Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du BIP du MINTP 2021, le Maire de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 3ème, Maitre d’Ouvrage lance un Appel d’Offres National Ouvert EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PONCEAU SUR LE MAYO DANG pour un montant de quinze millions (15 000 000) francs CFA.

2. Consistance des prestations
Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive:

• Désherbage/débroussaillement ;
• Curage du lit du cours d’eau
• Terrassements (déblai mise en dépôt, déblai mise en remblai ; remblai provenant d’emprunt ;
• fouille sur terre ordinaire ou en lit de rivière, remblai des fouilles) ;
• Fondation, culée, tablier (enrochement, culée en maçonnerie de moellons, béton de propriété dose à 250 kg/m3, BA pour poutre et dalle dose a 400 kg/m3, BA pour semelles dose à 400 kg/m3, fourniture et pose des gargouilles, fourniture et pose de barbacanes, coffrage ordinaire)
• Assainissement et drainage.

3. Coût prévisionnel
la provision budgétaire est de QUINZE MILLIONS (15 000 000) Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai global d’exécution des travaux est de trois (03) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux sociétés de droit camerounais n’étant pas en situation de conflits définis comme suit :

Est associé ou a été associé dans le passé à une entreprise (ou une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre ;

Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

6. Financement
Les travaux objets du présent appel d’offres sont financés par le budget d’Investissement Public (BIP), au titre de l’exercice 2021, pour une provision budgétaire de QUINZE MILLIONS (15 000 000) Francs CFA.

7. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables auprès des Services Techniques de la Mairie de Ngaoundéré 3ème sis au siège de ladite Commune à Dang BP : 728 Ngaoundéré Téléphone : 699300084/676195708, E-mail : mbassirou11@gmail.com dès publication du présent avis.

8. Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu aux heures ouvrables auprès des Services Techniques de la Mairie de Ngaoundéré 3ème sis au siège de ladite Commune à Dang, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 20 000 FCFA (VINGT MILLE FRANCS CFA), payable à la Recette Municipale.

9. Remise des offres
Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires donc un original et six copies devra être déposée aux heures ouvrables auprès de Secrétariat Général ou du Service Technique de la Mairie de Ngaoundéré 3ème sis au siège de ladite Commune à Dang, sous pli fermé au plus tard le 08/03/2021 à 15 heures et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 04/AONO/CIPM/CAN3/2021 DU 13/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PONCEAU DE 07 METRES DE LONG ET 05 METRES DE LARGE SUR LA MAYO DANG DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE III
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le DAO, par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le ministère en charge des finances et dont le montant est de 2% du montant du projet, soit 300 000 (trois cent mille) FCFA.

Les chèques bancaires ou certifiés ne seront pas acceptés. L’absence du cautionnement provisoire ou sa non-conformité au modèle joint dans le DAO entraine à l’ouverture le rejet systématique de l’offre.

Le cautionnement provisoire sera libéré Trente (30) jours au-delà de la durée de validité des offres des soumissionnaires et libéré 15 jours après attribution pour les soumissionnaires non retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

11. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, le soumissionnaire doit produire son offre en sept (07) exemplaires donc un (01) original et six (06) copies ; Chaque offre doit être rédigée en français ou en anglais, et présentée en un pli unique contenant trois sous-plis (un pour le dossier administratif, un pour la proposition technique et un pour l’offre financière).

12. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu le 08/03/2021 à 15 heures, heure locale, dans la salle des actes de la Mairie de Ngaoundéré 3ème sis au siège de ladite Commune à Dang, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Toute offre non conforme aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif entraînera le rejet pur et simple de l’offre, de même que le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres.

13. Critères d’évaluation
L’appréciation des offres se fera d’abord selon les critères éliminatoires.

Critères éliminatoires :
Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, particulièrement :

• L’absence d’un sous-pli ;
• L’absence d’une pièce administrative ;
• La non-conformité de l’offre technique aux spécifications du Dossier d’Appel d’Offres ;
• La présence de fausses pièces ou fausses déclarations.

Critères essentielles :
L’appréciation des offres techniques portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le dossier de consultation :

• La présentation générale de l’offre ;
• Les références de l’entreprise dans le domaine ;
• La qualification du personnel technique ;
• La disponibilité des moyens logistiques ;
• La note méthodologique d’exécution des prestations ;
• La conformité de la fourniture aux spécifications techniques ;
• La capacité financière.

14. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel du DAO et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante.

15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date limite fixée par la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général ou du Service Technique de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 3ème sis au siège de ladite Commune à Dang, BP : 728 Ngaoundéré Téléphone : 699300084, E-mail : mbassirou11@gmail.com

NGAOUNDERE le 13 Février 2021
Le MAIRE
MOHAMADOU BASSIROU

Télécharger le DAO[/su_button

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement (BIP) de la République du Cameroun, au titre de la période 2021, le Maire de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 3ème, Maitre d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence pour les travaux d’entretien de la route RN°1-CEAC-Gada Dang ‘ Arrondissement de Ngaoundéré 3ème

2. Consistance des prestations
Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
Groupe 1 : travaux manuels (Exécutés par les comités de route et les structures communautaires)

• Débroussaillement,
• Abattage des arbres,
• Etc.

Groupe 2 : travaux mécanisés faisant appel à la haute Intensité d’équipement (HIEQ)

• Reprofilage simple ;
• Reprofilage ;
• Création de fossés et exutoires ;
• Etc.

