Le Ministre de la Santé Publique, Maître d’Ouvrage, lance un Avis de Consultation pour la fourniture et l’entretien d’un flotte téléphonique en un lot pour le Groupe Technique Central du Programme National de Lutte contre la Tuberculose.

Les prestations de la présente Demande de Cotation se présentent ainsi qu’il suit :

Acquisition du matériel de vidéo conférence pour le Programme National de Lutte contre la Tuberculose notamment

  Fournir les terminaux (téléphones) ;

  Approvisionner les SIM mensuellement en crédit de communication ;

  Fournir et assurer les services de communication téléphonique entre tous les membres de la flotte ;

  Fournir et assurer les services de communication téléphoniques entre les membres de la flotte et les autres utilisateurs externes à la flotte du PNLT ;

  Fournir et assurer les services de communication téléphoniques entre les membres de la flotte et les autres utilisateurs des autres opérateurs de téléphonie mobiles ;

  Fournir et assurer les services de communication téléphoniques entre les membres de la flotte et les autres réseaux internationaux ;

  Proposer des tarifs optionnels et préférentiels aux membres désirant souscrire à la connexion internet ;

  Fournir les services de maintenances et d’entretien de la flotte téléphonique au PNLT ;

  Être capable d’immigrer d’un forfait à l’autre ;

  Possibilité de faire des transferts de crédit (reconduction du crédit non consommé au cours du mois précédents) ;

  Possibilité de roaming ;

  Possibilité de faire les conférences call ;

  Possibilité de faire des conférences call ;

  Fournir des téléphones et des puces GSM pour le personnel qui n’était pas dans la flotte précédente ;

  Produire trimestriellement un rapport d’exécution.

NB : Bien vouloir joindre dans l’offre le prospectus / photo du téléphone/item proposé.

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par les Fonds de contrepartie de la Subvention du Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme – GC7 pour l’exercice 2024

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 12 000 000 F CFA

Les prestations de la présente Demande de Cotation sont constituées en un seul lot

La participation à cette consultation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises ayant une expérience avérée dans le domaine de téléphonie mobile au Cameroun.

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par les Fonds de contrepartie de la Subvention du Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme – GC7 pour l’exercice 2024

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Service du Service des Marchés Publics (Bureau des Appels d’Offres) du MINSANTE sis à « l’immeuble de la santé » abritant la Division des Etudes et des Projets (DEP) non loin de l’immeuble de la Croix-Rouge Camerounaise à Yaoundé (tel : 222 22 10 21) dès publication du présent avis.

Il peut être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm  sur  le site internet de l’ARMP (www.armp.cm)

La version physique du dossier peut être obtenu au Secrétariat du Service des Marchés Publics du MINSANTE, sis à l’immeuble de la Santé situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé Tél./Fax : 222 2210 21, dès publication du présent avis, sur présentation de l’original de la quittance de versement au Trésor Public de la somme non remboursable de quinze mille (15 000) Francs CFA.

La copie de ladite quittance sera déposée au lieu du retrait du Dossier de Consultation et portera les coordonnées du soumissionnaire.

Les offres sont transmises exclusivement par voie électronique via la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm au plus tard le 14/ 11/ 2024 à 13 heures heure locale. Une copie de sauvegarde des offres enregistrée sur trois (03) clés USB ou CD/DVD devra être transmise au Service du Service des Marchés Publics (Bureau des Appels d’Offres) du MINSANTE sis à l’immeuble de la Santé situé à proximité de la Croix-Rouge Camerounaise  à Yaoundé, tel : (237) 222 22 10 21, sous plis scellé (deux clé ou CD/DVD doit contenir les Offres Administrative, Technique et Financière , une autre clé USB ou CD/DVD dans une petite enveloppe contenant uniquement l’Offre Financière Témoin) avec la mention .

Le délai maximum des prestations prévu par le Maître d’Ouvrage est de douze (12) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations. Le lieu de livraison est le Groupe Technique Central du PNLP.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivré par une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 8 de la présente Demande de Cotation.

Le montant de la caution de soumission est de deux cent quarante mille francs (240 000) francs CFA

Elle devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres et sera libérée d’office après publication des résultats d’attribution pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire de la Lettre-commande, ce cautionnement sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

L’absence et/ou la conformité de la caution de soumission timbrée, datée et acquittée à la main à l’ouverture des plis délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie agréé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la présente consultation est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Les offres sont transmises exclusivement par voie électronique via la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm

Sous peine de rejet, les   pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations de la Demande de Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de Consultation.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier de Consultation sera déclarée irrecevable.  Notamment l’absence ou la non-conformité de la caution de soumission timbrée et acquittée à la main délivrée par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministre des Finances pour émettre les cautions dans le domaine des Marchés Publics ou le non-respect des modèles des le Demande de Cotation sera purement et simplement rejetée sans aucun recours.

