COMMUNE DE BAFOUSSAM 2E: POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINEA lAGOUENG 2 (LOT 1) ET AMFAP (LOT 2) DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT BAFOUSSAM 2IEME, DEPARTEMENT DE LA MIFI, REGION DE L’OUEST (EN PROCEDURE D’URGENCE)

Télécharger le DAO

1. Objet
Dons le cadre de l’exécution do budget d’investissement public, le Moire de la Commune d’Arrondissement de Bafoossam II eme, Maître d’Ouvrage, lance on Appel d’Offres National Ouvert pour la construction d’un (01) forage équipe de pompe à motricité humaine à Lagoueng 2 (lot 1 ) et a Mfap (lot 2) dans la Commune d’Arrondissement de Bafoussom II ème.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres porte sur les travaux de construction d’un (01) forage équipe de pompe a motricité humaine à Lagoueng 2 (loti) et o Mfap (bt 2)cités ci-dessus :

La mobilisation sur le chantier ;
Les travaux de forotion ;
Ledéveloppement du forage et les essais de pompage ;
La construction de la superstructure ;
L’équipement du forage;
L’animation et formotion du Comité de Gestion.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préobbles est de huit millions (8 000 000) par lot.

4. Délai de livraison
Le délaimaximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des trovoux est de trois (03) mois.

5. Allotissement
deux lots.

6. Participation et origine
lo participotion ou présent Appel d’Offres est ouverte Aux entreprises de droit Camerounais ayant des compétences dans le domaine.

7. Financement
Les trovoux, objet du présent Appel d’Offres sont finoncés par le Budget d’Investissement Public ; MINEE, exercice 2021 sur lo ligne d’împutotlon budgétaire n°55 30 393 03 641712 2246

8. Consultation du dossier
Dès publication do présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté Aux heures ouvrables ou secrétariat particulier du Maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam lleme aux jours et heures ouvrables, téls 233. 44. 53. 14.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Apf>el d’Offres peut être obtenu au secrétariat particulier du Maire de lo Commune d’Arrondissement de Bafoussom IIème, tél: 233. 44. 53. 14, dès publication do présent avis, contre une quittance de versement d’une somme non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA par lot, payable à la Recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Bafoussom IIème.
Le soumissîonnoire peut acquérir le DAO d’un Lot ou des deux lots.
NB: Tout condidot se sentent bloqué par l’acquisition du DAO, doit saisir formellement par tout moyen laissant troce écrite, le Maitre d’ouvroge d’une requête en cas de difficulté en cette nature, avec copie à l’outorité chargée des Morchés Publics, à l’organisme de régulation des marchés publics et leurs représentants locaux respectifs.
En cas de non sotisfaction dans on déloi de 48 heures pour compter de la dote de dépôt de la requête, informer par tout moyen laissant trace écrite les représentants locoux du MINMAP et de l’ARMP.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en fronçais ou en anglois en Sept (07) exemplaires dont un (01) originel et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat particulier du Moire de la Commune tél: 233. 44.53.14, ou plus tard le 02 Mars 2021 à 1OHOO, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
N°05 /AONO/CIPM/AI/2021 DU 09/02/POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01 ) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A LAGOUENG 2 (LOT 1) ET A MFAP (LOT 2) DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT BAFOUSSAM 2IEME, DEPARTEMENT DE LA MIFI, REGION DE L’OUEST (EN PROCEDURE D’URGENCE)
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Choque soumissionnoire devra joindre 6 ses pièces admînistrotives une coution desoumission conforme ou modèle joint en annexe établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finonces et dont la liste est onnexée DAO, d’un montent de cent soixante mille (160 000) francs CFA par lot, valable pendent 30 jours ou-delà de lo date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du Dossier Administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou ovoîr été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fero en un temps. L’ouverture des Offres Adminlstrotives, des Offres Techniques et FInonclères oura lieu le 02 /03/2021 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune siégeant dans la salle des Actes.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandotée.

14. Critères d’évaluation
1. Critères éliminatoires:

Dossier administratif :
o) Absence de Coution oupièce administrative non conforme et non régularisée dons les 48 heures.
b) Fausse déclarotîon, pièces falsifiées ou sconnées ;
c) Copacité finoncière < ou 1/3 do montant prévisionnel
d) Obtenir moins de 70% de oui des critères essentiels ;
e) Omission dons l’offre financière d’un prix quantifié.
f) Déclorotion sur l’honneur de n’avoir pos obandonné un chantier au cours des 03(trois) dernières onrtées, mois aussi ne pas figurer sur la liste des Entreprises défaillantes annuellement publiée par l’ARMP et le MINAAAP.

1. Critères de qualification
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous:
a) Références de l’entreprise;
b) Matériel de chantier à mobiliser

c) Personnel d’encadrement de l’entreprise;
d) Méthodologie et organisation;
e) Offre financière ;
f) Présentation de l’offre.
Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu au moins 70% de oui seront admis à l’analyse financière.

15. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été techniquement qualifiée et évaluée la moins-disante.

16. Durée de validité des offres
les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant ime durée de quatre-vingt-dix (90) jours à portir de la date fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Particulier du Maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam II, tél: 233 44 53 14, dès publication du présent avis.
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques bien vouloir envoyer un SMS aux numéros suivants 673 20 57 25 ou 699 37 07 48.

