Le Maire de la Commune de Demdeng, Autorité Contractante et Maître d’Ouvrage, lance pour le compte de la Commune de Demdeng, un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction des boutiques au marché de Famia 2 dans l’Arrondissement de Djebem, Département du Koung-khi, Région de L’Ouest et en Procédure d’urgence.

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent :
– TRAVAUX PREPARATOIRES
– TERRASSEMENT
– FONDATIONS
– MAÇONNERIE-ELEVATION
– CHARPENTE-COUVERTURE- MENUISERIE BOIS ET PLAFOND
– MENUISERIE METALLIQUE ET ALLUMINIUM
– ELECTRICITE
– PEINTURE
– REVETEMENTS SCELLE
– VRD ET ASSAINISSEMEN

Le coût prévisionnel toutes taxes comprises prévu dans le présent Appel d’Offres National Ouvert est de Seize millions (16
000 000) Francs CFA par lot.

L’ensemble des travaux est réparti en deux lots 

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais installées au Cameroun et exerçant dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics.

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Publics (BIP) 2024 du MINDEVEL

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté les jours et heures ouvrables à la Mairie de Demdeng, au Secrétariat du Maire, ou appeler le 699 74 9184 dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu les jours et heures ouvrables auprès de l’Unité en charge des marchés de la Commune de Demdeng, dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement de la somme de vingt – mille (20 000) FrancsCFA non remboursable au titre des frais d’achat de dossier, payable à la Recette Municipale de
la Mairie de Demdeng.
Cette quittance devra Identifier le payeur comme représentant de l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra être déposée sous pli fermé et contre récépissé à la Mairie de Demdeng (Service en charge des marchés), au plus tard le 08/05/2024 à 10 heures précises, et devra porter la mention :

«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N* 03 /AONO/C-DDG/SG/SIGAMP/CIPMP-DDG/2024 DU 12 /04/2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BOUTIQUES AU MARCHE DE FAMLA II DANS L’ARRONDISSEMENT DE DJEBEM, DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI, REGION DE L’OUEST (EN PROCEDURE D’URGENCE).
FINANCEMENT ; BIP MINDDEVEL, EXERCISE 2024
A NVUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois par lot.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 320 000 (Trois cent vingt mille) francs CFA, et valable
pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Le cautionnement provisoire sera libéré dans les trente (30) jours suivant la désignation de l’attributaire pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus et au plus tard trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres. Pour l’attributaire le cautionnement provisoire sera libéré dès la constitution du cautionnement définitif.

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt, seront déclarées irrecevables à l’ouverture.

L’ouverture des offres aura Heu le 08/05/2024 à 11 heures précises, heure locale par la Commission compétente de Passation des Marchés auprès du Maire de la Commune de Demdeng, dans la salle des actes aménagée à cet effet.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou se faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.

1. Critères éliminatoires
a) Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;
b) Absence ou non-conformité d’une pièce administrative non régularisée après 48 heures ;
c) Enveloppe extérieure portant un signe distinctif ;
d) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
e) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifiée (bordereau des prix unitaires, DQE et SDP) ;
f) Avoir obtenu une note technique inférieure à 70/100 ;
g) Déclaration sur l’honneur d’avoir effectivement achevé tous ses marchés au cours des trois derniers exercices budgétaires.
2 Critères essentiels :
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :
a) Capacité financière supérieure ou égale à 30%du montant total (1 critère) ;
b) Références de l’entreprise (6 critères) ;
c) Matériel de chantier à mobiliser (S critères) ;
d) Personnel d’encadrement de l’entreprise (4 critères) ;
e) Méthodologie (4 critères) ;
f) Rapport de visite de site lllustratif (2 critères) ;
g) Présentation de l’offre {2 critères).
Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 17 critères des 24 critères de qualification énumérés ci-dessus évalués conformément à la Grille de notation des offres techniques.

L’Autorité Contractante attribuera te Marché au Soumissionnaire dont l’offre technique a satisfait au moins à 17
critères sur 24 et dont l’offre financière a été évaluée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90)jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat du Maire de la Commune de Demdeng, Tél : 6 99 74 9184.

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP) de l’exercice 2024, le Maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam  Ier, Autorité contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour les travaux de réhabilitation en pavé de pierres de la route entrée cami-station camoco, la construction d’un dalot reliant batoukop à demsiem et la rehabilitation de la route rurale plaque EP mvoutsa’a-ferme Posy, Arrondissement de BAFOUSSAM  I^er, Département de la MIFI, Région de l’Ouest. (en trois lots) En procédure d’urgence.

Les travaux objet du présent Appel d’offres comprennent :

ü Installations,

ü Assainissement drainage,

ü Ouvrage d’art,

ü Signalisation-Equipement de sécurité,

ü Nettoyage et terrassement,

Lot 1 : 30 000 000Fcfa ;

Lot 2 : 13 000 000Fcfa ;  

Lot 3 : 10 000 000Fcfa.

Lot 1 : Réhabilitation en pavé de pierres de la route entrée cami-station camoco

Lot 2 : Construction d’un dalot reliant batoukop à demsiem

Lot 3 : Rehabilitation de la route rurale plaque EP Mvoutsa’a-ferme posy.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais exerçant dans les travaux de route et ouvrages d’arts tout en respectant la lettre circulaire n°000005/LC/MINMAP/CAB DU 26/12/2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des Bâtiments et des travaux publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) du MINDDEVEL et du MINADER,  Exercice 2024.

Le dossier d’appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune d’Arrondissement de de Bafoussam 1^er, à la DDMAP/Mifi, à l’ARMP-Ou et  dans COLLEPS.