3. Coût prévisionnel
La provision budgétaire est de DIX MILLIONS (10 000 000) FRANCS CFA.

4. Délai de livraison
Le délai d’exécution prévu par le Maitre d’Ouvrage pour l’exécution des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service.

5. Allotissement
Les travaux sont repartis en un lot unique.

6. Participation et origine
La participation à la présente consultation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans les prestations définies, en règle avec la réglementation en vigueur, et possédant les capacités administratives, techniques et financières requises. La participation des entreprises en groupement ou en sous-traitance est admise conformément à la réglementation en vigueur.

7. Financement
Les prestations objets de la présente consultation sont financées par le BIP, au titre de l’exercice 2021, pour une provision budgétaire de DIX MILLIONS (10 000 000) FRANCS CFA.

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat General et au service Technique de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 3ème, sis à Dang-Malang, Tél : 699 300 084 / 653 524 429/ 676 195 708, BP : 728 Ngaoundéré, E-mail : mbassirou11@gmail.com dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général et au Service Technique de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré3, sis a Dang-Malang, Tél : 699 300 084 /653 524 429/ 676 195 087, E-mail : mbassirou11@gmail.com dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement payée à la Recette Municipale de ladite Commune d’une somme non remboursable de vingt-mille (20 000) F CFA au titre des frais d’achat de dossier.Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

10. Remise des offres
Les offres devront être déposées aux heures ouvrables auprès de secrétariat Général et au service technique sis au siège de ladite Commune à Dang-Malang, au plus tard le 08/03/2021 à 14 heures.

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, sous peine de rejet de son offre, une caution de soumission de 200 000 (Deux cent mille) FCFA, établie selon le modèle indiqué dans le DAO, par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le ministère en charge des finances, et valable pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent DAO sera déclarée irrecevable, notamment, l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, le soumissionnaire doit produire son offre en sept (07) exemplaires donc un (01) original et six (06) copies. Chaque offre doit être rédigée en français ou en anglais, et présentée en un pli unique contenant trois sous-plis (un pour le dossier administratif, un pour la proposition technique et un pour l’offre financière).

Les plis et sous-plis doivent être fermés et scellés avec les compositions et les mentions indiquées dans le règlement de la consultation. Le pli unique doit porter uniquement la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 05/AONO/CIPM /CAN3/2021 DU 13/02/2021 POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE RN°1-             « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle des actes de la Commune d’Arrondissement de Ngaoundéré 3ème sise au siège de ladite Commune à Dang-Malang, le 08/03/2021 à 15 heures, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être valablement représenté aux séances d’ouverture, afin d’y défendre son dossier et ses droits.

14. Critères d’évaluation
L’appréciation des offres se fera d’abord selon les critères éliminatoires.

Critères éliminatoires :
Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, particulièrement :

• l’absence d’un sous-pli ;
• L’absence ou la non-conformité d’une pièce administrative sous réserve du délai
• réglementaire de 48 heures à l’exception de la caution de soumission ;
• La non-conformité de l’offre technique aux spécifications du Dossier d’Appel d’Offres ;
• La présence de fausses pièces ou fausses déclarations ;

Critères essentiels :
L’appréciation des offres techniques portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le dossier de consultation :

• La présentation générale de l’offre ;
• Les références de l’entreprise dans le domaine ;
• La qualification du personnel technique ;
• La disponibilité des moyens logistiques ;
• La note méthodologique d’exécution des prestations ;
• La conformité de la fourniture aux spécifications techniques ;
• La capacité financière ;

15. Attribution
Au terme des différentes délibérations, l’attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme administrativement, techniquement et financièrement, et évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date limite fixée par la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de secrétariat Général et au service technique sis au siège de ladite Commune à Dang-Malang BP : 728 Ngaoundéré Téléphone : 699 300 084 /653 524 429/ 676 195 087, E-mail : mbassirou11@gmail.com /-

NGAOUNDERE le 13 Février 2021
Le MAIRE
MOHAMADOU BASSIROU

Télécharger le DAO[/su_button

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the framework of 2021 Investment Budget, the Lord Mayor of Bamenda I Council, the Contracting Authority/the Project Owner, hereby launches an Open National Invitation to tender for the OPENING AND GRADIND OF THE ROADNYAMBORE JUNCTION (INTER BAMENDANKWE ROAD) THROUGH AJAMAN QUARTER6TAKAN HOTEL JUNCTION INTER BAMENDANKWE ROAD (2.1KM) IN BAMENDA I SUB DIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH WEST REGION.

2. Consistance des prestations
Work to be done consists of:

– Preparatory works;
– Earth works-Road surfacing;
– Drainage works;
-Equipment;

3. Coût prévisionnel
The estimated cost after preliminary studies is 33 000 000 (thirty three million) FCFA.

4. Délai de livraison
The maximum deadline provided for by the Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this Invitation to Tender is ninety (90) days.

5. Allotissement
The work consist of a unique lot as follows as follows:

OPENING AND GRADIND OF THE ROADNYAMBORE JUNCTION (INTER BAMENDANKWE ROAD) THROUGH AJAMAN QUARTER6TAKAN HOTEL JUNCTION INTER BAMENDANKWE ROAD (2.1KM) IN BAMENDA I SUB DIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH WEST REGION

6. Participation et origine
Participation to this Invitation to Tender Is opened to Cameroonian enterprises that are in compliance with the Cameroon laws.