BAFOUSSAM le 08 Février 2021
Le MAIRE
KENGNI KOUT Levis Dieudonné

Télécharger le DAO

MINSANTE: AVIS SPECIFIQUE DAPPEL DOFFRES N°D13-26/ASAP/MINSANTE/CEPS-BID PAYS : CAMEROUN PROJET : PROJET DAPPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES DE SOINS DE SANTE PRIMAIRE ET SECONDAIRE SECTEUR : SANTE LA FOURNITURE, LINSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DENERGIE SOLAIRE (LOT 1) ET DES INCINERATEURS (LOT 2) AU PROJET DAPPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES DES SOINS DE SANTE PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS TRENTE (30) CENTRES DE SANTE INTEGRES (CSI) DANS HUIT REGIONS DU CAMEROUN

Télécharger le DAO

1. Objet
La République du Cameroun a obtenu de la Banque Islamique de Développement un financement pour le coût du PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES DE SOINS DE SANTE PRIMAIRE ET SECONDAIRE et elle a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE SOLAIRE (LOT 1) ET DES INCINERATEURS (LOT 2) AU PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES DES SOINS DE SANTE PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS TRENTE (30) CENTRES DE SANTE INTEGRES (CSI) DANS HUIT REGIONS DU CAMEROUN.

2. Délai de livraison
La période de livraison est 5 mois à compter de la notification.

3. Financement
Istisna’a et Prêt ordinaire.
Financement N° CMR 071/072 du 20 Avril 2014.

4. Consultation du dossier
. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d’appel d’offres au niveau de Cellule d’Exécution des Projets Santé-BID ;
Téléphone : (+237) 666 228 450 E-mail : cepsbid.cm@gmail.com pendant les heures ouvrables de bureau, à savoir 08 h00 à 16h 00(GMT +1). Un ensemble complet de documents d’appel d’offres en Français ou en Anglais peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la présentation d’une demande écrite à l’adresse ci-dessous et sur paiement d’un montant non remboursable de 300 000 francs CFA. Le document sera envoyé par Email et par Courrier physique à l’adresse indiquée dans la demande.

5. Acquisition du dossier
. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d’appel d’offres au niveau de Cellule d’Exécution des Projets Santé-BID ;
Téléphone : (+237) 666 228 450 E-mail : cepsbid.cm@gmail.com pendant les heures ouvrables de bureau, à savoir 08 h00 à 16h 00(GMT +1). Un ensemble complet de documents d’appel d’offres en Français ou en Anglais peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la présentation d’une demande écrite à l’adresse ci-dessous et sur paiement d’un montant non remboursable de 300 000 francs CFA. Le document sera envoyé par Email et par Courrier physique à l’adresse indiquée dans la demande.

6. Remise des offres
Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de 7 500 000 de F CFA pour le lot 1 et 9 000 000 de F CFA pour le lot 2 et Être livrés à l’adresse ci-dessous par 13h (GMT +1) au plus tard le 16 Mars 2021_.

7. Ouverture des plis
Elles seront ouvertes immédiatement après à 14h précises, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l’adresse ci-dessous. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

8. Renseignements complémentaires
Cellule d’Exécution des Projets Santé-BIsD (CEPS-BID/MINSANTE) sis à Elig Essono, Immeuble CRIS AUTO, 1er étage. (Face Hôtel Grand Moulin).
Tél. /fax : (+237) 666 228 450
Email : cepsbid.cm@gmail .com
Ville : Yaoundé
Pays : Cameroun
Date :

YAOUNDE le 08 Février 2021
Le MINISTRE
MANAOUDA Malachie

Télécharger le DAO

COMMUNE D’AYOS: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/C-AYOS/CIPM/2021 du 08/02/2021 En procédure d’urgence pour l’exécution des travaux d’aménagement des accès dans les quartiers : Nlong-Assi, Administratif, Bibe Biviek, Ebabodo, Jamot et carrefour Ngoun-carrefour Bengo’o dans l’Arrondissement d’Ayos, Département du Nyong et Mfoumou, Linéaire : 11,6 km. Financement : Budget de la Commune d’Ayos; Exercices 2021 et suivants.

Télécharger le DAO

1. Objet
Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux d’aménagement des accès dans les quartiers : Nlong-Assi, Administratif, Bibe Biviek, Ebabodo, Jamot et carrefour Ngoun-carrefour Bengo’o dans l’Arrondissement d’Ayos, Département du Nyong et Mfoumou, Linéaire : 11,6 km.

2. Consistance des prestations
Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

L’installation de chantier ;
L’amenée et Repli du matériel ;
Débroussaillement ;
Abattage d’arbres ;
Dégagement mécanique ;
Déblai ordinaire mis en dépôt ;
Déblai mis en remblai
Remblais provenant d’emprunt ;
Reprofilage simple ;
Couche de roulement en graveleux latéritique.

3. Délai de livraison
Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

4. Allotissement
Les travaux sont constitués en un (01) lot unique présenté comme suit :

N° de lots	Départe-ment	Commune	Type d’intervention	Linéaire (Km)	Budget Prévisionnel TTC (FCFA)	Délais (mois)
Lot unique	Nyong & Mfoumou	Ayos	Nlong-Assi, Administratif, Bibe Biviek, Ebabodo, Jamot et carrefour Ngoun-carrefour Bengoo	11,6	25 000 000	03

5. Participation et origine
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de travaux publics installés au Cameroun.

6. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget de la Commune d’Ayos, Exercices 2021 et suivants.

7. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de la Commune d’Ayos d’une somme non remboursable de quarante mille (40 000) F CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boite postale, Numéros de téléphone, fax Email’).
Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Présentation des offres :
Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
L’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).
Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

9. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos, au plus tard le 12/03/2021 à 11 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/C-AYOS/CIPM/2021 du 08/02/2021
En procédure d’urgence pour l’exécution des travaux d’aménagement des accès dans les quartiers : Nlong-Assi, Administratif, Bibe Biviek, Ebabodo, Jamot et carrefour Ngoun-carrefour Bengo’o dans l’Arrondissement d’Ayos, Département du Nyong et Mfoumou, Linéaire: 11,6 km.
Financement : Budget de la Commune d’Ayos; Exercices 2021 et suivants.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivré par une banque ou une compagnie d’assurance agréé et habilitée par le Ministre en charge des Finances pour délivrer les cautions dans le cadre des Marchés Publics. Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après:

N° Lot: Lot unique
Montant de la Caution de soumission : Quatre cent mille (400 000) FCFA

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office après publication de la décision d’attribution pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu le 12/03/2021 dès 12 heures précises dans l’annexe du foyer municipal de la Commune d’Ayos.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
– 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
– 2eme étape: Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)
– 3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

13. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires
a) Absence de la caution de soumission à l’ouverture ;
b) Absence après un délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;
c) Non-conformité après un délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;
d) Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
e) Dossier Technique incomplet pour absence ou non-conformité de l’un des éléments suivants :

Un Conducteur des Travaux ayant la qualification et l’expérience exigées dans le Dossier d’Appel d’Offres (pièce 3) ;
L’attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée par le Maire de la Commune d’Ayos ;
Le rapport de visite de lieux, paraphé à chaque et signé à la dernière page par le soumissionnaire (ce rapport se doit d’être documenté et illustratif et doit contenir des photos du site) ;
La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP ;
Une note d’organisation et méthodologie ;
Une capacité de financement ou une ligne de crédit d’au moins huit millions (8 000 000) de FCFA.

f) Dossier financier incomplet pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

Une soumission timbrée et signée;
Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
Le sous ‘ détail des prix unitaires.

g) Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU, le DQE et le Sous ‘ Détail des Prix Unitaires ;
h) N’avoir pas obtenu au moins un total de 07 critères sur l’ensemble des 10 critères essentiels.

Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 10 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 05 critères ;
b) Le matériel à mobiliser sur 04 critères ;
c) Les références du soumissionnaire sur 01 critère.
NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

14. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date initiale fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos.

AOUNDE le 08 Février 2021
Le MAIRE
NDONGO BIKO’O Paul

Télécharger le DAO

SNI : AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/SNI/DG/DAG/DAG.A/AGS/21 DU 09 FEVRIER 2021 POUR LA FOURNITURE EN DEUX LOTS INDEPENDANTS DES PRESTATONS DE SERVICE D’ASSURANCES A LA SOCIETE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DU CAMEROUN (SNI)

1. Objet
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Investissement du Cameroun (SNI) lance en procédure d’urgence, un Avis de Sollicitation de Manifestation d’Intérêt à l’intention des Compagnies d’Assurances et de Réassurances, qui désirent participer à la pré-qualification pour la fourniture des prestations ci-après indiquées, sur financement du Budget de la SNI, pour une période couvrant les exercices budgétaires 2021 et 2022.

2. Consistance des prestations
Les prestations, objet du présent Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt, portent sur :
LOT N° 1 : Assurance Maladie Groupe, Frais Funéraires, Assistance et Evacuation Sanitaire;
LOT N° 2 : Globale Dommages.

3. Participation et origine
La participation à cet Avis de Sollicitation de Manifestation d’Intérêt est ouverte aux compagnies d’assurances et de réassurances exerçant au Cameroun, justifiant d’une expérience et d’une notoriété avérées dans le domaine des prestations ci-dessus, et dûment agréées par le Ministère des Finances et la CIMA.

N.B. : Conformément à l’arrêté n° 038-CAB/PM DU 15 MAI 2014 mettant en vigueur les dossiers types d’appels d’offres relatifs aux marchés d’assurances, la gestion des polices d’assurance objets du présent Avis de Sollicitation de Manifestation d’Intérêt sera assurée à l’ issue de l’ Appel d’ Offres Restreint par ASCOMA Cameroun, BP 544 Douala ‘ Téléphone 233 42 08 39 ‘ Téléfax 233 42 61 75.

4. Remise des offres
Les manifestations d’intérêt rédigées en français ou en anglais doivent être produites en quatre (04) exemplaires, dont l’original et trois (03) copies marquées comme tels dans une enveloppe fermée et scellée ne comprenant ni cachet, ni indication sur l’identité du candidat. Elles devront parvenir au secrétariat de la Direction des Affaires Générales de la SNI, porte 129 de l’Immeuble siège de la SNI, téléphone 222 22 44 22, BP 423 YAOUNDE au plus tard le 05 mars 2021 à 10heures, heure locale. Elles porteront la mention :

« AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/SNI/DG/DAG/DAG.A/AGS DU 09 FEVRIER 2021 POUR LA FOURNITURE EN DEUX LOTS INDEPENDANTS DES PRESTATONS DE SERVICE D’ASSURANCES A LA SOCIETE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DU CAMEROUN (SNI) »

N.B. Le candidat prendra soin de préciser le lot choisi.

5. Critères d’évaluation
L’évaluation de la qualité des offres techniques sera faite sur la base des critères ci-dessous :

1. CRITERES ELIMINATOIRES
– Fausse déclaration ou falsification des documents ;
– Un système de TIERS PAYANT avec cartes biométriques;
– Convention de Gestion avec ASCOMA CAMEROUN
– Note technique inférieure à soixante-quinze (75) points sur cent (100).