Le dossier d’appel d’offres pourra être retiré aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès du Maître d’Ouvrage sur présentation de l’original d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de : Soixante mille 60.000Fcfa payable à la Recette municipale de la Commune d’Arrondissement de  Bafoussam 1^er.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, E-mail, etc.).

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devra parvenir à la Commune d’Arrondissement de Bafoussam Ier conformément au point 846 de la circulaire de la Loi de finance 2024 au plus tard le  15-05-2024 à 09 heures, heure locale sous enveloppe scellée adressée au Maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam Ier et devra porter la mention : 

« AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

N° 05/AONO/CA.BFM 1^er /BIP MINDDEVEL ET MINADER /CIPM/2024 DU 17/04/2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION EN PAVE DE PIERRES DE LA ROUTE ENTREE CAMI-STATION CAMOCO, CONSTRUCTION D’UN DALOT RELIANT BATOUKOP A DEMSIEM ET LA REHABILITATION DE LA ROUTE RURALE PLAQUE EP MVOUTSA’A-FERME POSY DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT BAFOUSSAM Ier, DEPARTEMENT DE LA MIFI, REGION DE L’OUEST EN TROIS LOTS( en procèdure d’urgence)

Financement : BIP MINDDEVEL-BIP MINADER 2024

(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT) »

Trois (03) mois calendaires pour chaque lot.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans le DAO (Pièce N°13). Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Le montant de la caution de soumission est de :

 Lot 1 : Six cent mille (600 000) Francs CFA

   Lot 2 : Deux cent soixante mille (260.000) Fcfa

   Lot 3 :  Deux cents mille (200 000)Fcfa.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

NB. . L’Autorité contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la procédure de passation, aux soumissionnaires, la présentation des originaux des pièces produites et le défaut de présentation peut entraîner la disqualification.

L’ouverture des plis se fera en un temps dans la salle de la commission interne de passation des marches (CIPM) de Bafoussam 1^er. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 15/05/2024 à 10 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de la Commune D’arrondissement De Bafoussam Ier.

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix.

1. Critères éliminatoires

–       Pièces administratives  absentes ou non regulariser dans les 48h,

–       Fausse déclaration ou pièces falsifiées ou scannées ;

–       Absence de la caution de soumission ;

–       Figurer sur la liste actualisée des entreprises suspendues ;

–       Omission dans l’Offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

–       Absence d’un sous-détail d’un prix quantifié ;

–       Non-conformité du modèle de soumission ;

–       Le fait d’avoir abandonné un marché pendant les trois dernières années ;

–       Production des exemplaires des Offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) ; 

2. Critères de qualifications

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats se feront en système binaire (oui /non) et porteront sur :

–       Référence de l’entreprise ;

–       Matériel de chantier à mobiliser ;

–       Personnel d’encadrement de l’entreprise

–       Proposition technique ;

–       Offre financière ;

–       Planning de chantier ;

–       Présentation ; 

Seules les soumissionaires qui auront obtenus au moins 25 oui/35 (soit 71%) de note technique seront adminse à l’analyse financière.

–       Justification de la capacité financière capable d’exécuter les travaux à hauteur de 70%.

NB : les soumissionnaires categorisés sont dispensés de la production des  offres techniques.

Le marché sera attribué au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres, avec au moins 71% des critères.

L’attributaire du Marché est invité à se présenter dès signature de la décision d’attribution, et au plus tard dans les sept (07) jours qui suivent, sous peine d’annulation, à la Commune d’Arrondissement de Bafoussam 1er pour la validation et la multiplication en 15 exemplaires  de son Marché. Faute par lui de se présenter, le Marché est attribué au suivant.

NB : Seuls les rabais saisis en chiffres et en lettres seront pris en compte.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune d’Arrondissement de Bafoussam Ier. Tel 699 84 37 41/ 699 61 48 81 / 677 75 28 98 / 677 27 23 45.

NB : pour tout acte de corruption bien vouloir appeler ou envoyer un message au MNIMAP aux N° suivants :673 20 27 25/ 699 37 07 48/694 70 63 36)

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE BANDJA, Autorité Contractante et Maître d’ouvrage lance pour le compte du Maire de la Commune de BANDJA, une demande de cotation pour la réalisation de l’opération sus indiquée.

Le coût prévisionnel de l’opération est de 5 000 000 FCFA.

La participation à cette consultation est ouverte aux Entreprises et Etablissements de droit camerounais ayant une expérience minimum avérée.

Le dossier de consultation peut être retiré auprès du Secrétariat général de la Commune contre présentation d’une quittance d’un montant de 10 000 (Dix mllle)Francs CFA à la recette Municipale de la commune de Bandja.

Les offres seront remises et déposées au service de la passation des Marchés au plus tard le 15 Mai 2024 à 10 heures sous enveloppe cachetée avec la mention :

DEMANDE DE COTATION
N° 01/DC/C/BDJA/SG/S1GAMP/CIPM/2024 DU 05 Avril 2024 pour L’acquisition des Fournitures pédagogiques et scolaires (paquet minimum) commune de BANDJA pour la rentrée scolaire 2023. En procédure d’Urgence.
« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

La caution de soumission est fixée à 100 000 FCFA.

Les offres devront être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé.

Les offres seront dépouillées au plus tard le 15 Mai 2024 à 11 heures dans la salle des réunions de la Commune de BANDJA par la Commission interne de Passation des Marchés Publics. Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance du dossier peuvent assister à l’ouverture des plis.

