux sont repartis en deux (02) lots.

•  Installation chantier,
•  Terrassement-chaussée,
•  Assainissement,
•  Fondations, culées, tablier ;
•  Assemblage ;
•  Equipements ;
•  Drainage,
•  Divers.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de :

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux objet de la demande sont répartis en deux (02) lots :

6. Participation et origine
Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais justifiant d’un parc d’engins sur présentation des cartes grises certifiées ou un contrat de location signé et enregistré, des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

7. Financement
Les travaux objet de l’Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public Exercice Budgétaire 2021.

8. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de NGUIBASSAL (secrétariat général) dès publication du présent avis d’appel d’offres.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être obtenu à la Mairie de NGUIBASSAL (secrétariat général) dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de la commune de NGUIBASSAL d’un montant non remboursables de 75 000F (soixante-quinze mille francs) CFA.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de la commune de Nguibassal au plus tard le 16 Février 2021 à 12 heures précises contre récépissé et devront porter la mention :

«DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 002/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/21 DU 22 JANVIER 2021
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE ET CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA RIVIERE NKOLE DE LA ROUTE LAMAL NKOUMISSE SUD MAHOLO II, DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE. EN PROCEDURE D’URGENCE.
A n’ouvrir qu’en salle de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé à :

et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps le 16 Février 2021 à partir de 13 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant dans la salle de réunions de la Mairie de Nguibassal en présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge.

14. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires
­

• Omission du sous-détail ; d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
  ­
• fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
  ­
• non production dans un délai de 48h accordé par la CIPM d’une pièce administrative non conforme ;
  ­
• Conducteur des travaux non titulaire du diplôme d’Ingénieur de travaux de génie civil ou rural (BAC+3);
  ­
• le non-respect de deux critères essentiels entraîne l’élimination de l’offre ;
  ­
• l’absence de la caution de soumission ;
  ­
• Dossier n’ayant pas obtenu, au terme de l’analyse technique, 80% soit 21 éléments positifs (oui).

Evaluation des offres techniques
L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères essentiels énoncés ci-dessous :

Le non respect de deux critères essentiels entraîne l’élimination de l’offre

Evaluation des offres financières
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant fourni une offre technique acceptable seront prises en compte pour l’évaluation financière.
L’évaluation financière sera basée sur le montant corrigé de l’offre du soumissionnaire.

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, sera évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 60 (Soixante) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de la commune de NGUIBASSAL, au numéro : 679 972 494/699 893 983.
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48.

YAOUNDE le 15 Janvier 2021
Le MAIRE
MBOCK MIOUMNDE MARIE PASCALE

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public Exercice 2021, le Maire de la Commune de Kobdombo, Autorité contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour les travaux d’entretien de la route Ngalla ‘ Fang ‘ Bikang et Nya Mewosse ‘ Mbeng.

2. Consistance des prestations
Les principales tâches à exécuter sont les suivantes :

1. Installations ;
2. Terrassements et chaussée ;
3. Assainissement ‘ Drainage.

3. Délai de livraison
Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est fixé à trois (03) mois à compter de la date de notification du démarrage des travaux.

4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais reconnues pour leur compétence dans la réalisation de travaux similaires et exerçant régulièrement leurs activités sur le territoire national.
La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur.

5. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINDDEVEL Exercice 2021.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de Kobdombo dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA représentant les frais d’acquisition du dossier, payables à la Recette Municipale de Kobdombo.

– PRESENTATION DES OFFRES
Chaque soumissionnaire devra présenter son offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tel. Chaque offre, rédigée en français ou en anglais, devra se présenter en un pli unique (extérieur) contenant trois sous-plis à savoir :

L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;
L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;
L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).
Les différentes pièces de chaque offre seront présentées dans l’ordre du RPAO et séparées par des intercalaires de couleur identique. Les sous-plis devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être fermé, scellé et porter uniquement la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°003/AONO/C-KBDO/SG/CIPM/2021 DU 18 JANVIER 2021, POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE NGALLA ‘ FANG ‘ BIKANG ET NYA MEWOSSE ‘ MBENG DANS L’ARRONDISSEMENT DE KOBDOMBO, DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU, REGION DU CENTRE

(EN PROCEDURE D’URGENCE)

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

7. Recevabilité des offres
7.1. Sous peine de rejet, les offres devront parvenir au Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés au plus tard le 17 FEVRIER 2021 à 11 h précises.

7.2. Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agrée par le Ministère chargé des Finances, conformément au modèle joint en annexe, d’un montant de 554 000 (cinq cent cinquante-quatre mille) francs CFA valable pendant 30 jours au-delà de la date limite de validité des offres.

7.3. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en photocopies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente (Préfet, Sous-préfet, ‘) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

7.4. Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

7.5. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet de l’Offre.

8. Ouverture des plis
L’ouverture des offres (plis, sous-plis et sous-paquets) s’effectuera en un (01) temps, le 17 FEVRIER 2021 à partir de 12 heures précises à la Commune de Kobdombo par la Commission interne de Passation des Marchés en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

9. Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera sur un triple plan : Administratif, Technique et Financier selon des critères éliminatoires, puis selon des critères de qualification suivant le système de notation binaire (oui/non).

X- CRITERES D’ELIMINATION ET DE QUALIFICATION
L’évaluation des offres se fera sur un triple plan : Administratif, Technique et Financier selon des critères éliminatoires, puis selon des critères de qualification suivant le système de notation binaire (oui/non).

Critères éliminatoires
– Pièces administratives
a) Absence de la caution de soumission ;
b) Dossier incomplet ou pièces non conformes.

– Offre technique
a) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;
b) Non satisfaction, au moins de 70% des critères essentiels ;
c) Absence d’attestation de visite de site signée sur l’honneur avec rapport accompagnés de photos.

– Offre financière
a) Offre financière incomplète ;
b) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié.

Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques se fera sur la base de 17 critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 06 critères ;
b) Le matériel à mobiliser sur le chantier sur 05 critères ;
c) La méthodologie d’exécution et le planning sur 01 critère ;
d) La capacité financière sur 01 critère ;
e) Les références de l’entreprise sur 04 critères.

10. Attribution
L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire qualifié à la fois sur le plan administratif, technique et financier et dont l’offre financière aura été évaluée la moins-disante.

11. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

12. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Mairie de la Kobdombo.
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

YAOUNDE le 18 Janvier 2021
Le MAIRE
ZE BIWOLE CAULIN

Télécharger le DAO