L’ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le 14/11/2024 à 14 heures heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès du MINSANTE dans la salle de réunions de ladite Commission sise au premier étage de l’immeuble Ex-PSFN à proximité de la Croix-Rouge Camerounaise.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les offres devront être chiffrées Hors Taxes (HT) et Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission daté, signé et timbré.

       Critères d’évaluation

Ils comprennent les critères éliminatoires et les critères essentiels définis ainsi qu’il suit :

Critères éliminatoires

Il s’agit notamment de :

Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée et acquittée à la main ;

Fausse déclaration ou falsification des pièces ;

Absence d’une pièce administrative après épuisement du délai réglementaire, soit 48 heures à l’ouverture des offres ;

Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des marchés publics au cours des trois dernières années (2023, 2022 et 2021) ;

Non-conformité à 100 % des caractéristiques majeurs du matériel proposé (écran, mémoire interne, caméra, ram) aux spécifications techniques demandées ;

Note technique inférieure à 5 OUI/ 7 des critères essentiels.

Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des candidats porteront sur :

  Expérience du soumissionnaire

  Conformité au moins à 80 % 100 % autres caractéristiques du matériel proposé (Micro SIM, Batterie, Garantie) du matériel proposé aux spécifications techniques demandées

  Service après-vente

 Personnel spécialisé

 Personnel

 Preuve d’acceptation des conditions du marché

 Présentation de l’Offre

Le système de notation des offres est le mode binaire (oui ou non).

Le Maître d’Ouvrage attribuera la Lettre-commande au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et reconnue conforme pour l’essentiel au dossier de consultation et qui dispose des capacités financières et techniques requises pour fournir les services requis.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Commission Interne du MINSANTE situé derrière le siège de la Croix Rouge Camerounaise à côté de l’Immeuble de la Santé ; Tél : 650 84 87 45 / 696 98 40 22 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses  http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

   Fraude et corruption

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, envoyer un sms ou appeler le MINMAP aux numéros suivants : Tél 673 205 725/699 370 748.

Dans le cadre de la mise en œuvre du budget de fonctionnement, le Ministre des Finances, lance une consultation pour l’acquisition d’un véhicule de fonction de type station wagon 4×4 pour le DAJ du Ministère des Finances,

Les travaux comprennent notamment :
Pour l’essentiel, les différentes tâches du devis estimatif et quantitatif y compris toutes sujétions et améliorations validées par l’ingénieur du marché.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de quarante-cinq millions (45 000 000) Francs CFA.

Les travaux sont subdivisés en un (01) lot tel que définis en objet.

La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte à égale condition aux entreprises camerounaises ayant une expérience avérée dans le domaine d’acquisition de matériels roulants et répondant aux critères de qualification indiqués dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

Le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables à la Structure Interne de Passation des Marchés Publics de l’immeuble Siège du Ministère Des Finances sis à Yaoundé à la Direction des Ressources Financières du Ministère des Finances, Service des Marchés, porte 335, bâtiment A, Tél. : 222 22 54 86, dès publication du présent avis.

Le dossier peut être obtenu à la Structure Interne de Passation des Marchés Publics de l’immeuble Siège du Ministère Des Finances sis à Yaoundé à la Direction des Ressources Financières du Ministère des Finances, Service des Marchés, porte 335, bâtiment A, Tél. : 222 22 54 86, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable représentant les frais d’acquisition de la DC de soixante mille (60 000) Francs CFA, payable au Trésor Public.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Structure Interne de Passation des Marchés Publics de l’immeuble Siège du Ministère Des Finances sis à Yaoundé à la Direction des Ressources Financières du Ministère des Finances, Service des Marchés, porte 335, bâtiment A, Tél. : 222 22 54 86, au plus tard le 31/10/2024 à 13 h 00 et devra porter la mention :
AVIS DE LA DEMANDE DE COTATION N°00032/DC /MINFI/SG/DRF/SDBM/SM/MAN/2024 DU 04/10/2024, POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE DE FONCTION DE TYPE STATION WAGON 4X4 POUR LE DAJ DU MINISTERE DES FINANCES.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux objet de la  présente Demande de Cotation est de deux (02) Mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission timbrée et acquittée de neuf cent mille (900 000) Francs CFA ; et établie par une institution financière agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 de la DC, cette caution est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les pièces administratives, la cotation technique et la cotation financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé.
Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :
•        Les plis portant les indications sur l’identité du soumissionnaire ;
•        Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
•        Les plis non-conformes au mode de soumission.
•        les plis sans indication de l’identité de la Demande de Cotation ;
•        Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans la DC ou offre uniquement en copies ;   
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions la DC sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence ou la non-conformité de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non- respect des modèles des pièces de la DC, entraînera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.
NB : La demande des originaux des documents pourra se faire à tout moment et à chacune des étapes de la procédure de passation et la non production pourrait entrainer la disqualification du candidat.
Toutes offres parvenues postérieurement aux dates et heures prescrites dans la DC seront tout simplement rejetées. Par ailleurs, sous peine de rejet de son pli par les services du Maitre d’Ouvrage au moment du dépôt, tout candidat devra présenter la copie de la quittance d’achat du dossier de la Demande de Cotation dont l’original est dans l’Offre.