Le Directeur Général de la CRTV lance, un Appel d’Offres National Ouvertpour l’acquisition d’équipements et pièces de rechange pour la réhabilitation des studios de diffusion du Poste Nationale et des Stations régionales de la CRTV, au titre de l’exercice 2024.

Les prestations objet  du présent Appel d’Offres comprennent l’acquisition d’équipements et pièces de rechange pour la réhabilitation des studios de diffusion du Poste Nationale et des Stations régionales de la CRTV.
Il s’agit de fournir, dans un délai de trois (03) mois, les équipements décrits et quantifiés dans le tableau ci-après :

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de F CFA TTC 120 000 000 (Cent vingt millions).

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droits camerounais spécialisées dans les prestations du genre.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget de la CRTV de l’exercice 2024 sur la ligne d’imputation budgétaire N° 60561300

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables àla Direction de l’Administration et des Finances de la CRTV, Service des Marchés, 9^ème étage, porte 911 du Centre de Production TV de Mballa II à Yaoundé B.P. 1634 ; Tél. : 222 21 40 77/222 21 40 88. Poste 4911, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction de l’Administration et des Finances de la CRTV, Service des Marchés, 9^ème étage, porte 911 du Centre de Production TV de la CRTV Yaoundé à Mballa II, B.P. 1634 Tél. : 222 21 40 77/222 21 40 88. Poste 4911 ; Fax :   222 20 43 40, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable  de francs CFA 125 000 (cent vingt-cinq mille) représentant les frais d’achat du dossier au « compte spécial CAS-ARMP » n° 335 988 ouvert dans toutes les agences de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC).   
La copie dudit reçu sera déposée au lieu du retrait du Dossier d’Appel d’Offres.   

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Direction de l’Administration et des Finances de la CRTV, Service des Marchés 9^e étage porte 911, au plus tard le 28 MAI 2024 à 12 heures, heure locale, et devra porter la mention :                                                                                      
Appel d’Offres National Ouvert N° 011/AONO/CRTV/CIPM/2024 du 12 avril 2024
pour l’acquisition d’équipements et pièces de rechange pour la réhabilitation des studios de diffusion du Poste Nationale et des Stations régionales de la CRTV, au titre de l’exercice 2024.
“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent Appel d’Offres est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une institution financière de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, et dont la liste figure dans la pièce N°12 du DAO d’un montant de FCFA 2 400 000 (Deux millions quatre cent mille).
Lesdites cautions doivent être valables pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps.
L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des offres financières aura lieu le 28 MAI 2024 à 13 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la CRTV, dans ses bureaux au rez de chaussée du Centre de Production TV de la CRTV Yaoundé à Mballa II.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires concernent notamment :
 
–          Absence ou non-conformité de l’une des pièces administratives 48 heures après l’ouverture des plis ;
–          Fausse déclaration, substitution ou falsification des documents ;
–          Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des plis conformément à circulaire n° 0001/PR/MINMAP du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
–          Non satisfaction d’au moins 80 pour cent (80%) de « OUI » des critères essentiels ;
–          Absence de l’autorisation du fabricant ou de l’agreement d’un distributeur agréé pour les équipements et pièces majeures suivantes :
MODULE ANTENNE
Acier pour Module Antenne
SWITCH ANTENNE
SWITCH ON OFF FADER
MODULE CONTROL ROOM
Acier pour module Control Room
 MODULE MICRO LIGNE INPUT
Acier pour module Micro Line Input
MODULE LIGNE LIGNE
Acier pour module Micro Line Input
VOIE HYBRIDE B
MODULE ALIMENTATION
 VU METRE ANTENNE
CHASSIS 8 MODULES AVEC ALIMENTATION, NAPPE et Tanches aveugles
Prolongateurs de nappe permettant de nappe interne du mélangeur
Amplificateur CASQUE
Tranche aveugles
Paire Moniteur audio studio et cabine
Insert téléphonique
Microphone de studio
Lecteur playout
Synology DS920+ – 4 baies
–          Non satisfaction à 100% des caractéristiques techniques des équipements majeures sus évoqués.
13.2 Critères Essentiels
Cette évaluation se fera de manière binaire (OUI/NON) avec un minimum acceptable de 80% de l’ensemble des critères essentiels pris en compte. Ces critères porteront sur :
 
–          Présentation générale de l’offre ;
–          Références professionnelles du prestataire dans les prestations similaires déjà effectuées pendant les cinq (05) dernières années, avec documents justificatifs : joindre les copies des premières et dernières pages d’au moins 02 (deux) contrats signés et enregistrés avec les PV certifiant la bonne exécution des prestations);
–          Origine ou source de provenance de la fourniture (USA, Union Européenne, Japon, Canada, Australie, UK) ;
–          Respect des caractéristiques techniques non majeures des fournitures ;
–          Service après-vente (disponibilité des pièces de rechange pendant 02 ans, Assistance technique pendant une durée minimale de douze (12) mois, garantie des équipements pendant 12 (douze) mois) ;
–          Capacité financière d’au moins F CFA 45 000 000 (quarante-cinq millions) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, dont la liste figure dans la pièce N°12 du DAO ;
–          Preuve d’acceptation des conditions du Marché (descriptif de la fourniture et CCAP paraphés à chaque page datés et signés à la dernière page) ;
–          Délai de livraison.
 