7. Financement
Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by the 2021 Public Investment Budget of the Ministry of MINDDEVEL, budget head No...

8. Consultation du dossier
The file may be consulted during working hours at the Bamenda I Council office, as soon as this notice is published.

9. Acquisition du dossier
The file may be obtained from the Bamenda I Council as soon as this Notice is published against payment of the non- refundable sum of receipt of 65 000 (Fifty thousand (65,000) CFA francs payable at the Bamenda I Council Treasury, representing the cost of purchasing the Tender File.

10. Remise des offres
Each offer drafted in English or French in 07 (seven) copies including 01 (one) original and 06 (six)copies marked as such, should reach the Divisional Delegation of Public Contracts, Contracts Award Service not later than 10/03/2021 at 10:00 a.m local time and should carry the inscription.

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 01/ONIT/BIC/BICITB/2021 OF 08/02/2021

FOR THE OPENING AND GRADIND OF THE ROAD NYAMBORE JUNCTION (INTER BAMENDANKWE ROAD) THROUGH AJAMAN QUARTER6TAKAN HOTEL JUNCTION INTER BAMENDANKWE ROAD (2.1KM) IN BAMENDA I SUB DIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH WEST REGION

“To be opened only during the bid-opening session”

11. Cautionnement provisoire
Each bidder must include in his administrative document, a bid bond issued by a first rate-bank banking establishment approved by the Ministry in charge of Finance in conformity with COBAC conditions, whose list is found in document No. 12 of the tender file of an amount of F CFA 660 000 (Six hundred and Sixty thousand CFA francs) and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids.

12. Recevabilité des offres
Under penalty of being rejected, only originals or certified true copies signed by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, and Divisional Officers) must imperatively be produced in accordance with the Special Regulations of the Invitation to Tender. They must obligatorily not be older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be rejected. This refers especially to the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister in charge of Finance.

13. Ouverture des plis
The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the 10/03/2021 at 11:00am local time, in the conference hall of the Divisional Delegation of Public Contracts by the Divisional Tenders Board for Mezam. Only bidders may attend or be represented by duly mandated persons of their choice who have knowledge about the bids.

14. Critères d’évaluation
The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:

A. Eliminatory criteria

1. Absence of a document in the administrative file;
2. False declaration of falsified documents;
3. A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the identification of the bidder;
4-Non-compliance with model bid
5. Incomplete financial file,
6. Absence of a quantified unit price;
7. Non respect of 75% of essential criteria;
8. Name of company suspended by MINMAP;
9- Financial capacity below a bid third of the estimated cost

B. Essential criteria

1- General presentation of the Tender Files;
2- Financial capacity;
3- References of the company in similar achievements;
4- Quality of the personnel;
5- Technical organization of the works;
6- Safety measures on the site;
7- Logistics;
8- Attestation and report of site visit;
9- Special Technical Clauses initialed in all the pages and signed at the last page;
10-Special Administrative Clauses completed and initialed in all the pages and signed at the last page;

15. Attribution
This evaluation will be done in a binary way (yes) or (no) with an acceptable minimum of 75 of the essential criteria taken in account.

The Contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied to 100% of the eliminatory criteria and at least 75% of the essential criteria.

16. Durée de validité des offres
Bidders will remain committed to their offers for sixty (60) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Renseignements complémentaires
Complementary technical information may be obtained during working hours from the Divisional Delegation of Public Contracts for Mezam, Contracts Award Service and the Bamenda I Council Office.

BAMENDA le 08 Février 2021
Le MAYOR
MBIGHA NJAH Felix

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2021, le Maire de la Commune d’Ebone, Maitre d’ouvrage et Autorité contractante, lance pour le compte de la Commune d’Ebone un Appel d’Offres National Ouvert pour LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE MANGAMBA-CARRIERE DE SABLE BONAGAKA dans l’Arrondissement du Nlonako,Département du Moungo, Région du Littoral,

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment :

• ETUDE PREPARATOIRE ET INSTALLATION DE CHANTIER ;
• TERRASSEMENT ET CHAUSSEE ;
• ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE ;
• DIVERS

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est :

• Lot N°: UNIQUE
• Nature des travaux et itinéraire: LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE MANGAMBA­CARRIERE DE SABLE BONAGAKA
• Coût en FCFA : 27 000 000

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de :

• Lot N°: UNIQUE
• Nature des travaux et itinéraire: LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE MANGAMBA­CARRIERE DE SABLE BONAGAKA
• Délai: Quatre (04) mois

5. Allotissement

• Lot N°: UNIQUE
• Nature des travaux et itinéraire: LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE MANGAMBA­CARRIERE DE SABLE BONAGAKA
• Longueur (en KM): 4

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est réservée à toutes les Entreprises de droit

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2021. Imputation 55 36 468 01 641403 2250 861

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la Commune d’EBONE,BP.672 NKONGSAMBA, Tél. 699 82 04 81, 696 888 142, 696 325 319, dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la Commune d’EBONE, BP.672 NKONGSAMBA, Tél. 699 82 04 81, 696 888 142, 696 325 319 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 45 000 (quarante cinq mille) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune d’EBONE sise à EBONE.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) opies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune d’EBONE, BP.672 NKONGSAMBA, Tél. 699 82 04 81, 696 325 319, au plus tard le 01 Mars 2021 à 10 heures, heure locale, et devra porter la mention :

«AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°006/AONO/C-EBONE/CIPM/2021 DU OS Février 2021
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE MANGAMBA-CARRIERE DE SABLE BONAGAKA
«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, précisant les montants repris ci-après pour chaque lot et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres :

• Lot N°: UNIQUE
• Nature des travaux et itinéraire: LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE MANGAMBA­CARRIERE DE SABLE BONAGAKA
• Coût en FCFA : 540 000

12. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant 540 000F (Cinq cent quarante mille francs CFA ), délivrée par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances.
La caution devra rester valable trente (30) jours après la date d’expiration de la validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une Autorité Administrative, conforméme aux stipulations du (RPAO).
Elles devront être obligatoirement datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offr ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO).

13. Ouverture des plis
Louverture des plis se fera en un seul temps le- Dans la salle des délibérations de la commune d’EBONE.
L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 01 Mars 2021 à 11 heures 00 minute par la Commission Interne de Passation des Marchés de (l’Autorité Contractante) dans la salle des délibérations de la commune d’Ebone.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sont :

Les critères éliminatoires et les critères essentiels.

Critères éliminatoires

Il s’agit notamment:

• Dossier administratif incomplet pour absence ou non-conformité de l’une des pièces exigées ; Absence du sous-détail d’un prix quantifié
• Note technique inférieure à 35/50 ;
• Erreur de calcul réduisant l’offre financière de cinq pour cent (2%) et plus ; Omission dans l’offre financière d’un prix quantifié du devis estimatif;
• Absence d’une pièce de l’offre financière :
• Faire partir des entreprises interdites de la commande publique ;
• Offre technique intégrant des informations financières ;
• Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés en lieu et place des copies certifiées ou originaux dans l’offre technique.
• Absence de l’attestation de visite des lieux signée sur l’honneur par le soumissionnaire
• Pièce certifiée ou signée par une personnalité incompétente.

Critères essentiels

Les principaux critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

• Le chiffre d’affaires des trois (03) derniers exercices (2018-2020),
• L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières
• Les références de l’entreprise ;
• La disponibilité du matériel et des équipements essentiels
• L’expérience du personnel d’encadrement/clé ; L’expérience dans les travaux de BTP.

Barème de notation

Les offres techniques seront notées en fonction des critères ci-après :

• Personnel Clé 25 points
• Références de l’entreprise 15 points ;
• Matériel à mobiliser 05 points ;
• Planning et méthodologie proposée 05 points
  Total 50

Seules les soumissions dont les propositions techniques auront obtenues une note supérieure ou égale à 90% seront admises à l’analyse financière.

15. Attribution
L’Autorité contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre aura été évalué la moins disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune d’EBONE, BP.672 NKONGSAMBA, Tél. 699 82 04 81, 696 325 319

Dénonciation
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro vert gratuit 1517.

EBONE, le 05 Février 2021
Le MAIRE
MME SIDIKI ÉPSE MANON FÉLICITÉ

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2021, le Maire de la Commune d’Ebone, Maître d’ouvrage et Autorité contractante, lance pour le compte de la Commune d’Ebone un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux D’ENTRETIEN ROUTIER DE LA COMMUNE D’EBONE (ENTRÉE NDOUNGUÉ VILLAGE-EKOHOCK) dans l’Arrondissement du Nlonako, Département du Moungo, Région du Littoral.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment :

• Les travaux préliminaires de dessouchage et de décapage de tene végétale ;
• Les travaux de terrassement ;
• La mise en forme de la plateforrne ;
• Les travaux de reprofilage et de compactage ;
• Les travaux d’assainissement et de drainage ;
• Etc.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est :

• Nature des travaux et itinéraire : D’Entretien de la route Ndoungué village (Nationale N°05) – Ekohock (carrefour école publique)
• Coût en FCFA: 27 000 000

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de :

• Nature des travaux et itinéraire: D’Entretien de la route Ndoungué village (Nationale N°05) Ekohock (carrefour école publique)
• Longueur (en KM): 04
• Délai: Quatre (04) mois

5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est réservée à toutes les Entreprises de droit Camerounais.

6. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP). MINTP ­Exercice 2021.Imputation : 55 36 468 01 641403 2250 861 ; N° de l’acte : 1W05199

7. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune d’Ebone, Secrétariat Général dès publication du présent avis.

8. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Commune d’Ebone, Secrétariat Général dès publication du présent avis, sur présentation de l’original d’une quittance de versement au trésor public d’une somme non remboursable de 45 000 (quarante-cinq mille francs) F CFA payable à la Recette Municipale de la Commune d’Ebone.

9. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Commune d’EBONE, Secrétariat Général, au plus tard le 01 Mars 2021 à 10 heures (heure limite) et devra poiler la mention soit :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 004/AONO/C/EBONE/CIPM/2021 du 05 Février 2021
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’ENTRETIEN ROUTIER DE LA COMMUNE D’EBONE (ENTRÉE NDOUNGUÉ VILLAGE-EKOHOCK) FINANCEMENT : BIP- exercice 2021
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, précisant les montants repris ci-après pour chaque lot et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres :

• Nature des travaux et itinéraire : D’Entretien de la route Ndoungué village (Nationale N°05) Ekohock (carrefour école publique)
• Coût en FCFA: 540 000

11. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de 5 00 000F (Cinq cent quarante mille francs CFA), délivrée par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère d Finances.
La caution devra rester valable trente (30) jours après la date d’expiration de la validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une Autorité Administrative, conformément aux stipulations (CAO).
Elles devront être obligatoirement datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avc été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO).