– L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des plis se fera en un temps.  L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 31/10/24 à 14 heures dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès du MINFI sise à Mvog Ada (face collège Montesquieu) en présence des Soumissionnaires ou de leurs représentants dument mandatés. Il faudrait préciser qu’en cas d’absence d’un soumissionnaire, il pourra envoyer qu’un seul représentant.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de Cotation.
En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l’offre sera rejetée.
L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le dossier de consultation.
FORMULATION DES RABAIS PAR LES SOUMISSIONNAIRES (tous les DAO ET DC)
–    Pour être admis, les rabais doivent être mentionnés en lettres et en chiffres, dès l’ouverture des plis.
–    Le rabais manuscrit (ou présenté avec une saisie différente du reste de l’offre du soumissionnaire) ne sera pas accepté.
–    La preuve du rabais consenti par un soumissionnaire doit être jointe au procès-verbal d’ouverture des plis et au rapport de la SCA.

1- Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il s’agit notamment :
i)    Pièce du Dossier Administratif absente ou non conforme à l’Ouverture des Plis et non régularisées dans les 48 heures ;
ii)    Fausse déclaration dans l’Offre du Soumissionnaire, pièces falsifiées ;
iii)    Non-respect des modèles et prescriptions de la DC;
iv)    Omission dans l’Offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
v)    Non satisfaction d’au moins 70% des critères essentiels ;
vi)    Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;
vii)    Absence de descriptif technique avec prospectus et manuel de livraison ;
viii)    Absence de certificat de conformité du matériel à fournir ;
ix)    Absence de la déclaration sur l’honneur de n’avoir abandonné aucun projet au cours des 03 dernières années ;
x)    Absence de capacité financière d’un montant au moins égal au tiers du montant prévisionnel du lot postulé.

2    Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
i)    Présentation                
ii)    Références                                
iii)    Personnel d’encadrement                    
iv)    Matériel                
v)    Méthodologie                
vi)    Offre financière            
N B : Tout candidat ayant présenté la copie certifiée conforme du certificat de catégorisation concerné par ledit projet est dispensé de la présentation de l’Offre Technique

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre administrative sera jugée conforme, remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels du Dossier d’appel d’offre, et qui sera la moins disante à l’évaluation de l’offre financière.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant 90 jours, à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Structure Interne de Passation des Marchés Publics de l’immeuble Siège du Ministère Des Finances sis à Yaoundé à la Direction des Ressources Financières du Ministère des Finances, Service des Marchés, porte 335, bâtiment A, Tél. : 222 22 54 86.
NB. Pour tous actes de corruption bien vouloir saisir la Cellule Ministérielle de lutte contre la corruption ou la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48
NB Sous peine de rejet de son pli par les services du Maître d’Ouvrage (SIGAMP) au moment du dépôt tout candidat devra présenter la copie de la quittance d’achat du dossier d’appel d’offre dont l’original est dans l’offre.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de populations de la ville de YINGUI, Le Maire de la Commune de YINGUI, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de fourniture et d’installation de 50 lampadaires solaires ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W dans la ville de YINGUI.

Les travaux comprennent notamment :

o l’installation de chantier ;

o les études et piquetage;

o le projet d’exécution

o fourniture et pose des lampadaires de technologie all in one ;

o la réalisation des massifs d’ancrage en béton armé ;

o la réalisation des tests de fonctionnement ;

o la formation du personnel en charge de l’entretien des lampadaires solaires ;

o les réglages divers.

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de soixante-dix millions (70 000 000) francs CFA TTC.

Les travaux sont répartis en un lot unique.

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais éligibles et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2024 et suivants.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôtel de ville YINGUI dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à l’Hôtel de ville de YINGUI, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de YINGUI.