La Commission Interne de Passation des Marchés proposera au Maître d’Ouvrage d’attribuer le Marché au soumissionnaire qui aura présenté l’Offre la moins disante, conforme pour l’essentiel aux prescriptions du DAO, ayant satisfait à 100% les critères éliminatoires et au moins 80%   des critères essentiels.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

La Commission Interne de Passation des Marchés proposera au Maître d’Ouvrage d’attribuer le Marché au soumissionnaire qui aura présenté l’Offre la moins disante, conforme pour l’essentiel aux prescriptions du DAO, ayant satisfait à 100% les critères éliminatoires et au moins 80%   des critères essentiels.
16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction de l’Administration et des Finances de la CRTV, Service des Marchés porte 911, 9^ème étage du Centre de Production TV de la CRTV Yaoundé à Mballa II, Tél. : 222 21 40 77 / 222 21 40 88, Poste 4911 ; Fax :      222 20 43 40.

Dans le cadre de l’exécution du budget programme 2024, le Directeur Général de la CAMPOST, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un magasin devant abriter les services de e-commerce au lieu-dit PICC gare voyageur de Yaoundé. Il porte sur un lot unique.

Les travaux, objets du présent Appel d’Offres comprennent :
–      les travaux préparatoires,
–      les fondations,
–      la maçonnerie en élévation,
–      la charpente-couverture-plafonds,
–      l’étanchéité,
–      la menuiserie métallique et bois,
–      le revêtement scellé,
–      la plomberie sanitaire et robinetterie,
–      l’électricité courant fort-courant faible,
–      la climatisation par splits system,
–      la peinture,
–      la sécurité incendie,
–      l’internet,
–      le VRD,
–      l’aménagement extérieur,
–      le bâtiment existant à réhabiliter, en un lot unique.

Le coût prévisionnel en TTC, à l’issue des études préalables, est de trois cent quatorze millions  (314 000 000) de FCFA.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises de droit camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des bâtiments et travaux publics (Génie-Civil en général).

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget de la Cameroon Postal Services (CAMPOST)  au titre de l’année 2024, sur la ligne budgétaire : 231300000000 “Bâtiments Adm & Commerciaux Siège”.

Dès publication du présent avis, le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule de la Gestion des Marchés de la Cameroon Postal Services  (CAMPOST) sise au 3^ème étage de l’immeuble siège de la CAMPOST, 94 Boulevard du 20 Mai, porte 317 (Tél : 222507263).

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule de la Gestion des Marchés de la Cameroon Postal Services (CAMPOST) sise au 3^ème étage de l’immeuble siège de la CAMPOST, 94 Boulevard du 20 Mai, porte 317 (Tél : 222507263), dès publication du présent avis, contre la présentation du reçu de versement d’une somme non remboursable de 150.000 FCFA (cent cinquante mille francs), à la banque BICEC compte n°335 988 au profit du compte intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » ouvert dans les agences BICEC : Agence Centrale Yaoundé, Limbe, Dschang, Garoua, Douala-Bonanjo, Ebolowa, Bamenda, Maroua, Buea, Bafoussam, Ngaoundéré et Bertoua.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tel, devra parvenir à la Cameroon Postal services (CAMPOST) sise au 3^ème étage de l’immeuble siège de la CAMPOST, 94 Boulevard du 20 Mai, porte 317 (Tél : 222507263), au plus tard le 14 MAI 2024 à 13 heures, heure locale. Les offres seront présentées en un (01) volume unique, suivant le système de trois (03) enveloppes internes et distinctes identifiant :
Enveloppe A : Dossier Administratif
Enveloppe B : Offre Technique
Enveloppe C : Offre Financière
Ces trois (03) enveloppes seront contenues dans une quatrième fermées et scellées portant impérativement la seule et unique mention suivante :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°000010/AONO/CAMPOST/CIPM/2024 DU 16 AVRIL 2024
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DEVANT ABRITER LES SERVICES DE E-COMMERCE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST) AU LIEU-DIT PICC GARE VOYAGEUR DE YAOUNDE
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de huit (08) mois.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission  (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 6 280 000 FCFA (Six millions deux cent quatre-vingt mille francs CFA), et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1^er ordre agréée par le Ministre en charge des finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l’offre.
 

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission  (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 6 280 000 FCFA (Six millions deux cent quatre-vingt mille francs CFA), et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1^er ordre agréée par le Ministre en charge des finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l’offre.
 

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le14 MAI 2024 à 14 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Cameroon Postal Services (CAMPOST), dans la salle de réunion de ladite Commission sise à l’immeuble siège de la CAMPOST, 94 Boulevard du 20 mai, 4ème étage, porte 414. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix, dûment mandatée.

Critères éliminatoires:
                    Pièces administratives :
a)    Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
b)    Absence ou non-conformité persistante d’une pièce du dossier administratif après 48 heures ;
c)     Toute déclaration fausse ou mensongère relevée dans le dossier ; 
Offre technique :
d)    Toute déclaration fausse ou mensongère relevée dans le dossier ;
e)    Non production d’une déclaration sur l’honneur attestant le non abandon d’un marché au cours des trois (03) dernières années ;
f)     Non satisfaction, d’au moins soixante-dix pour cent (70%) de critères et sous critères essentiels ;
Offre financière :
g)    Dossier financier incomplet ;
h)     Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
i)      Absence d’un sous-détail de prix ;
j)      Absence d’une capacité de préfinancement d’au moins soixante-quinze millions (75 000 000) de francs CFA ;
k)     Toute déclaration fausse ou mensongère relevée dans le dossier.
         13- Critères d’Evaluation
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères et des sous critères essentiels de qualification ci-dessous :
a) Le chiffre d’affaires cumulé des cinq (05) dernières années ≥ Sept cent millions (700 000 000) FCFA ;
b) les références de l’entreprise ;
c) La visite du site ,
d) le matériels et équipements ;
e) la qualité du Personnel d’encadrement de l’entreprise avec années d’expérience ;
f) les moyens logistiques ;
g) l’ordonnancement ;
h) le délai d’exécution ;
i)  le CCTP et le CCAP paraphés à chaque page et signés à la dernière page avec le cachet du soumissionnaire, le nom et la qualité du signataire ;
j) la présentation de l’offre.
Seules les soumissions qui auront obtenu au moins 20 oui sur 28 seront admises à l’analyse financière.
 