2. CRITERES ESSENTIELS

N°	Critères	Points
1	Présentation générale de l’offre (reliure, lisibilité et intercalaires)	5
2	Références du candidat pour les 3 dernières années dans le domaine de l’assurance maladie groupe, assistance et évacuation avec des entreprises de plus de 50 salariés d’un montant minimum de 35 millions de F CFA TTC (1^ère et dernière page du marché signé)	20
3	Une convention de GESTION avec ASCOMA CAMEROUN (datant de moins de 05 ans)	15
4	Un système de TIERS PAYANT avec cartes biométriques;	15
5	Représentativité sur le territoire national	10
6	Capacité financière ( CA supérieur à 2 milliards = 15 pts (CA compris entre 1 et 2 milliards = 5 pts	10
7	Modalité de règlement des sinistres	5
8	Types de dommages ou risques pris en charge	10
9	Traités de réassurance dans la branche similaire en cours de validité	10
TOTAL		100

Seuls les candidats ayant obtenu une note technique minimale de soixante-quinze (75) points sur cent (100), seront retenus à l’Appel d’Offres Restreint qui sera lancé à la suite de cette pré-qualification.

6. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du secrétariat de la Direction des Affaires Générales (porte 129) Immeuble siège SNI, téléphone : 222 22 44 22 ou par mail sni@sni.cm ldipanda@sni.cm.

YAOUNDE le 09 Février 2021
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
YAOU AISSATOU

COMMUNE D’AYOS : Avis de Demande de Cotation N°05/AONO/C-AYOS/CIPM/2021 du 08/02/2021 En procédure d’urgence pour l’équipement des Centres de Santé Intégrés de la Commune d’Ayos, en matériel COVID.

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, Fonds Spécial COVID, au titre de l’Exercice 2021, le Maire de la Commune d’Ayos, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte de la République du Cameroun, une Demande de Cotation pour la réalisation de l’opération sus indiquée.

2. Consistance des prestations
Les prestations de la présente Demande de Cotation consistent à équiper en matériel COVID, les Centres de Santé Intégrés de la Commune d’Ayos urbain. Elles comprennent :

L’achat du matériel tel que décrit dans le Descriptif de la Fourniture ;
Sa livraison au(x) lieu(x) prévu(s) par le Maître d’ouvrage.

3. Délai de livraison
Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage est de deux (02) mois.

4. Allotissement
Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont constituées en un (01) lot unique présenté ainsi qu’il suit :

Lot unique : Equipement des Centres de Santé Intégrés de la Commune d’Ayos, en matériel COVID
Délai: 2 mois
Budget Prévisionnel TTC: 5 000 000

5. Participation et origine
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais fournisseurs de biens et de services.

6. Financement
Les prestations objet de la présente Demande de Cotation, sont financées par le Budget du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, Fonds Spécial COVID, Exercices 2021 et suivants, pour un coût prévisionnel total de cinq millions (5 000 000) defrancs CFA Toutes Taxes Comprises.

7. Consultation du dossier
Le Dossier de Demande de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables, au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier de Demande de Cotation peut être obtenu au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de la Commune d’Ayos, d’une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier de vingt mille (20 000) Francs CFA.
Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant le prestataire désireux de participer à la consultation.

Présentation des offres
Les documents constituant l’offres sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

L’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1) ;
L’enveloppe B contenant l’offre technique (volume 2) ;
L’enveloppe C contenant l’offre financière (volume 3).
Les trois enveloppes ainsi présentées seront ensuite placées sous pli dans une simple enveloppe unique, fermée et scellée portant uniquement la mention de la Demande de Cotation en cause.

Les différentes pièces de chaque offres seront numérotées dans l’ordre du Dossier de Demande de Cotation et séparées par des intercalaires de même couleur (autre que la couleur blanche).

9. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) Copies marqués comme tels, devra être déposée au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos, au plus tard le 12/03/2021 à 11 heures, heure locale et devra porter la mention :

«DEMANDE DE COTATION N°05/DC/C-AYOS/CIPM/2021 du 08/02/2021
En procédure d’urgence pour l’équipement des Centres de Santé Intégrés de la Commune d’Ayos, en matériel COVID.
Financement : Budget MINDDEVEL, Fonds Spécial COVID, Exercices 2021 et suivants.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».

10. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission) d’unedurée de validité de cent vingt (120) jours, établi selon le modèle indiqué dans le Dossier de Demande de Cotation, par une banque ou une compagnie d’assurance agréé et habilitée par le Ministre en charge des Finances pour délivrer les cautions dans le cadre des Marchés Publics. Le montant en FCFA de ladite garantie est de cent mille (100 000) FCFA.
Chaque soumissionnaire pouvant être attributaire de plusieurs lots, il doit produire en cas de soumission à plusieurs lots, une caution pour chaque lot postulé.
L’absence du cautionnement provisoire dans le Dossier de Demande de Cotation entraine à l’ouverture le rejet systématique de l’offre et sa non-conformité accorde au soumissionnaire un délai maximum de quarante-huit heures (48h) pour la rendre conforme.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

11. Recevabilité des offres
Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Demande de Cotation.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de la Demande de Cotation.
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant tel présenté ci-haut, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans le Dossier de Demande de Cotation.
Cette caution entrera en vigueur dès la date limite de soumission et restera valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus après le délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Demande de Cotation. Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