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, seront déposées sous pli fermé contre récépissé à l’Hôtel de ville de YINGUI, au plus tard le 11 Octobre 2024 à 11 heure locale et devra porter la mention suivante:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE
N°008 BIS/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 DU 10 Mai 2024_

POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION DE 50 LAMPADAIRES SOLAIRES
ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W DANS LA VILLE DE YINGUI »

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant égal à un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA, d’une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le Ministère changé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 11 Octobre 2024 à 12 heures locale par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de YINGUI, dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

a. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment:

-absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures ;

-absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres;

-fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

-omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

-note technique inférieure à 80% (au moins 62 « OUI » sur 77) ;

-absence d’une attestation de non-abandon d’un chantier sur l’honneur ;

-absence de ou capacité financière inférieur à cinquante millions (50 000 000) Francs CFA ;

b. Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

-La capacité financière ;

-les références ;

-le délai d’exécution ;

-le personnel ;

-les matériels.

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offre.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Hôtel ville de YINGUI.

Le Maire de la Ville de Douala lance un Appel d’Offres National Ouvert pour le recrutement d’un cabinet conseil devant accompagner la Communauté Urbaine de Douala à la structuration d’une opération de rachat de société exploitant une carrière dans la localité de Logbajeck (Commune de Dibamba) au titre de l‘exercice 2024 et suivants.

Les prestations, définies dans les Termes de Référence,

visent à la réalisation des objectifs suivants :

– Déterminer la surface, le volume, et la qualité de la roche, objet de la carrière visée ;

– S’assurer que les produits objets de la roche permettent la production des matériaux répondant aux besoins des travaux routiers de la Ville de Douala;

– Engager l’ensemble des due diligences comptables, financières, juridiques et sociales en vue de sécuriser l’acquisition visée par l’analyse de la situation de société cédante ;

– Proposer un modèle juridico-financier et un plan de reprise de la société cédante.

Le coût des prestations s’élève à quarante (40 000 000) millions Francs CFA TTC.

Les prestations sont constituées en un lot.

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux Cabinets Conseils, Cabinets d’expertise en finance, Cabinets d’expertise comptabilité et Audit, en Droit, ou groupement d’entreprises de droit Camerounais, exerçant dans un secteur similaire, à l’exclusion des entreprises se trouvant sous le coup d’une suspension suite à la résiliation d’un marché, en application de l’article 184 du Code des Marchés Publics en vigueur.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget de la Communauté Urbaine de Douala Toutes Taxes Comprises de l’exercice 2024 et suivants la ligne d’imputation n° 612106 : honoraires versés.

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté gratuitement dans les services du Maitre d’Ouvrage aux heures ouvrables, dès publication du présent avis, à l’adresse ci-après :

Communauté Urbaine de Douala

Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics

Sise à 1.049 de la Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5è étage, à côté de la Délégation Régionale de la Forêt et de la Faune.

BP : 43 Douala, Tél. : 23 42 15 09.

Site web: www.douala.cm

Email: Cudcabmaire.ps@douala.cm

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables, dès publication du présent avis, à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 4ème étage de l’immeuble SCI-Bonanjo situé à l’angle du 1.049 de la rue Pasteur à Bonanjo, BP 43 Douala – Cameroun ; Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950 contre présentation d’un reçu de versement de la somme non remboursable de soixante-cinq mille (65 000) FCFA payable au compte de CAS-ARMP N° 33598800001-89 ouvert auprès des agences BICEC des Chefs-lieux des Régions et des Villes de Dschang et Limbé. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise ou désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Chaque offre rédigée en français et/ou en anglais en neuf (09) exemplaires dont un (01) original et sept (07) copies + une (01) version numérique et une offre financière témoin marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé à la DSGP/Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 5ème étage de l’immeuble SCI-Bonanjo situé à l’angle du 1.049 de la Rue Pasteur à Bonanjo, BP 43 Douala – Cameroun ; Tél. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, au plus tard le 28 OCT 2024 à 12h00 précises, heure locale et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°029/AONO/CUD/CIPM2/2024 DU 04 OCT 2024

RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL DEVANT ACCOMPAGNER LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA A LA STRUCTURATION D’UNE OPERATION DE RACHAT DE SOCIETE EXPLOITANT UNE CARRIERE DANS LA LOCALITE DE LOGBAJECK (COMMUNE DE DIBAMBA).

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Une offre témoin scellée sera transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics pour conservation.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres est de soixante (60) jours.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO dont le montant s’élève à huit cent mille (800 000) FCFA et valable jusqu’à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

▪ les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

▪ les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

▪ les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

▪ les plis non-conformes au mode de soumission

▪ Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Pour le cas de l’Appel d’Offres Restreint (ouverture en 02 temps) : il y a lieu de relever qu’en plus du nombre d’exemplaires de l’offre financière requis, le soumissionnaire est tenu de présenter un exemplaire de cette offre financière, dans une enveloppe scellée pour servir d’offre témoin marquée comme telle, et destinée à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics pour conservation. Le défaut de présentation de cette offre témoin entraîne l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné, dès l’ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés.