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante, dont l’offre aura été évaluée la moins disante et jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cameroon Postal Services (CAMPOST), Cellule de la Gestion des Marchés, sise au 3ème étage de l’immeuble siège de la CAMPOST, 94 Boulevard du 20 mai, porte 317 (Tél : 222507263), E-mail : edward.eta@campost.cm dès publication du présent avis.

Le Directeur Général de la CRTV lance un Appel d’Offres National Ouvertpour l’acquisition des pièces de rechange des compresseurs frigorifiques COPELAND de 50 CV pour la centrale de climatisation du Centre de Production TV de la CRTV à Mballa II, exercice 2024.

Les prestations objet  du présent Appel d’Offres comprennent l’acquisition des pièces de rechange ainsi que des accessoires et des consommables électriques et frigorifiques pour des compresseurs COPELAND de 50 CV du type Flappers à lames battantes et Discus.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de F CFA TTC 150 000 000 (cent Cinquante millions).

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droits camerounais spécialisées dans les prestations du genre.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget de la CRTV de l’exercice 2024 sur la ligne d’imputation budgétaire N° 60415113.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables àla Direction de l’Administration et des Finances de la CRTV, Service des Marchés, 9^ème étage, porte 911 du Centre de Production TV de Mballa II à Yaoundé B.P. 1634 ; Tél. : 222 21 40 77/222 21 40 88. Poste 4911, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction de l’Administration et des Finances de la CRTV, Service des Marchés, 9^ème étage, porte 911 du Centre de Production TV de la CRTV Yaoundé à Mballa II, B.P. 1634 Tél. : 222 21 40 77/222 21 40 88. Poste 4911 ; Fax :   222 20 43 40, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable  de francs CFA 115 000 (cent quinze mille) représentant les frais d’achat du dossier au « compte spécial CAS-ARMP » n° 335 988 ouvert dans toutes les agences de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC).   
La copie dudit reçu sera déposée au lieu du retrait du Dossier d’Appel d’Offres.   
 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Direction de l’Administration et des Finances de la CRTV, Service des Marchés 9^e étage porte 911, au plus tard le 28/05/2024 à 12 heures, heure locale, et devra porter la mention :                                                                                         
Appel d’Offres National Ouvert N° 010/AONO/CRTV/CIPM/2024 DU 12/04/2024
pour l’acquisition des pièces de rechange des compresseurs frigorifiques COPELAND de 50 CV pour la centrale de climatisation du Centre de Production TV de la CRTV à Mballa II, exercice 2024.
“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”.
 

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent Appel d’Offres est de cent vingt (120) jours par lot.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une institution financière de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, et dont la liste figure dans la pièce N°12 du DAO d’un montant de F CFA 3 000 000 (Trois millions),
Ladite caution doit être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps.
L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des offres financières aura lieu le 28/05/2024 à 13 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la CRTV, dans ses bureaux au rez de chaussée du Centre de Production TV de la CRTV Yaoundé à Mballa II.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
 

1 Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires concernent notamment :
–          Absence ou non-conformité de l’une des pièces administratives 48 heures après l’ouverture des plis ;
–          Fausse déclaration, substitution ou falsification des documents ;
–          Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des plis conformément à la circulaire n° 0001/ PR/MINMAP du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
–          Non satisfaction d’au moins 80 pour cent (80%) de « OUI » des critères essentiels ;
–          Non-respect à 100% des caractéristiques techniques des pièces de rechange des compresseurs; 
–          Non-respect à 100% des caractéristiques techniques des accessoires électriques et frigorifiques;
–          Absence d’une autorisation de soumissionner d’un constructeur ou concessionnaire des pièces de rechange des compresseurs installé dans l’un des pays de la zone d’origine ;
–          Absence d’une attestation de visite de site signée sur l’honneur.
13.2 Critères Essentiels
Cette évaluation se fera de manière binaire (OUI/NON) avec un minimum acceptable de 80% de l’ensemble des critères essentiels pris en compte. Ces critères porteront sur :
 
–          Présentation générale de l’offre ;
–          Références professionnelles du prestataire dans les prestations similaires déjà effectuées pendant les cinq (05) dernières années, avec documents justificatifs : joindre les copies des premières et dernières pages d’au moins 02 (deux) contrats signés et enregistrés avec les PV certifiant la bonne exécution des prestations);
–          Origine ou source de provenance de la fourniture (Union Européenne, Royaume Uni, USA, Emirats Arabes Unis, Japon) ;
–          Respect des caractéristiques techniques pour les accessoires des compresseurs ;
–          Service après-vente (disponibilité des pièces de rechange pendant 02 ans, Assistance technique pendant une durée minimale de douze (12) mois, garantie des équipements pendant 12 (douze) mois) ;
–          Capacité financière d’au moins F CFA 60 000 000 (soixante millions) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, dont la liste figure dans la pièce N°12 du DAO ;
–          Preuve d’acceptation des conditions du Marché (descriptif de la fourniture et CCAP paraphés à chaque page daté et signés à la dernière page) ;
–          Délai de livraison.
 