12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un seul temps le- Dans la salle des délibérations de la commune d’EBONE.
L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 01 Mars 2021 à 11 heures 00 minute par la Commission Interne de Passation des Marchés de (l’Autorité Contractante) dans la salle des délibérations de la commune d’Ebone.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

13. Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sont : Les critères éliminatoires et les critères essentiels.

Critères éliminatoires
Il s’agit notamment

a) Offre administrative

• Absence ou non-conformité de l’une des pièces administratives au-delà de 48 heures réglementaire
• Pièce falsifié ou non authentique.
• Caution de soumission non conforme ou absente ;

b) Offre technique

• Note technique inférieure à 90/100 ;
• Fausse déclaration ou pièces falsifié ;
• Offre technique intégrant des informations financières ;
• Avoir un projet BIP de l’exercice 2020 en cours d’exécution ;
• Absence de l’attestation de visite des lieux signée sur l’honneur par le soumissionnaire avec photos du site.

Offre financière

• Omission du prix d’une tache quantifiée dans l’offre ;
• Erreur de calcul réduisant l’offre financière d’au moins deux pour cent (2%) ;
• Absence d’une pièce de l’offre financière ;

Critères essentiels

Les principaux critères à la qualification des candidats porteront sur:

• le chiffre d’affaire des trois (03) derniers ,Exercice 20018-2020:
• L’accès à ligne de crédit ou autres ressources financières
• Les référence de l’entreprise
• la disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
• L’expérience du personnel d’encadrement/clé
• L’expérience dans les travaux de BTP.
• L’organisation le planning d’approvisionnement et d’exécution des travaux et la

Compréhension du projet

Barème de notation
Les offres techniques seront notées en fonction des critères ci-après

• Personnel Clé 17 points ;
• Références de 06 points ;
• Matériel à 08 points ;
• Planning et méthodologie proposée 06 points ;
• Nombre total des critères : 37 critères

Seules les soumissions dont les propositions techniques auront obtenu une note supérieure ou égale à 90% seront admises à l’analyse financière.

14. Attribution
L’Autorité contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre aura été évalué la moins disante.

15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune d’EBONE, BP.672 NKONGSAMBA, Tél. 699 82 04 81, 696 325 319

Dénonciation
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro vert gratuit 1517.

EBONE, le 05 Février 2021
Le MAIRE
MME SIDIKI ÉPSE MANON FÉLICITÉ

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public Exercice 2021, le Maire de la Commune de Tibati, Maître d’Ouvrage lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un ouvrage d’art sur la rivière TIKPONG II

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment :

• INSTALLATIONS
• NETTOYAGE ET TERRASSEMENT
• ASSAINISSEMENT-DRAINAGE
• OUVRAGES D’ART

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 27 000 000 (vingt-sept millions) FCFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du
présent appel d’offres est de 04 (Quatre) mois.

5. Allotissement
Sans objet

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Petites et Moyennes Entreprises de droit Camerounais.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2021 sur la ligne d’imputation budgétaire….

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat General de la Commune de Tibati dès publication du présent avis tel : 677 165 829 / 695 012 561.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au Secrétariat General de la Commune de Tibati dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 45.000 (quarante-cinq mille) francs CFA.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat général de la Mairie de Tibati contre récépissé, au plus tard le 13/03/2021 à 10 Heures 00 et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 009/AONO/MO/CIPM/C-TIB/2021 DU 12/ 02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE D’ART SUR LA RIVIERE TIKPONG II A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

NB : l’offre devra être accompagnée d’un support numérique contenant ia version numérique du projet du Marché compléter et rempli avec sous format Excel le devis quantitatif et estimatif.

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 540 000 (cinq cent quarante mille) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, la caution de soumission doit être produite en originale et les autres pièces en originales ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 13/03/2021 à 11 heures 00 par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Tibati dans la salle des actes de la Mairie de Tibati.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
1. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ;
2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
3. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans ” l’Offre financière qui n’apparaitrait pas dans le sous détail ;
4. L’absence ou omission d’un sous détail de prix ;
5. La note technique inférieure à 70% des “oui”.
6. La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures ;
7. L’absence du projet de lettre commande dans l’offre financière complété, paraphé sur
chaque page et signé à la fin par le soumissionnaire.

Sous peine de rejet, la caution de soumission du soumissionnaire doit être impérativement produite en originale, les autres pièces en originales ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

Critères essentiels
1. Un tableau comportant le bilan des travaux sur deux années supérieur ou égale à 15 millions par année ; oui/non
2. L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 15 millions par année; oui/non
3. Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ; oui/non
4. L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier); oui/non
5. Les matériels essentiels (Camion benne, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ; oui/non
6. La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène) oui/non
7. Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site oui/non

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins une note supérieure ou égale à 70% de oui à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

15. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue
conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat général de la Mairie de Tibati, dès publication du présent avis. Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48

TIBATI le 11 Février 2021
Le MAIRE
DAHIROU AMADOU

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
La République du Cameroun a obtenu de la Banque Islamique de Développement un financement pour le coût du PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES DE SOINS DE SANTE PRIMAIRE ET SECONDAIRE et elle a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE SOLAIRE (LOT 1) ET DES INCINERATEURS (LOT 2) AU PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES DES SOINS DE SANTE PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS TRENTE (30) CENTRES DE SANTE INTEGRES (CSI) DANS HUIT REGIONS DU CAMEROUN.