L’ouverture des offres se fera en deux (02) temps.

1. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 28 OCT 2024 à 13H00, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans la salle de réunions sise au sous-sol du Cercle Municipal Multimédia de Douala.

2. L’ouverture des offres financières aura lieu à une date ultérieure par la Commission de Passation des Marchés et communiqués aux soumissionnaires techniquement qualifiés.

Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de l’offre peuvent y assister.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes parle service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqués dans le RPAO, entrainera le rejet de l’Offre.

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires du présent appel d’offres sont les suivants :

Critères administratifs :

– Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;

– Absence ou non-conformité d’une pièce du Dossier administratif 48 heures après ouverture des offres ;

– Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

– Absence de l’offre financière témoin à l’ouverture des plis ;

Critères techniques :

– Note technique inférieure à 70 points sur 100.

Critère financier :

– Absence d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau de prix unitaire (BPU).

Critères essentiels

Les offres techniques seront évaluées sur cent (100) points.

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

Cette évaluation a pour but de faire ressortir les offres admises à l’analyse financière, c’est-à-dire, celles dont les notes sont supérieures ou égales à 70 points sur 100.

L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’Offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’Offre aura été évaluée la mieux-disante en incluant le cas échéant les remises en lettres et en chiffres proposées.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’adresse ci-après :

Communauté Urbaine de Douala

Direction des Services Généraux et du Patrimoine/Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics

Sise à 1.049 de la Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5è étage, à côté de la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune. BP : 43 Douala,
Tél. : 23 42 15 09. Site web: www.douala.cm Email: Cudcabmaire.ps@douala.cm

Avec copie à la Direction des Affaires Financières et du Budget Sise à l’Hôtel de Ville de Bonanjo.

Le Maire de la Ville de Douala, lance un Appel d‟Offres National Ouvert pour l‟acquisition du matériel roulant pour la régie de la propreté urbaine (RPU) de la Communauté Urbaine de Douala.

Les prestations objet du présent Appel d‟Offres comprend la fourniture de : « un (01) camion Ampliroll, un (01) camion Grue;

Outre cette fourniture, les prestations comprennent la formation des techniciens à l’entretien et la maintenance des engins pendant la période de garantie de l’ensemble des équipements sus-évoqués.

Le coût prévisionnel de l’acquisition à l’issue des études préalables est de deux cent millions (200 000 000) Francs CFA. :

Lot 1   (110 000 000) FCFA

Lot 2   (90 000 000) FCFA

La prestation est repartie en un (02) lots

Lot1 « un (01) camion Ampliroll,

Lot2 un (01) camion Grue;

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par la Communauté Urbaine de Douala (CUD) pour l‟exercice 2024 et suivant

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, dès publication du présent Avis, à l‟adresse ci-après :

Communauté Urbaine de Douala,

Direction des Services Généraux et du Patrimoine,

Sous-direction de la Passation des Marchés, sis au

210, Rue Pasteur (1.049), 5ème étage de l‟immeuble SCI Bonanjo,

B.P : 43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09 Douala- Cameroun / Fax : (237) 233 426 950.

Site web : www.douala.cm

Email : Cudcabmaire.ps@gmail.com

Le dossier peut être obtenu à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, à l’immeuble SCI BONANJO 5ème étage sis à 1.049 rue Pasteur, BP.43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09 Douala-Cameroun/ Fax : (237) 233 426 950, sur présentation d‟un reçu de versement au titre de frais d‟achat du dossier d‟une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA, payable au compte de CAS-ARMP n° 33598800001 – 89 ouvert auprès des agences BICEC des chefs-lieux des Régions et des Villes de Dschang et Limbé.

Chaque offre rédigée en français et/ou en anglais en neuf (09) exemplaires dont une copie numérique, un (01) original et sept(07) copies marqués comme tels devra parvenir à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, à l’immeuble SCI BONANJO 5ème étage sis à 1.049 rue Pasteur, BP.43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09 Douala-Cameroun au plus tard le 1ER Novembre 2024 à 12 heures 00 précises, heure locale, et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 30/AONO/CUD/CIPM 2/2024 DU 04 OCTOBRE 2024 RELATIF A L’ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT (CAMION AMPLIROLL, ET CAMION GRUE) POUR LA REGIE DE LA PROPRETE URBAINE (RPU) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum d‟exécution prévu est de huit (08) mois répartis comme suit pour le lot unique:

– Délai de livraison de la fourniture : huit (08) mois;

– Service Après-Vente : douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d‟assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO. La caution est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres et s‟élève à : Le Lot 1 deux millions deux cent mille (2 200 000) FCFA et Lot 2 un million huit cent mille (1 800 000) FCFA.