La Commission Interne de Passation des Marchés proposera au Maître d’Ouvrage d’attribuer le Marché au soumissionnaire qui aura présenté l’Offre la moins disante, conforme pour l’essentiel aux prescriptions du DAO, ayant satisfait à 100% les critères éliminatoires et au moins 80%   des critères essentiels.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction de l’Administration et des Finances de la CRTV, Service des Marchés porte 911, 9^ème étage du Centre de Production TV de la CRTV Yaoundé à Mballa II, Tél. : 222 21 40 77 / 222 21 40 88, Poste 4911 ; Fax :      222 20 43 40.

Le Directeur Général de l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), lance un Avis de Consultation en procédure d’urgence pour la fourniture,l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène à la station spécialisée IRAD de la Dibamba.

Les prestations du présent marché comprennent : la fourniture, le transport, la manutention, l’installation et la mise en service du groupe électrogène.

Le coût prévisionnel de l’opération est de 30 000 000 (Trente millions) Francs CFA TTC.

La présente Consultation est en un seul lot.

La participation à la Consultation est ouverte à égalité de conditions aux Entreprises de droit Camerounaise exerçant dans le domaine.

Les prestations objet de la présente consultation seront financées par les ressources du Budget de Fonctionnement et des Recettes Propres (BF), exercice 2024.

Le Dossier de Consultation peut être consulté aux heures ouvrables (de 08 heures à 15 heures 30 minutes, de lundi à vendredi à l’exception des jours fériés), à la Direction Générale de l’IRAD au Service des Marchés, sise à Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699.59.84.14 dès publication du présent avis.                

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables (8 heures à 15 heures 30), de lundi à vendredi à l’exception des jours fériés) au Service Des Marchés de l’IRAD sis à Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699.59.84.14 dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA versée au compte Spécial CAS-ARMP N°335988 ouvert à la BICEC (toutes les agences), à titre de frais d’achat du Dossier de Consultation.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et six (05) copies (absence OI) marquées comme tels, devra parvenir au Service des Marchés de la Direction Générale de l’IRAD sise à Nkolbisson, au plus tard le …15/03/2024…..………. à…12..  Heures et devra porter la mention :
« AVIS DE CONSULTATION OUVERTE POUR LA DEMANDE DE COTATION
 N° 01/AC/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2024 DU…16/02/2024………….
POUR LA FOURNITURE L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’UN GROUPE ELECTROGENE A LA STATION SPECIALISEE IRAD DE LA DIBAMBA
« à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
 

Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour la livraison du groupe électrogène objet de la présente demande de cotation est de vingt (20) jours.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission établie par une banque de premier ordre ou un Ets financier agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 09 de DC, d’un montant de 600 000 (Six cent mille) francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Conformément à l’Article 90 (7) du Code des Marchés Publics qui stipule que les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux, ainsi que les organismes de la société civile peuvent produire à la place de la caution de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un Ets bancaire ou d’un organisme financier agrée conformément aux textes en vigueur.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément au listing prévu au Règlement de la Consultation. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de Consultation.
Toute offre incomplète ou non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier
de consultation pour cette Demande de Cotation sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence ou la non-conformité de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire ou conformément à l’Article 90 (7) du Code des Marchés Publics qui stipule que les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux , ainsi que les organismes de la société civile peuvent produire, à la place de la caution de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit un hypothèques légale, soit une caution d’un Ets bancaire ou d’un organisme financier agrée conformément aux textes en vigueur, entraînera le rejet pur et simple de l’Offre sans aucun recours.
 

L’ouverture des offres aura lieu le …15/03/2024… à 13 heures précises à la Salle de Conférences de la Direction Générale de l’IRAD, elle sera effectuée par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de l’IRAD.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dument mandaté ayant une parfaite connaissance du dossier.

• 14.1 Critères éliminatoires
• –        Absence non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
• –        Absence ou non-conformité après 48h de l’une des pièces du dossier Administratif ;
• –        Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou pièces falsifiées ;
• –        Non-respect des modèles de pièces ;
• –        Absence du prospectus et/ou fiches techniques décrivant toutes les caractéristiques techniques de la fourniture proposée ;
• –        Non-respect de 5 des 7 critères essentiels ;
• –        Non-respect à 80% des spécifications techniques ;
• –        Non-respect des caractéristiques techniques majeures

• Caractéristiques	Valeurs exigées
  Fréquence (Hz/tr/min)	50/1500
  Tension de reference (v)	415
  Puissance (tension)	160 KVA
  Disposition des cylindres	En ligne
  Nombre de cylindres	6
  Capacité d’huile (l)	290
  Consommation 100% charge (L/h)	33
  Capacité moteur et radiateur	25,6
  Nombre de phase	3

• 14.2 Critères essentiels
• Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
• La présentation de l’offre                                                                     Oui q Non q
• Le chiffre d’affaires ≥ 10 000 000                                                      Oui q Non q
• Capacité financière de 15 000 000 établit par un établissement financier de 1^er ordre             
• Dépassement du délai de livraison ;                                                     Oui q Non q
• Les références du fournisseur                                                                         Oui q Non q
• Disponibilité des pièces de rechange                                                  Oui q Non q
• Service après-vente                                                                             Oui q Non q
• Conditions d’acceptation du marché CCAP et Descriptif des Fournitures paraphé à chaque page, signé et daté à la dernière page                                                                                                                    Oui q Non q

Le marché sera attribué au Soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification administrative, technique et financière requises et dont l’offre financière aura été évaluée la moins-disante.

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant soixante (60) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service Des Marchés de l’IRAD sise à Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699.59.84.14.

Dans le but de renforcer la sécurité des personnels travaillant à la Direction Générale de l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), ainsi que celle des infrastructures et équipements qui s’y trouvent, le Directeur Général lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la construction d’une clôture à la Direction Générale de l’IRAD.