12. Ouverture des plis
L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 12/03/2021 dès 12 heures dans l’annexe du foyer municipal de la Commune d’Ayos.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
– 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
– 2ieme étape: Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)
– 3iéme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

13. Critères d’évaluation
– Critères éliminatoires

a) Pièces administratives incomplètes pour

Absence de l’original du cautionnement provisoire (caution de soumission) ;
Absence 48 heures après l’ouverture, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;
Non-conformité 48 heures après l’ouverture, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;

b) Offre technique incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

Les fiches techniques des matériels COVID listés à la Pièce 5 « Descriptif de la Fourniture » ;
La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP;
L’attestation de visite des lieux de livraison datée, cachetée et signée par le Maire de la Commune d’Ayos ;
La capacité financière du soumissionnaire supérieure ou égale à un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ;

c) Offre financière incomplète pour :

Absence de la lettre de soumission timbrée et signée;
Absence du bordereau des prix unitaires (BPU) ;
Absence du détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
Absence des sous-détails des prix unitaires ;
Omission dans l’offre financière (Bordereaux de Prix unitaires, DQE et Sous-détail des prix) d’un prix unitaire quantifié.

d) Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
e) N’avoir pas obtenu au moins un total de 05 critères sur l’ensemble des 07 critères essentiels.

Critères essentiels
La notation des critères essentiels ci-après, dont le détail est contenu dans la grille d’évaluation, se fera suivant le mode binaire en attribuant à chaque critère la valeur positive (oui) ou la valeur négative (non) :

Présentation sur 01 critère ;
Modalités de livraison et d’installation, planning et délai sur 01 critère ;
Garantie sur 02 critères ;
Service après-vente sur 01 critère ;
Références du soumissionnaire sur 02 critères ;
N.B Seuls les soumissionnaires qui auront satisfait à tous les critères éliminatoires seront éligibles à l’évaluation financière.

14. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de Demande de Cotation et ayant été évaluée la moins disante.

15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos.

YAOUNDE le 08 Février 2021
Le MAIRE
NDONGO BIKO’O Paul

Télécharger le DAO

SODECOTON : AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°005/21/AOIO/SDCC/CIPM DU 04 FEVRIER 2021 POUR LA FOURNITURE D’UN LOT DE 300 000 METRE DE TOILE EN COTON COLOREE POUR LA CONFECTION DE 240 000 BACHES POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2021-2022 A LA SODECOTON.

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’offres International Ouvert pour la fourniture d’un lot de cinq de 300 000 m de toile en coton colorée pour la confection de 240 000 baches pour la campagne de commercialisation 2021-2022 à la SODECOTON.

2. Consistance des prestations
Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en la fourniture d’un lot de cinq de 300 000 m de toile en coton colorée pour la confection de 240 000 baches pour la campagne de commercialisation 2021-2022 à la SODECOTON.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel toutes taxes comprises de l’opération envisagée a été évaluéà l’issue des études préalables à 600 000 000 FCFA.

4. Délai de livraison
Les fournitures objet du présent appel d’offres devront être livrées en position rendu magasin transit de la SODECOTON à Garoua II dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations ;

5. Allotissement
Le présent appel d’offres est lancé en lot unique

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière.

7. Financement
Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l’exercice 2021.

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 220 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de ‘ Compte Spécial CAS ARMP ‘. Il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s’y rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l’entreprise, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

10. Remise des offres
Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 09/03/2021 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 005/21/AOIO/SDCC/CIPM DU 04 FEVRIER 2021 POUR LA FOURNITURE D’UN LOT DE 300 000 METRE DE TOILE EN COTON COLOREE POUR LA CONFECTION DE 240 000 BACHES POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2021-2022 A LA SODECOTON.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant égal à 12 000 000 FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente sauf celles dont l’émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d’offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Elles devront indiquer formellement leur correspondant.

L’absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le 09/03/2021 à partir de 16 heures.

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14. Critères d’évaluation
Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

Il s’agit notamment :

De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai règlementaire accordé ;
De l’absence de la caution de soumission ;
Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
De l’absence ou de la non-conformité de l’échantilon accompagné des fiches techniques fournis par le fabricant ;
De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ;
De l’absence d’un prix unitaire quantifié ;
Non-respect de deux (02) critères essentiels
De la non-conformité du modèle de soumission ;
De l’Obtention de moins de 80% des réponses positives à l’évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés comme suit :

Critères éliminatoires :

. Critère n° 1A : conformité des pièces du dossier administratif ;

. Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture indiquées ci-dessus ainsi que dans la pièce n°5 du présent DAO;

. Critère n°1C : Conformité des pièces de l’offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission.

Critères essentiels

. Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d’engagement), ou d’un distributeur agrée comptant pour 30 % ; étant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d’agrément ; la pièce requise (lettre d’engagement) devra être en original.

. Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d’au moins une livraison de fournitures similaires au cours des cinq dernières années à la SODECOTON ou ailleurs.

. Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO.

. Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque et au moins égale à 300 millions FCFA comptant pour 15 % ;

. Critère n° 2E : Chiffre d’Affaires moyen des derniers exercices 2019? 2018 et 2017 au moins égal à 600 millions FCFA ; comptant pour 15%.

L’évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l’examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l’offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 80 % de réponses positives au total sera requis pour être retenu.

Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté un dossier technique acceptable seront prises en compte pour la suite de l’analyse.

Pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu Magasin transit SODECOTON Garoua II.