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé. Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

• les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,
• les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
• les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;
• les plis non-conformes au mode de soumission
• Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

L’ouverture des offres se fera en un seul temps.

L’Ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu au plus tard le 1ER Novembre 2024 à 13 heures 00, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans sa salle de réunions sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1er à Bonanjo.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dument mandatée.

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires de l’Appel d’Offres sont les suivants :

ADMINISTRATIFS

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis;
• Absence ou non-conformité au-delà de 48 h après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif ;
• Présence dans le répertoire des entreprises défaillantes publié par le MINMAP;
• Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
• Absence de l’autorisation du fabricant ou de l’accord de partenariat du concessionnaire en cas de représentation

TECHNIQUES

• N’avoir pas réalisé au moins un (01) projet de fourniture de même complexité au cours des cinq (05) dernières années, d’un montant d’au moins : « cent millions (100 000 000) FCFA .
• N’avoir pas satisfait à au moins cinq (05) des six (06) critères essentiels.

Caractéristiques techniques majeures LOT1

FINANCIERS

• Absence ou modification d’une quantité du DQE;
• Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU.

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

• Conformité du matériel à livrer
• Absence d’engagement sur l’honneur de disposer d’un garage professionnel implanté dans la Ville de Douala;
• Justifier d’une garantie d’au moins un (01) an pour le matériel à livrer
• Ligne de crédit d’au moins quatre-vingt pour cent (80%) du montant prévisionnel du projet ;
• Expérience du soumissionnaire dans le domaine
• Preuve d’acceptation des conditions du marché (Cahier des Clauses Administratives Particulières et Spécifications Techniques paraphés à chaque page, signé, daté et cacheté à la dernière page).

L’Autorité Contractante, Maître d’ouvrage, attribuera le Marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

NB : Les rabais consentis par l’entreprise doivent être inscrits en lettres et en chiffres et motivés ;

Un soumissionnaire peut être adjudicataire des deux (02) lots

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, à l’immeuble SCI BONANJO 5ème étage sis à 1.049 rue Pasteur, BP.43 Douala, Tél: 233 42 15 09 Douala-Cameroun/ Fax : (237) 233 426 950.

Département de l’Entretien des Infrastructures et de la Construction de la Communauté Urbaine de Douala, à l’immeuble SCI BONANJO 5ème étage sis à 1.049 rue Pasteur.

Le Maire de la Ville de Douala, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’acquisition du matériel roulant pour la régie de la propreté urbaine (RPU) de la Communauté Urbaine de Douala.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres comprennent la fourniture de : « un (01) camion Benne,

Outre cette fourniture, les prestations comprennent la formation des techniciens à l’entretien et la maintenance des engins pendant la période de garantie de l’ensemble des équipements sus-évoqués.

Le coût prévisionnel de l’acquisition à l’issue des études préalables est de quatre-vingt millions (80 000 000) Francs CFA.

Les prestations sont reparties en un (01) lot unique, la livraison d’Un (01) camion Benne

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par la Communauté Urbaine de Douala (CUD) et suivant

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, dès publication du présent Avis, à l‟adresse ci-après :

Communauté Urbaine de Douala,

Direction des Services Généraux et du Patrimoine,

Sous-direction de la Passation des Marchés, sis au

210, Rue Pasteur (1.049), 5ème étage de l‟immeuble SCI Bonanjo,

B.P : 43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09 Douala- Cameroun / Fax : (237) 233 426 950.

Site web : www.douala.cm

Email : Cudcabmaire.ps@gmail.com

Le dossier peut être obtenu à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, à l’immeuble SCI BONANJO 5ème étage sis à 1.049 rue Pasteur, BP.43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09 Douala-Cameroun/ Fax : (237) 233 426 950, sur présentation d’un reçu de versement au titre de frais d’achat du dossier d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA, payable au compte de CAS-ARMP n°33598800001 – 89 ouvert auprès des agences BICEC des chefs-lieux des Régions et des Villes de Dschang et Limbé.

Chaque offre rédigée en français et/ou en anglais en neuf (09) exemplaires dont une copie numérique, un (01) original et sept (07) copies marqués comme tels devra parvenir à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, à l’immeuble SCI BONANJO 5ème étage sis à 1.049 rue Pasteur, BP.43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09 Douala-Cameroun au plus tard le 1ER Novembre 2024 à 12 heures 00 précises, heure locale, et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 031/AONO/CUD/CIPM2/2024 DU 04 OCTOBRE 2024

RELATIF A L’ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT (CAMION BENNE) POUR LA REGIE DE LA PROPRETE URBAINE (RPU)
DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum d’exécution prévu est de huit (08) mois répartis comme suit pour le lot unique:

• Délai de livraison de la fourniture : huit (08) mois;
• Service Après-Vente : douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO. La caution est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres et s’élève à un million six cent mille (1 600 000) FCFA.