Les travaux comprennent notamment :
travaux de génie civil ;
fondations ;
maçonnerie – élévation ;
revêtements ;

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de soixante-dix millions (70.000.000) FCFA.

Les travaux ainsi attendus sont constitués en un lot unique.

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de travaux publics de droit camerounais, installées au Cameroun et ayant une expérience avérée dans le domaine concerné.

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public/MINRESI, Exercice 2024.

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés de l’IRAD sis à Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699 59 84 14, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Service des Marchés de l’IRAD sis à Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699 59 84 14, dès publication du présent avis sur présentation de l’original de la quittance de la somme de cinquante mille (50.000) F CFA non remboursable, versée au compte Spécial CAS-ARMP N°335988 ouvert à la BICEC (toutes les agences), à titre de frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le  15/03/2024 à 12 heures. Elle devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
N°    ___/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2024 DU _______
pour les travaux de Construction D’UNE CLOTURE A LA DIRECTION GENERALE DE L’IRAD»
 
 ‘‘A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de FCFA un million quatre cent mille (1.400.000), établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances. Pour les PME, l’absence soit d’un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée conformément aux textes en vigueur.

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en un temps, et aura lieu le 15/03/2024 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IRAD dans la salle de conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
A / Critères éliminatoires
Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;
Absence d’un conducteur des travaux (Ingénieur des travaux de génie civil régulièrement inscrit à l’ordre des ingénieurs) ;
Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
Non-respect de 70% des critères essentiels ;
Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis
Absence dans l’offre technique de la déclaration sur l’honneur de n’avoir jamais abandonné un chantier au cours des trois (03) dernières années et ne figurent pas sur la liste régulièrement mise à jour par les autorités compétentes.
B/ Critères essentiels
La présentation de l’offre ;
Les références du soumissionnaire ;
Le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire ≥70 000 000 
Les moyens matériels mis à la disposition du projet ;
Personnel d’encadrement ;
La méthodologie d’exécution, le planning, le rapport avec photographies couleur de visite du site et propositions ;
Attestation sur l’honneur de visite de site signés par le soumissionnaire
CCAP et CCTP paraphés à chaque page, signés, datés et formalisés chacun à la fin du document.
 

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises par le DAO. Les soumissionnaires sont autorisés à souscrire aux deux lots, mais ne peuvent être attributaire que d’un seul lot

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de Quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Chef Service Des Marchés de l’IRAD sise à Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699.59.84.14.

Dans cadre de l’exercice Budgétaire 2024, le Gouverneur de la Région du Nord (autorité contractante) lance pour le compte de la délégation régionale du MINEDUB, un dossier d’appel

Dans cadre de l’exercice Budgétaire 2024, le Gouverneur de la Région du Nord (autorité contractante) lance pour le compte de la délégation régionale du MINEDUB, un dossier d’appel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de quinze millions (15 000 000) F CFA TTC

Les travaux, objet du présent Dossier d’Appel d’Offres, consistent en un (01) lot.

La participation au présent Dossier d’Appel d’Offres est ouverte à égalité des conditions à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine des bâtiments et Travaux Publics.

Les travaux du présent Dossier d’Appel d’Offres sont financés par le BIP MINEDUB 2024

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les Services du Gouverneur de la Région du Nord (porte 112 ; tél : 222 27 19 49) dès Publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

Le dossier peut être obtenu dans les Services du Gouverneur de la Région du Nord (porte 112 tél: 222 27 19 49) dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre versement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, payable au Trésor Public.

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir dans les Services du Gouverneur (porte 112 ; tél : 222 27 19 49) au plus tard le 10/05/2024 à 13 heures, heure locale. Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°007/DAONO/GOUVERNEUR/CRPM-NO/2024 DU 16/04/2024 POUR REHABILITATION (PLOMBERIE SANITAIRES ET AUTRES) DE LA DELEGATION REGIONALE DE L’EDUCATION DE BASE DU NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE

“A n’ouvrir qu’en séance de dépouiUement”

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux objet du présent DAO est de trois (03) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel soit TROIS CENT MILLE (300 000 FCFA) Francs CFA établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du Dossier d’Appel d’Offres et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA valable pendant une période de trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier du Dossier d’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres, bu avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de Consultation.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis d’Appel d’Offre sera déclarée irrecevable ; notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières qui auront lieu le 10/05/2024 à 14 heures dans la salle des Conférences des Services du Gouverneur de la Région du Nord.

Les critères d’évaluation

Les critères d’évaluation sont de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels. Ces critères ont pour objet d’identifier et de rejeter les offres incomplètes ou non conformes pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres relatives notamment à la recevabilité des pièces administratives, à la conformité de l’offre technique aux CCTP du DAG et à la qualification des candidats.

Les critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. 

Il s’agit notamment :

1- Absence ou non-conformité après 48 heures d’une pièce du Dossier Administratif

 2- Absence d’une des quatre pièces du volume financier (lettre de soumission, bordereau des prix unitaires, devis estimatif et quantitatif ou sous-détail des prix) ;

3- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

4- Note technique inférieure à 70 % des élements positifs ;

5- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre à la fois dans le bordereau des prix unitaires dans le devis estimatif et quantitatif et dans le sous-détail des prix ;

6- Avoir abandonné au moins un marché au cours des trois dernières années et/ou être sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP ;

7- Absence de la caution de soumission.