15. Attribution
A l’issue de l’évaluation des offres, la commande sera attribuée au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l’offre évaluée la moins disante.

16. Durée de validité des offres
Il est précisé aux soumissionnaires qu’ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.

17. Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

GAROUA le 04 Février 2021
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
MOHAMADOU BAYERO

Télécharger le DAO

COMMUNE DE GAROUA 2E: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/AONO/CA-GRA 1er/CIPM/2021 DU 27/01/2021 LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTÏON D’UN (01) BLOC DE MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE GAROUA WINDE, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de Texercice Budgétaire 2021, le Maire de la Commune d’Arrondissement de Garoua 1 lance en procédure d’urgence pour le compte du Ministère de la Décentralisation et du Développement local, un appel d’offres nadonal ouvert pour les travaux de construction d’un (01) bloc de maternel à l’Ecole Maternelle de GAROUA WINDE dans la Commune d’Arrondissement de Garoua 1% Département de la Bénoué, Région du Nord.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, notamment :

Travaux préparatoires
Etudes ;
Terrassements ;
Fondation ;
Maçonneries;
élévation ;
Charpente
Couverture ;
Menuiseries métalliques ;
Menuiseries bois ;
Plomberie ;
Electricité ;
Revêtements
peinture ;
VRD.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Vingt Cinq Millions (25 000 000) Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont constitués d’un (01) lot unique.

6. Participation et origine
Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine des bâtiments et travaux publics.

7. Financement
Les travaux du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP du Ministère de la Décentralisation et du Développement local, Exercice 2021.
Autorisation de dépense :
Imputation Budgétaire :

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune d’Arrondissement de Garoua 1er dès Publication de l’avis d’Appel d’Offre.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au Secrétariat du Maire de la Commune d’Arrondissement de Garoua 1er dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre versement d’une somme non remboursable de Cinquante Mille (50 000) francs CFA, payable à la recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Garoua 1er.

10. Remise des offres
Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune d’Arrondissement de Garoua 1er au plus tard le 18/02/2021 à 09 heures précises.
Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° O1/AONO/CA-GRA1er/CIPM/2021 DU 27/01/2021 LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE GAROUA WINDE, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.
“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel soit Cinq Cent Mille (500 000) Francs CFA établie par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel soit Cinq Cent Mille (500 000) Francs CFA établie par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur compétent, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres, ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plisse fera en un temps à savoir l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières qui aura lieu le 18/02/2021 à 10 heures précises dans la salle de La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune d’Arrondissement de Garoua 1er.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
2ème étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
3ème étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
Principaux critères éliminatoires:

Pièces administratives

Dossier incomplet (absence de l’originale de la caution de soumission)
Fausse déclaration ou pièce falsifiée
Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

Offre technique

Fausse déclaration ou pièce falsifiée
Note technique inférieure au seuil minimal requis 35 oui sur 50 possibles soit (70%),
Absence de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire déclare n’avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises suspendues

Offre financière

Offre incomplète ou non conforme
Non-conformité du modèle de soumission
Absence d’un prix unitaire quantifié
Absence d’un sous-détail des prix unitaires
Sous détail des prix incohérents.

Principaux critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 50 critères essentiels jointe au DAG et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;
L’expérience du personnel de l’entreprise sur 22 critères ;
La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 7 critères ;
Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 11 critères ;
Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale au tiers du coût prévisionnel Huit Millions Cinq Cent Mille (8 500 000) Francs CFA sur Tcritères ;

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 70% de OUI seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

15. Attribution
Il sera considéré les montants toutes taxes comprises à l’issue de l’évaluation de l’offre financière, le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et dont l’offre est évaluée la moins disante après correction éventuelle.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune d’Arrondissement de Garoua 1er.

Additif à l’appel d’Offres
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler ou de modifier le présent Appel d’Offres avant la date limite de dépôt des offres suite à une demande d’éclaircissements d’un soumissionnaire relevant un manquement au DAO. Cette annulation ou modification devrait être faite dans le strict respect du code des marchés publics.

Corruption
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48.

GAROUA le 27 Janvier 2021
Le MAIRE
ALIOUM GARGA

Télécharger le DAO

SODECOTON: AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°007/21/AOIO/SDCC/CIPM DU 04 FEVRIER 2021 POUR LA FOURNITURE D’UN LOT DE 150 000 METRES DE TOILE EN COTON NON COLOREE POUR LA CONFECTION DE 9 375 TAPIS DE SOL POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2021-2022 A LA SODECOTON.

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’offres International Ouvert pour la fourniture d’un lot de 150 000 m de toile de coton no colorée pour la confection de 9 375 ta^pis de sol pour la campagne de commercialisation 2021-2022 à la SODECOTON

2. Consistance des prestations
La prestation objet du présent appel d’offres consiste en la fourniture d’un lot de 150 000 m de toile de coton no colorée pour la confection de 9 375 ta^pis de sol pour la campagne de commercialisation 2021-2022 à la SODECOTON

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel toutes taxes comprises de l’opération envisagée a été évaluéà l’issue des études préalables à 375 000 000 FCFA.

4. Délai de livraison
La fourniture objet du présent appel d’offres devra être livrée en position rendu magasin transit de la SODECOTON à Garoua II dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations ;

5. Allotissement
Le présent appel d’offres est lancé en lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière.

7. Financement
Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l’exercice 2021.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 150 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de ‘ Compte Spécial CAS ARMP ‘. Il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s’y rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.

10. Remise des offres
Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un(01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 09/03/2021 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 007/21/AOIO/SDCC/CIPM DU 04 FEVRIER 2021 POUR LA FOURNITURE D’UN LOT DE 150 000 METRES DE TOILE EN COTON NON COLOREE POUR LA CONFECTION DE 9375 TAPIS DE SOL POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2021-2022 A LA SODECOTON.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant égal à 7 500 000 FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres

L’absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14. Critères d’évaluation
Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

Il s’agit notamment :

De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai règlementaire accordé ;
De l’absence de la caution de soumission ;
Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
De l’absence ou la non-conformité de l’échantillon accompagné des fiches techniques fournis par le fabricant ;
De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après:
De l’absence d’un prix unitaire quantifié ;
Non-respect de deux (02) critères essentiels
De la non-conformité du modèle de soumission ;
De l’Obtention de moins de 80% des réponses positives à l’évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés comme suit :

Critères éliminatoires :

. Critère n° 1A : conformité des pièces du dossier administratif ;

. Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture indiquées ci-dessus ainsi que dans la pièce n°5 du présent DAO;

. Critère n°1C : Conformité des pièces de l’offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission.

Critères essentiels

. Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO.

. Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque et au moins égale à 187 000 000 FCFA comptant pour 15 % ;

. Critère n° 2E : Chiffre d’Affaires moyen des derniers exercices 2018? 2018 et 2017 au moins égal à 375 000 000 FCFA ; comptant pour 15%.

Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté un dossier technique acceptable seront prises en compte pour la suite de l’analyse.

Pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu Magasin transit SODECOTON Garoua II.

GAROUA le 04 Février 2021
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
MOHAMADOU BAYERO

Télécharger le DAO

COMMUNE DE TOKOMBÉRÉ : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, N° 001 /2021/AONO/C TOK /CIPM DU 25/01/2021 POUR LA MAITRISE D”UVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET L’AMENAGEMENT DES VRD DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE TOKOMBERE REGION DE L’EXTREME NORD

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre du budget de l’exercice 2021 du FEICOM, le Maire de la Commune de TOKOMBERE lance un Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence, pour la maîtrise d”uvre des travaux d’une clôture et l’aménagement des VRD de l’hôtel de ville de la Commune de TOKOMBERE

Les prestations à exécuter regroupées en un lot unique, sont détaillées dans les Termes De Références.

2. Consistance des prestations
Les prestations de maîtrise d”uvre comprennent notamment :

La Direction de l’Exécution des travaux ;
L’Examen de la conformité au projet des études d’exécution ;
L’Assistance apportée lors des opérations de réception ;
Le Plan de recollement des ouvrages.
Plus spécifiquement, il s’agit de suivre la réalisation des travaux ci-après :
La construction d’une clôture de 665 mètres ;
Les travaux de fondation, d’élévation ;
Les travaux d’enduit, de peinture ;
La pose des grilles métalliques ;
La pose de portails métalliques ;
La pause des pavé autobloquants et aménagement de l’espace vert ;
La construction d’un forage ;
Les travaux d’électricité
La construction d’une guérite ;
Construction du réseau d’adduction et de distribution ;
Fourniture d’une bache à eau de 05 m3 ;
Construction des parkings ;
Formation d’un comité de gestion ;
Mise en service des ouvrages.

3. Coût prévisionnel
Montant prévisionnel : 8 506 297

4. Délai de livraison
Le délai d’exécution prévu par le maître d’ouvrage pour la réalisation des prestations de contrôle est fonction de celui des travaux qui est de cinq mois.

5. Allotissement
LOT UNIQUE

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à tous les cabinets ou bureaux d’études techniques de contrôle de droit camerounais spécialisées dans le contrôle technique et la surveillance des travaux de Génie Civil et d’hydraulique.

7. Financement
Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par les ressources FEICOM/Commune de TOKOMBERE de l’exercice 2021.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les Services de la Commune à TOKOMBERE B.P 62 Mora tél. 670102713 dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Commune de TOKOMBERE B.P62 mora. tél. 670102713dès publication du présent avis, contre versement d’une somme, non remboursable, de 25 000 F (Vingt-cinq mille francs) CFA payable auprès du Receveur Municipal de TOKOMBERE.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (6) exemplaires dont l’original et cinq (5) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Commune de TOKOMBERE, au plus tard le 16/02/2021 à 12 heures,heure locale,et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, N° 001/2021/AONO/C TOK /CIPM DU 25/01/2021 POUR LA MAITRISE D’OEUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET L’AMENAGEMENT DES VRD DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE TOKOMBERE REGION DE L’EXTREME NORD

“À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT “

11. Cautionnement provisoire
Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances, d’un montant de 170 125 F (Cent soixante dix mille cent vingt cinq francs) CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,’), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou du chèque certifié, ainsi que le non respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l’offre.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en deuxtemps et consistera d’abord à l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques puis à l’ouverture des offres financières.

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 16 février 2021 à 13 heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de TOKOMBERE. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

14. Critères d’évaluation
PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES

Absence de la caution de soumission

CRITERES ESSENTIELS

Absence ou non-conformité d’une pièce administrative non produite dans 48 h ;
Pièce falsifiée, fausse déclaration ou non authentique
Omission, dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié.

LES PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur les aspects suivants :

Présentation générale de l’offre 05 points
Garanties financières 10 points
Organisation, méthodologie, et planning d’exécution des prestations 30 points
Moyens humains et matériels 35 points
Références de l’entreprise 20 points
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 70 points sur 100 seront analysées.