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé. Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

• Les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires ;
• Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
• Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;
• Les plis non-conformes au mode de soumission ;
• Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

L’ouverture des offres se fera en un seul temps.

L’Ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu au plus tard le 1ER Novembre 2024 à 13 heures 00, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans sa salle de réunions sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1er à Bonanjo.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dument mandatée.

Critères éliminatoires

Ces critères entraînent le rejet de l’offre du soumissionnaire :

ADMINISTRATIFS

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis;
• Absence ou non-conformité au-delà de 48 h après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif ;
• Présence dans le répertoire des entreprises défaillantes publié par le MINMAP;
• Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
• Absence de l’autorisation du fabricant ou de l’accord de partenariat du concessionnaire en cas de représentation

TECHNIQUES

• N’avoir pas réalisé au moins un (01) projet de fourniture de même complexité au cours des cinq (05) dernières années, d’un montant d’au moins : « cent millions (100 000 000) FCFA ».
• N’avoir pas satisfait à au moins cinq (05) des six (06) critères essentiels.

Caractéristiques techniques majeures

FINANCIERS

• Absence ou modification d’une quantité du DQE ;
• Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU.

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

• Conformité du matériel à livrer
• Absence d’engagement sur l’honneur de disposer d’un garage professionnel implanté dans la Ville de Douala;
• Justifier d’une garantie d’au moins un (01) an pour le matériel à livrer
• Ligne de crédit d’au moins quatre-vingt pour cent (80%) du montant prévisionnel du projet ;
• Expérience du soumissionnaire dans le domaine
• Preuve d’acceptation des conditions du marché (Cahier des Clauses Administratives Particulières et Spécifications Techniques paraphés à chaque page, signé, daté et cacheté à la dernière page).

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres, disposant de capacité techniques et financières requises pour exécuter le contrat de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-distante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant Quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, à l’immeuble SCI BONANJO 5ème étage sis à 1.049 rue Pasteur, BP.43 Douala, Tél: 233 42 15 09 Douala-Cameroun/ Fax : (237) 233 426 950.

Département de l’Entretien des Infrastructures et de la Construction de la Communauté Urbaine de Douala, à l’immeuble SCI BONANJO 5ème étage sis à 1.049 rue Pasteur.

Dans le but d’améliorer les conditions de conservation de ses archives, le Directeur Général envisage la construction d’un centre d’archivage au Crédit Foncier du Cameroun. Dans cette optique, il lance un Appel d’Offres National Restreint pour la maitrise d’œuvre complète dudit centre.

Les prestations objet du présent DAO se subdivisent en deux étapes à savoir :
    Phase 1 : ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES
•    Etudes esquisse (ESQ) ;
•    Etude d’Avant-Projet Sommaire (APS) ;
•    Etude d’Avant-Projet Définitif (APD) ;
•    Etude de Projet (PRO) ;
•    Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
    Phase 2 : SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
Cette phase est constituée des trois missions suivantes :
•    Mission 1 VISA : Examen de la conformité au projet et visa sur les plans d’exécution de l’entreprise ;
•    Mission 2 DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux
•    Mission 3 (AOR) : Assistance aux opérations de réception (AOR).

Le cout prévisionnel de cette prestation est de Cent Quatre-Vingt Neuf Millions Deux Cent Trente Mille Huit Cent Treize (189 230 813) Francs CFA tout taxes comprises dont Soixante-Sept Millions Sept Cent Quatre-Vingt Seize Mille Six Cent Six (67 796 606) francs CFA pour la phase d’études architecturales et techniques Cent Vingt-Un Millions Quatre Cent Trente-Quatre Mille Deux Cent Sept (121 434 207) pour la phase du suivi et du contrôle de l’exécution.

Les prestations objet du présent appel d’offres sont organisées en lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à tous les cabinets et groupements de cabinets retenus dans le cadre de l’ASMI N°001/ASMI/CFC/2024 du 21 Juin 2024 pour la préqualification de consultant (firme) en vue de la Maîtrise d‘Œuvre complète du projet de construction à Yaoundé d’un centre d’archivage pour le compte du Crédit Foncier du Cameroun

Les prestations objet du présent Appel d’Offre National Restreint sont financées par le budget d’investissement du Crédit Foncier du Cameroun, Exercice 2024 et suivant, ligne budgétaire « Constructions ».