 Critères essentiels

 1) Présentation générale de l’offre : 01 oui/non

2) Les références de l’entreprise : 02 oui/non;

3) moyen humain : 06 oui/non;

4)Les moyens matériels permanents ou mobilisables : 02 oui/non ;

5) visite du site : 01 oui/non;

6) La méthodologie d’intervention et d’exécution des travaux : 06 oui/non;

7) preuve d’acceptation de conditions du marché : 02 ouï/non;

8) surface financère : 01 oui/non ;

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 70% de OUI, soit 15 oui sur les 21 possibles seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

Les critèress dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financicre des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des travaux à réaliser.

Le Gouverneur du Nord autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre recevable administrativement aura été évalué la moins-disante après vérification de ses prix et jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables aux Services du Gouverneur de la Région du Nord.

La République du Cameroun a reçu un fiinancement de l’Union Européenne pour la mise en oeuvre du Programme de developpement Economique et Social des Villes Secondaires Exposées aux Facteurs d’Instabilités (PRODESV), qui fait l’objet d’un contrat de délégation entre l’Union Européenne et la KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW). Il se propose d’utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre du marché Pour la réalisation de quatre (04) forages productifs équipés de pompes à motricité humaine dans les locaiités de : MBINGANG, MBONG, LOUBOLET TCHABAL SILE, Arrondissement du Mayo-Rey, Région du Nord ci-après listées.

Le Maire de la Commune de Touboro (Maître d’Ouvrage) sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles pour la réalisation des travaux suivant la description et les localités ci-dessus mentionnées.

quatre (04) forages productifs équipés de pompes à motricité humaine.

N/A

Lot unique.

La procédure d’appel d’offres se déroulara conformément aux procédures d’appel d’offres national public spécifiées dans les « Directives pour la Passation de Marchés »; elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité, tels que définis dans les Directives.

COOPERATION CAMEROUN – UNION EUROPEENNE.

Les soumissionnaies éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service technique sis à l’Hôlel de Ville de Touboro dont l’adresse est donnée ci-dessous, et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à la même adresse, tous les jours ouvrables de 08 à 15 heures.
BP: 33.Touboro
Tél: 655 86 22 96
Email: touborocouncil@gmail.com

lls peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français contre présentation d’une quittance de paiement en espèces, non remboursable à la recette municipale de la Commune de Touboro d’un montant de Cinquante mille (50 000) Francs CFA équivalent à environ soixante-seize virgule neuf (76,09) Euros. Ce montant sera majoré le cas échéant, des frais d’envoi par courrier Express du DAO, de dix-mille (10 000) Francs CFA, soit environ (15,22) Euros pour les candidats non-résidents qui le désirent.

Une séance d’information sur le montage des offres sera organisée à la salle de réunion de la Commune de Touboro, le ___________à 10 heures.

Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous; au plus tard le 09 Mai 2024 à 10 heures; La procédure de remise des offres par voie électronique n’est pas permise.
Toute offres reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence d’un représentant par soumissionnaire dûment mandaté qui le souhaite à la même adresse, le 09 Mai 2024 à 11 heures à la Commune de touboro Service Technique

Il est prévu que les travaux soient réalisés dans un délai de deux (02) mois maximum.

Les offres resteront valides quatre-vingt-dix (90) jours, doivent comprendre une “garantie de l’offre” délivrée par une BANQUE DE PREMIER ORDRE ou par une SOCITE D’ASSURANCE AGREEE PAR LE MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES, pour un montant de six cent quarante mille (640 000) Francs CFA, équivalent à environ (975,44) Euros, ou un montant équivalent en toute autre monnaie librement convertible;        
NB: La garantie de l’offre n’est pas une pièce administrative, par conséquent, son absence ou sa non-coformité entrainera le rejet de l’offre au moment de l’évaluation.

Toute offres reçue en retard sera rejetée

Les offres seront ouvertes en présence d’un représentant par soumissionnaire dûment mandaté qui le souhaite à la même adresse, le 09 Mai 2024 à 11 heures à la Commune de touboro Service Technique

Les exigences en matière de qualification

– Présence de deux (02) contrats et procès-verbaux (PV) de réception provisoire ou définitive des travaux ou prestations de l’entreprise dans le domaine hydraulique au cours des cinq (05) dernières années.                       

– Présence au moins de deux (02) contrats et PV de réception correspondant, des travaux réalisés par l’entreprise dans le domaine des travaux similaires (implantation, forage, essai de pompage, installation de pompe) au cours des cinq (05) dernières années.                                           

– Présence des documents prouvant que le soumissionnaire dispose des moyens matériels logistiques pour la réalisation des travaux de forage(en propriété, en bail, en location, etc.) tels que: 01 sondeuse complète, 01 camion benne pour transport de matériels et matériaux, Matériel de mesure et accessoires pour essai d’exhaure, etc…                                                                                                                                           

– Justifier de la possession d’un personnel jouissant de l’expérience nécessaire dans la réalisation des travaux de nature et de complexité comparable notamment: 01 Conducteur de travaux minimum ingénieur des Travaux de Génie Rural ou Génie Civil (Bac+3) ; 01 hydrogéologue ou hydro géophysicien sur l’implantation du forage, 01 Chef de chantier, minimum Technicien Supérieur de Génie-Civil ou Génie Rural (BAC+2) ; 01 Technien foreur (CAP) ou équivalent :                                                                                                                                                           

– Présenter une méthodologie d’exécution cohérente des travaux, y compris la méthode pourl’étude d’hydrogéologique et un planning des travaux;                                                                                                                                                                                         

–  Disposer d’avoir en liquidité et/ou de facilités de crédits d’un montant équivalent à dix millions (10.000.000) de francs CFA, ou un montant équivalent en toute autre monnaie librement.

RAS

Les offres resteront valides quatre-vingt-dix (90) jours.

RAS