15. Attribution
N/D

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 joursà partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de TOKOMBERE aux heures ouvrables (Secrétaire général), ou à l’Agence Régionale FEICOM de l’Extrême Nord.

TOKOMBERE le 25 Janvier 2021
Le MAIRE
TIKIRE BOUKAR

Télécharger le DAO

COMMUNE DE TOKOMBÉRÉ : AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATIONS N°001/DDC/C.TOK/CIPM-BEC/2021 du 25/01/2021 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES DE TABLES BANCS, EN BOIS, D’UN BUREAU POUR ENSEIGNANT ET D’UN BLOC DE LATRINES A TROIS COMPARTIMENTS A L’ECOLE PUBLIQUE BILINGUE DE MADA KOLKOCH, UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES DE TABLES BANCS EN BOIS, ET D’UN BUREAU POUR ENSEIGNANT A L’ECOLE PUBLIQUE DE MAMBEZA, DANS LA COMMUNE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

1. Objet
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES DE TABLES BANCS, EN BOIS, D’UN BUREAU POUR ENSEIGNANT ET D’UN BLOC DE LATRINES A TROIS COMPARTIMENTS A L’ECOLE PUBLIQUE BILINGUE DE MADA KOLKOCH, UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES DE TABLES BANCS EN BOIS, ET D’UN BUREAU POUR ENSEIGNANT A L’ECOLE PUBLIQUE DE MAMBEZA, DANS LA COMMUNE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA.

2. Consistance des prestations
N/D

3. Coût prévisionnel
N/D

4. Délai de livraison
Cent vingt (120) jours

5. Allotissement
LOT UNIQUE

6. Participation et origine
La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de pré qualification et étant enregistrées par les services régionaux du PNDP dans le domaine d’intervention suivant : BATIMENT TOUS SECTEUR

La participation à cet appel à concurrence est aussi ouverte à toute entreprise pouvant répondre aux conditions de qualifications administrative, technique et financière telles que définies dans le dossier de demande de cotations.

7. Financement
PNDP (IDA III)

8. Consultation du dossier
Un dossier de demande de cotations incluant les conditions de soumission, un descriptif des prestations et les conditions contractuelles envisagées, est mis à la disposition par le Maire de la Commune de TOKOMBERE (Autorité Contractante), pour son propre compte, à toute entreprise qualifiée intéressée à exécuter lesdites prestations.

9. Acquisition du dossier
Le dossier de demande de cotations peut-être retiré gratuitement contre décharge auprès du Secrétariat de de la Commune de TOKOMBERE à partir du 26/01/2021 pendant les jours ouvrables, entre 08 heures et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

10. Remise des offres
L’offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

Le soumissionnaire placera l’original et six copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée au Maire de la Commune de TOKOMBERE Autorité Contractante, auprès du Secrétaire de la Commune de TOKOMBERE sis à TOKOMBERE

L’enveloppe cachetée portera la mention :

« AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATIONS

N°_001_/DDC/C.TOK/CIPM-BEC/2021 du 25/01/2021RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES DE TABLES BANCS EN BOIS, D’UN BUREAU POUR ENSEIGNANT ET D’UN BLOC DE LATRINES A TROIS COMPARTIMENTS A L’ECOLE PUBLIQUE BILINGUE DE MADA KOLKOCH, UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES DE TABLES BANCS EN BOIS, ET D’UN BUREAU POUR ENSEIGNANT A L’ECOLE PUBLIQUE DE MAMBEZA, DANS LA COMMUNE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

“À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement” ».

Les offres doivent être reçues à l’adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l’heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l’heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

Date limite de réception des offres

Le __16/02/2021___, à 12 heures

11. Cautionnement provisoire
N/D

12. Recevabilité des offres
N/D

13. Ouverture des plis
Les plis seront ouverts en séance par la Commission de Passation des Marchés Publics placées auprès de la Commune de TOKOMBERE en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui le souhaitent, aux date, heure et adresse précisées dans la lettre de Demande de Cotation.

Date et heure d’ouverture des plis

Le ___16/02/2020_____, à 13 heures

Lieu d’ouverture des plis

Commune de TOKOMBERE

Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

14. Critères d’évaluation
Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s’agit notamment :

Dossier de Déclaration des Qualifications non produit ou incomplet (prestataire non enregistré)
Qualifications non satisfaisant aux conditions de qualification requise (prestataire non enregistré)
Insuffisance de capacité technique requise (nombre oui < 17/24) ;
Pièces falsifiées et fausse déclaration
Omission d’un prix unitaire quantifié dans le Bordereau de Prix Unitaire.
15. Attribution
Le Maire de la Commune TOKOMBERE Autorité contractante, invitera, après obtention de la non objection du PNDP sur la procédure de sélection, le soumissionnaire déclaré adjudicataire provisoire à présenter son dossier administratif dans un délai de dix (10) jours. Le dossier administratif comprendra :

Photocopie légalisée du Registre du commerce
Photocopie légalisée Carte Contribuable
Attestation et plan de localisation
Attestation de non redevance fiscale
Attestation de la CNPS
Attestation de non faillite
Certificat de non exclusion par ARMP
Attestation de domiciliation bancaire
Ces certificats seront datés de moins de trois mois.

16. Durée de validité des offres
L’offre restera valable pendant une période de 90 (Quatre Vingt Dix) jours calendaires.

17. Renseignements complémentaires
N/D

TOKOMBERE le 25 Janvier 2021
Le MAIRE
TIKIRE BOUKAR