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès de la Direction des Affaires Générales du CFC à la Sous-Direction du Patrimoine et des Archives, Service du Patrimoine située au 2e étage de l’immeuble siège du CFC, porte 202, BP 1531 Yaoundé, Téléphone : 222 23 52 15 – Télécopie : 222 23 52 21.

Le Dossier d’Appel d’Offres National Restreint peut-être retiré, dès publication du présent avis, auprès de la Direction des Affaires Générales du CFC, Sous-Direction du Patrimoine et des Archives, Service du Patrimoine sis au 2ème étage, porte 202 de l’Immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun Tél. : 222 23 02 37 / 222 23 52 17, Fax : 222 23 52 21, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de Deux Cent Mille (200 000) francs CFA sur le compte intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » ouvert à la banque BICEC.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six copies marqués comme tels, devra parvenir au bureau du Chef de Service du courrier sis au 8e étage, porte 814 de l’immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun Tél. : 222 23 52 17, Fax : 222 23 52 21, au plus tard le 30 Octobre 2024 à 11 heures et devra porter la mention
 « APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°16/AONR/CFC/CIPM/2024 DU 04/10/2024 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE COMPLETE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ARCHIVAGE AU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN
« A ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres est de vingt-quatre (24) mois + 12 mois pour la garantie réparti ainsi qu’il suit :
–    Le délai d’exécution des prestations de l’étape 1 est fixé à Six (06) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations. Ce délai n’inclut pas le temps nécessaire pour la validation des différents livrables.
–    Le délai d’exécution de la phase 2 consacrée au suivi de l’exécution des travaux est fixé à dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer ces prestations.
L’édifice devant abriter le centre des archives du Crédit foncier du Cameroun devra être construite sur un terrain d’une superficie de mille trois cent (1300) mètres carrés, est situé à Mbankolo.

Sous peine de rejet, chaque soumission doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant Trois Millions Sept Cent Quatre-Vingt-Quatre Mille Six Cent Seize (3 784 616) francs CFA établie par une banque ou un établissement financier de premier ordre agréé par le ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’une durée de validité de cent vingt jours (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.
Elle sera libérée d’office après publication des résultats d’attribution pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, ce cautionnement sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront être datées de moins de trois (03) mois à la date originale de remise des offres.

L’ouverture des offres se fera en deux temps. L’ouverture des offres administratives et techniques se fera le même jour que la date limite de dépôt, à 12 heures précises, par la Commission Interne de Passation Des Marchés du Crédit Foncier du Cameroun siégeant dans la salle de réunion du 5ème étage de l’immeuble siège du CFC, porte 502.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dument mandatés et ayant une parfaite connaissance de l’offre peuvent assister à cette séance d’ouverture.

14.1.    Critères éliminatoires
N°    DÉSIGNATION DES CRITÈRES    OUI    NON
1    Absence ou non-conformité d’une pièce administrative au-delà de 48 heures suivant l’ouverture des offres        
2    Absence de la caution de soumission timbrée        
3    Fausses déclarations ou pièces falsifiées        
4    Omission de renseignement dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié        
5    Offre financière incomplète        
6    Absence du sous-détail d’un prix        
7    Note obtenue inférieure sur critères essentiels à 70/100        
8    Présence d’information financière dans l’offre technique et/ou administratif        
9    Absence d’une attestation de surface financière d’une valeur de Soixante Douze Millions (72 000 000), délivrée par une ou plusieurs banques de premier ordre ou des organismes financiers agréés par le ministère des finances du Cameroun        
NB : Seules les offres ayant satisfait à tous les critères éliminatoires et ayant obtenu une note technique supérieure à 70% sur l’évaluation des critères essentiels, feront l’objet d’une évaluation financière
14.2.    Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :
N°    DÉSIGNATION DES CRITÈRES
1    Présentation générale de l’offre
2    Pertinence et cohérence de la note méthodologique et du plan de travail
3    Qualification et expérience du personnel ressource
4    Expérience dans la réalisation des prestations similaire
5    Moyens matériels et logistiques
    Total

Le marché sera attribué au soumissionnaire pour lequel le dossier administratif sera complet et à jour, l’offre technique jugée conforme et dont l’offre financière sera jugée la mieux-disante sur le plan technico-financier, c’est à dire qui aura obtenu la note globale la plus élevée.
Note Globale Ng=0.80Nt + 0,20Nf

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

Des informations complémentaires sur l’Appel d’Offres peuvent être obtenues aux heures ouvrables à la Direction de Affaires Générales, Sous-direction du Patrimoine et des Archives, sis au 2ème étage, porte 219 de l’immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun.