1.Objet

Dans le cadre de l’exécution des travaux en titre, le Préfet du Département du MAYO LOUTI, Maître d’Ouvrage Délégué et Autorité Contractante lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour le compte de l’Administration bénéficiaire.

2.Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

ü  100 TRAVAUX GENERAUX

ü  200 TERRASSEMENTS

ü  300 FONDATIONS GENERALES

ü  400 ELEVATIONS ET SUPERSTRUCTURES

ü  500 PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE

ü  900 ELECTRICITE COURANT FORT – COURANTS FAIBLES –  CLIMATISATION 

ü  1300.1 RESEAU D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES / EAUX VANNES

ü  1300.3 ESPACES VERTS

3.Coût Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 100 000 000 (Cent millions) F CFA pour la phase I.

4.Allotissement

Les travaux sont en lot unique.

5.Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité des conditions, aux entreprises de droit camerounais installées au Cameroun ayant une expérience dans le domaine.

La participation des entreprises sous forme de groupement ou de sous-traitance est admise conformément à la réglementation en vigueur.

6.Financement

Les  travaux  objet  du  présent  appel  d’offres sont financés par le Budget d’Investissements Publics (BIP) de la République du Cameroun  de l’exercice  2024 sur  la  ligne  d’imputation budgétaire 58 36 125 05 330001 523112.

7.Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Préfecture de GUIDER, Secrétariat Particulier, Téléphone : 222 39 51 14 / 222 39 51 01 dès publication du présent avis.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat Particulier de la Préfecture de GUIDER, Téléphone : 222 39 51 14 / 222 39 51 01   dès publication du présent avis par voie de presse écrite (JDM, Cameroon-tribune) et par voie d’affichage dans les locaux de ladite structure, contre versement d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA, payable au Trésor Public.

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Préfecture de GUIDER, Secrétariat Particulier, au plus tard le 08/10/2024 à 13 heures et devra porter la mention:

« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’Urgence

 N°002/AONO/RN/D42/CDPM/2024 du 19/09/2024

Pour les travaux de construction de la Délégation Départementale des Travaux Publics du MAYO LOUTI (R+1) à GUIDER, Département du MAYO LOUTI, Région du NORD, PHASE I.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10.Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre (04) mois maximum par phase à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant égal à Deux millions (2 000 000) F CFA et valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12.Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service  émetteur ou une autorité  administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux  prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée  en un (01) seul temps dans la salle de réunion de la Préfecture de GUIDER. L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 08/10/2024  à 14 heures précises, heure locale, par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics du MAYO LOUTI.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14.Critères d’évaluation

1. Critères éliminatoires

1.1 Offre Administrative

• Absence de la Caution de soumission,
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
• Absence ou non-conformité d’une pièce administrative relevée dans le dossier au-delà des 48 heures accordées.

1.2 Offre Technique

• Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
• Absence de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire atteste que non seulement il n’a pas abandonné le marché au cours des trois dernières années, mais aussi, il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ;
• Non possession en propre ou en location d’un véhicule de liaison de type pick-up ou camionnette (pièces justificatives : copie certifiée de la carte grise ou attestation de dédouanement si matériel en propre ou copie certifiée de la carte grise assortie d’une attestation de location signée de deux parties et certifiée par une autorité compétente si matériel en location);
• Absence de l’attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire ;
• Absence de planning d’exécution des travaux; 
• Note technique inférieure à 14 oui sur 18.

1.3 Offre financière

• Offre financière incomplète ;
• Non-conformité du modèle de soumission;
• Non-respect des quantités des tâches du devis quantitatif issu du DAO ;
• Absence d’un prix unitaire quantifié.

2. Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:

• situation financière ;
• Expérience ;
• Personnels ;
• Matériels ;
• Méthodologie d’exécution des travaux et planning
• Présentation générale des offres

15.Attribution

Le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres. Ce dernier devra disposer des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et l’offre étant évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires sur l’Appel d’Offres peuvent être obtenus auprès du Secrétariat particulier de la Préfecture de GUIDER.

«  Pour tout acte de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP au numéro suivant : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 »

1.Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre des Projets à Impacts Rapides, le Maire de la Commune de GUERE, Maîtres d’Ouvrage, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la construction d’un centre de santé intégré dans la localité de ARKOUNA

2.Consistance des prestations

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent les opérations suivantes :

• Travaux préparatoires ;
• Fondations ;
• Elévation ;
• Charpente-Couverture-Plafonnage ;
• Menuiserie bois et métallique ;
• Electricité ;
• Peinture ;
• VRD ;
• Plomberie et sanitaire.