2. Délai de livraison
La période de livraison est 5 mois à compter de la notification.

3. Financement
Istisna’a et Prêt ordinaire.
Financement N° CMR 071/072 du 20 Avril 2014.

4. Consultation du dossier
. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d’appel d’offres au niveau de Cellule d’Exécution des Projets Santé-BID ;
Téléphone : (+237) 666 228 450 E-mail : cepsbid.cm@gmail.com pendant les heures ouvrables de bureau, à savoir 08 h00 à 16h 00(GMT +1). Un ensemble complet de documents d’appel d’offres en Français ou en Anglais peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la présentation d’une demande écrite à l’adresse ci-dessous et sur paiement d’un montant non remboursable de 300 000 francs CFA. Le document sera envoyé par Email et par Courrier physique à l’adresse indiquée dans la demande.

5. Acquisition du dossier
. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d’appel d’offres au niveau de Cellule d’Exécution des Projets Santé-BID ;
Téléphone : (+237) 666 228 450 E-mail : cepsbid.cm@gmail.com pendant les heures ouvrables de bureau, à savoir 08 h00 à 16h 00(GMT +1). Un ensemble complet de documents d’appel d’offres en Français ou en Anglais peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la présentation d’une demande écrite à l’adresse ci-dessous et sur paiement d’un montant non remboursable de 300 000 francs CFA. Le document sera envoyé par Email et par Courrier physique à l’adresse indiquée dans la demande.

6. Remise des offres
Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de 7 500 000 de F CFA pour le lot 1 et 9 000 000 de F CFA pour le lot 2 et Être livrés à l’adresse ci-dessous par 13h (GMT +1) au plus tard le 16 Mars 2021_.

7. Ouverture des plis
Elles seront ouvertes immédiatement après à 14h précises, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l’adresse ci-dessous. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

8. Renseignements complémentaires
Cellule d’Exécution des Projets Santé-BIsD (CEPS-BID/MINSANTE) sis à Elig Essono, Immeuble CRIS AUTO, 1er étage. (Face Hôtel Grand Moulin).
Tél. /fax : (+237) 666 228 450
Email : cepsbid.cm@gmail .com
Ville : Yaoundé
Pays : Cameroun
Date :

YAOUNDE le 08 Février 2021
Le MINISTRE
MANAOUDA Malachie

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux d’aménagement des accès dans les quartiers : Nlong-Assi, Administratif, Bibe Biviek, Ebabodo, Jamot et carrefour Ngoun-carrefour Bengo’o dans l’Arrondissement d’Ayos, Département du Nyong et Mfoumou, Linéaire : 11,6 km.

2. Consistance des prestations
Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

• L’installation de chantier ;
• L’amenée et Repli du matériel ;
• Débroussaillement ;
• Abattage d’arbres ;
• Dégagement mécanique ;
• Déblai ordinaire mis en dépôt ;
• Déblai mis en remblai
• Remblais provenant d’emprunt ;
• Reprofilage simple ;
• Couche de roulement en graveleux latéritique.

3. Délai de livraison
Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

4. Allotissement
Les travaux sont constitués en un (01) lot unique présenté comme suit :

5. Participation et origine
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de travaux publics installés au Cameroun.

6. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget de la Commune d’Ayos, Exercices 2021 et suivants.

7. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de la Commune d’Ayos d’une somme non remboursable de quarante mille (40 000) F CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boite postale, Numéros de téléphone, fax Email’).
Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Présentation des offres :
Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

•  L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
•  L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
•  L’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).
• Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

9. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos, au plus tard le 12/03/2021 à 11 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/C-AYOS/CIPM/2021 du 08/02/2021
En procédure d’urgence pour l’exécution des travaux d’aménagement des accès dans les quartiers : Nlong-Assi, Administratif, Bibe Biviek, Ebabodo, Jamot et carrefour Ngoun-carrefour Bengo’o dans l’Arrondissement d’Ayos, Département du Nyong et Mfoumou, Linéaire: 11,6 km.
Financement : Budget de la Commune d’Ayos; Exercices 2021 et suivants.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivré par une banque ou une compagnie d’assurance agréé et habilitée par le Ministre en charge des Finances pour délivrer les cautions dans le cadre des Marchés Publics. Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après:

• N° Lot: Lot unique
• Montant de la Caution de soumission : Quatre cent mille (400 000) FCFA

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office après publication de la décision d’attribution pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

11. Recevabilité des offres
Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

12. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu le 12/03/2021 dès 12 heures précises dans l’annexe du foyer municipal de la Commune d’Ayos.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
– 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
– 2eme étape: Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)
– 3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

13. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires
a) Absence de la caution de soumission à l’ouverture ;
b) Absence après un délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;
c) Non-conformité après un délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;
d) Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
e) Dossier Technique incomplet pour absence ou non-conformité de l’un des éléments suivants :

•  Un Conducteur des Travaux ayant la qualification et l’expérience exigées dans le Dossier d’Appel d’Offres (pièce 3) ;
•  L’attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée par le Maire de la Commune d’Ayos ;
•  Le rapport de visite de lieux, paraphé à chaque et signé à la dernière page par le soumissionnaire (ce rapport se doit d’être documenté et illustratif et doit contenir des photos du site) ;
•  La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP ;
• Une note d’organisation et méthodologie ;
• Une capacité de financement ou une ligne de crédit d’au moins huit millions (8 000 000) de FCFA.

f) Dossier financier incomplet pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

• Une soumission timbrée et signée;
• Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
• Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
• Le sous ‘ détail des prix unitaires.

g) Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU, le DQE et le Sous ‘ Détail des Prix Unitaires ;
h) N’avoir pas obtenu au moins un total de 07 critères sur l’ensemble des 10 critères essentiels.

Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 10 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 05 critères ;
b) Le matériel à mobiliser sur 04 critères ;
c) Les références du soumissionnaire sur 01 critère.
NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

14. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date initiale fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos.

AOUNDE le 08 Février 2021
Le MAIRE
NDONGO BIKO’O Paul

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la Conunime de Bazou. Autorité contractante, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de finition du pont sur la route Batap -ndionzou avec fourniture d’une buse métallique et aménagement des voies d’accès sur 2 km dans la commune de Bazou, Département du Ndé, Région de fouest (en procédure d’urgence)

2. Consistance des prestations
Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive:;

•  Travaux préliminaires
•  assainissement – drainage
•  Ouvrage d’art (construction du tablier)
•  Signalisation et équipement de sécurité
•  Accès au pont

NB: Il est à noter que la constniction des ouvrages d’assainissement se fera obligatoirement sur la base de l’approche «Haute Intensité de Main d’OEuvre» (HIMO).

3. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations est dans le tableau ci-dessus.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution des travaux pour chaque lot est précisé dans le tableau ci-dessous.

5. Allotissement

6. Participation et origine
La participation est ouverte à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais et installées au Cameroun.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du Ministère de l’Agriculture et du développement rural dans le cadre du BIP 2021,

8. Consultation du dossier
Le dossier d’appel d’Offres peut être consultéaux heures ouvrablesau SecrétariatGénéralde la Mairiede Bazou.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu au Secrétariat Général de la Mairiede Bazou sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de Bazou d’une somme non remboursable au titre des frais d’acquisition du dossier de 45 000 (quarante-cinq mille ) F.cfa

10. Remise des offres
Chiaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme telles devra panenirau Secrétariat Général de la Mairie de Bazou au plus tard le 19 février 2021 à 10 heures, heure locale et de\Ta porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 002/AONO /PR/MINMAP/SG/DRO/DD-NDE/ C-BAZOU /CIPM/ /BIP/2021
POUR LES TRAVAUX DE FINITION DU PONT SUR LA ROUTE BATA?-NDIONZOU AVEC FOURNITURE D’UNE BUSE METTALIQUE ET AMENAGEMENT DES VOIES D’ACCES SUR 2 KM DANS LA COMMUNE DE BAZOU, DEPARTEMENT DU NDE, REGION DE L’OUEST (EN PROCEDURE D’URGENCE).
«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratixes. une caution de soumission établie selon le modèle indiqué dans le Dossierd’Appel d’Offre est indiquédans le tableau ci-dessus correspondant au lot choisi . et délivrée par une des banques de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après Texpiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur. Préfet. Sous-préfet….), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera rejetée par la CIPM. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère cliargé des Finances.
NB. . L’Autohlé contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la procédure de passation, aux soumissionnaires la présentation des originaux des pièces produites et le défaut de présentation peut entraîner la disqualification.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 19 Février 2021 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés sis à la salledes actesde la Mairie de Bazou.

L’ouverture des nlis se fera en un temps et en trois étapes :
-1ère étape : Ouvertme de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1):
2ème étape Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) :
– 3ème étape Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
Chaque soumissionnaire peut assister à celte séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix .

14. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires
Absence de la caution de soumission ;
– Figurer sur la liste des entreprises suspendues par l’Autorité chargé des marchés publics ;
– N’avoir pas satisfait cà au moins 70%des critères à l’analyse des Offres tecliniques :
– Omission dans l’Offre financière d’un prix unitaire quantifié .
– Absence ou non-conformité d’une pièce administrative au termedu dépouillement et non complété après 48hcures:
– Fausse déclaration, pièces falsifiées ou pièce scannécs ;
– N’avoir pas achevé les prestationsde l’exercice du BIP des années antérieures;
– Production en nombre insuffisant des offres (inférieur à sept copies) ;
– Absence d’attestation de visite du site signée sur l’honneur ;
– Rapportde visite du site signé sur l’honneur avec photosjointes.

Principaux critères essentiels
Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
– La présentation de l’offre (01 critère);
– l’expérience du soumissionnaire (04 critères) ;
– le personnel d’encadrement du cocontractant (06 critères) ;
– les moyens matériels mis à la disposition du projet (06 critères);
– la méthodologie d’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions (03 critères);
– l’offre financière du cocontractant (04 critères).
NB. Voir grille d’évaluation en annexe (Total 24)

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissiormaire présentant l’offre « évaluée » la moins disante et remplissant les capacitéstechniques et financières (75% des critères) requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires. Nul ne peut-être attributaire de plus de deux (02) lots,

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général du Maire de la Commune de Bazou. Tel : 699926782/677470494/698336886/697386613
NB : En cas de tentative de corruption, bien vouloir appeler les numéros du MINMAP Local suivant : 674 582 552/696 933 384

BAZOU le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
DJEUHON Frédéric

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la Commune de Bazou. Autorité contractante, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de certaines réhabilitation routes dans la commune de Bazou .Département du Ndé Région de l’Ouest en deux lots (en procédure d urgence ).

Lot I:réhabilitation de la route carrefour tsebong -ECOLE PUBLIQUE FOPTCHUI SUR 1550 kiu avec stabilisation de la chaussee en maçonnerie de moellons sur 850 m²
Lot 2;réhatabilitation de la route carrefour tchanque -montée djeulou sur 1.137 mètre linéaire avec stabilisation de la chaussée en maçonnerie de moellons sur une surface de 1440 m²

2. Consistance des prestation
Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive-

Lot I:réhabilitation de la route carrefour tsebong -ECOLE PUBLIQUE FOPTCHUI SUR 1550 kiu avec stabilisation de la chaussee en maçonnerie de moellons sur 850 m²

– Installation de chantier ;
– Nettoyage et terrassement ;
– Assainissement et drainage ;
– Chaussée ;
– Divers.

Lot 2; rehatabilitation de la route carrefour tchanque -montée djeulou sur 1.137 mètre linéaire avec stabilisation de la chaussée en maçonnerie de moellons sur une surface de 1440 m²

– Installation et repli ;

– Nettoyage et terrassement :

– Assainissement et drainage ;
– Ouvrages d’art -ouvrages hydrauliques
– Divers.

NB: Il est à noter que la construction des ouvrages d’assainissement se fera obligatoirement sur la base de l’approche “Haute Intensité Main d’Oeuvre” (HIMO)

3. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations est dans le tableau ci-dessus.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution des travaux pour chaque lot est précisé dans le tableau ci-dessous.

5. Allotissement

La participation est ouverte à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais et installées au Cameroun.

7. Financement
Lestravaax objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du Ministère des travaux publics, de l’Habitat et du Développement Urbain dans le cadre du BIP 2021.

8. Consultation du dossier
Le dossier d’appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de Bazou.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu au Secrétariat Général de la Mairie de Bazou sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de Bazou d’une somme non remboursable au titre des frais d’acquisition du dossier de 90 000 (quatre vingt dix mille ) F.cfa

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme telles devra parvenir au Secrétariat Général de la Mairie deBazou au plus tard le 19 Février 2021 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 003/AONO /PR/MINMAP/SG/DRO/DD-NDE/ C-BAZOU /CIPM/ /BIP/2021 DU 29 JANVIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES DANSLA COMMUNE DE BAZOU, DEPARTEMENTDU NDE, REGION DE L’OUEST EN DEUX LOTS(EN PROCEDURE D’URGENCE)
LOT 1; REHABILITATION DE LA ROUTE CARREFOUR TSEPONG -ECOLE PUBLIQUE FOPTCHUI MAFEUCHA’A SUR 1550 KM AVEC STABILISATION DE LA CHAUSSEE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS SUR UNE SURFACE DE 850 M2
LOT 2: REHABILITATION DE LA ROUTE CARREFOUR TCHANQUE-MONTEE DJEULOU SUR 1,137 METRE LINEAIRE AVEC STABILISATION DE LA CHAUSSEE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS SUR UNE SURFACE DE 1440 M2

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offre est indiqué dans le tableau ci-dessus correspondant au lot choisi , et délivrée par une des banques de premierordre agréée par le Ministre chargédes Finances.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doixent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet. Sous-préfet,…), conformément aax stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date designature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera rejetée par la CIPM. Notamment 1absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

NB:L’Autorité contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la procédure de passation, aux soumissionnaires la présentation des originaux des pièces produites etle défaut de présentation peut entraîner la disqualification.

13. Ouverture des plis
Louverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 19 février 2021 à 11 heures par laCommission Interne de Passation des Marchés sis à la salle des actes de la Mairie de Bazou.

L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
– l’ ère étape : Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1);
– 2 ème étape Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) ;
– 3 ème étape Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix

14. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires
– Absence de la caution de soumission ;
– Figurer sur la liste des entreprises suspendues par l’Autorité chargé des marchés publics ;
– N’avoir pas satisfait à au moins 70% des critères à l’analyse des Offres techniques ;
– Omission dans l’Offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
– Absence ou non-conformité d’une pièce administrative au terme du dépouillement et non complété après 48heures:
– Fausse déclaration, pièces falsifiées ou pièce scannées ;
– N’avoir pas achevé les prestations de l’exercice du BIP des années antérieures:
– Production en nombre insuffisant des offres (inférieiu-à sept copies) ;
– Absence d’attestation de visite du site signée sur l’honneur ;
-Rapport de visite du site signé sur l’honneiu* avec photos jointes.
Principaux critères essentiels

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
– La présentation de l’offre (01 critère):
– l’expérience du soumissionnaire (04 critères) :
– le personnel d’encadrement du cocontractant (06 critères) :
– les moyens matériels mis à la disposition du projet (06 critères):
– la métliodologied’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions (03 critères);
– l’offre financière du cocontractant (04 critères).
NB. Voir grille d’évaluation en annexe (Total 24)

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre « évaluée» la moins disante et remplissant les capacités techniques et financières (70% des critères) requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires. Un soumissionnaire peut être attributaire de plus d’un lot.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général du Maire de la Commune de Bazou. Tel : 699926782/677470494/698336886/697386613
NB : En cas de tentative de corruption, bien vouloir appeler les numéros du MINMAP Local suivant 674 582 552/696 933 384

BAZOU le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
DJEUHON Frédéric

Télécharger le DAO