3.Cout Prévisionnel

Soixante dix millions : 70 000 000 F CFA

4.Allotissement

Lot unique

5.Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine du bâtiment. Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

6.Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Communal du FEICOM, Exercice 2024, pour un coût estimatif total de 70 000 000 FCFA.

7.Consultation du Dossier

Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de GUERE.

8.Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Commune de GUERE, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable d’un montant de  100 000  Fcfa (cent mille franc cfa) à la Recette  Municipale de GUERE au titre des frais d’achat du dossier d’appel d’offres.

9.Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de la Commune de GUERE, le 30/09/2024 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention : 

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°13/AONO/C-GUERE/CIPM/TBEC/2024 DU 02/09/2024 POUR

LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE INTEGRE A ARKOUNA DANS LA COMMUNE DE GUERE

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

10.Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de Cinq (05) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres et d’un montant de 1 400 000 Fcfa

12.Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps, le 30/09/2024 à 11 heures précises dans la salle de délibération de la Commune de GUERE en présence des soumissionnaires. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier. Toutefois, une personne supplémentaire agissant comme interprète est acceptée, si nécessaire.

14.Critères d’évaluation

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

• 1^èreétape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
• 2^eétape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
• 3^eétape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

 Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

Critères éliminatoires

Pièces administratives

1. a)Dossier incomplet ;
2. b)Pièce falsifiée ou non authentique ;
3. c)Absence de la caution de soumission.

Offre technique

1. a)Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
2. b)Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;
3. c)Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
4. d)Non satisfaction, au moins, àdix neuf (19) critères essentiels sur vingt six (26).
5. e)N’avoir pas abandonné un chantier au cours de trois dernières années.

Offre financière

1. a)Offre financière incomplète ;
2. b)Pièces non conformes ;
3. c)Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
4. d)Absence d’un sous-détail de prix.

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 27 critères essentiels ci-dessous :

1. a)Présentation générale sur3 critères ;
2. b)Expérience générale de l’Entreprise sur1 critère ;
3. c)Expérience dans les travaux similaires sur1 critère ;
4. d) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur4 critères;
5. a)Moyens logistiques sur3 critères ;
6. b)Le matériel de chantier à mobiliser sur5 critères ;
7. c)Le matériel de sécurité sur2 critères ;
8. d)La méthodologie d’exécution sur2 critères ;
9. e)Organisation et déroulement du Projet sur2 critères ;
10. f)Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 4 critères.

15.Attribution

Le Maire de la Commune de GUERE, Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de GUERE et du FEICOM Extrême-Nord.

1.Objet

   Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu de la Banque Mondiale le financement IDA 6770 – CM pour l’exécution du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée de la Bénoué (VIVA-BENOUE) et se propose d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements autorisés au titre du Contrat pour lequel cette Demande de cotation est publiée.

2.Consistance des prestations

  Il est prévu dans le cadre de l’exécution dudit projet la sollicitation des prestations de services relatives à l’acquisition de fournitures en trois (03) lots : Lot 1 : Consommables informatiques, Lot 2 : Fournitures de bureau , Lot 3 :  Produits d’entretien des bureaux et sanitaires .

3.Cout Prévisionnel

0

4.Allotissement

   Il est prévu dans le cadre de l’exécution dudit projet la sollicitation des prestations de services relatives à l’acquisition de fournitures en trois (03) lots : Lot 1 : Consommables informatiques, Lot 2 : Fournitures de bureau , Lot 3 :  Produits d’entretien des bureaux et sanitaires .

5.Participation et origine

   Elle est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais, justifiant d’une bonne expérience dans le domaine.

6.Financement

Le financement relatif à ce Marché est assuré par le Crédit IDA N° 6770 – CM de l’Association Internationale de Développement (IDA).

7.Consultation du Dossier

Le Coordonnateur invite tous les prestataires intéressés à consulter et à retirer gratuitement la Demande de Cotation à l’adresse ci-dessous, dès publication de la présente Lettre de Demande de Cotation.

8.Acquisition du Dossier

Le Coordonnateur invite tous les prestataires intéressés à consulter et à retirer gratuitement la Demande de Cotation à l’adresse ci-dessous, dès publication de la présente Lettre de Demande de Cotation. 

9.Remises des offres

   Elles devront être déposées en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telle à l’adresse ci-dessous au plus tard le 11 OCTOBRE 2024 à 10 heures, heure locale et contenant la mention :

          << DEMANDE DE COTATION N°005/DC/ MINEPAT/MEADEN/VIVA-BENOUE/UGP/CSPM/RAF/SPM/2024 du 19 SEPTEMBRE 2024 19 SEPTEMBRE 2024 relative à l’acquisition de fournitures en trois (03) lots ; Lot 1 : Consommables informatiques, Lot 2 : Fournitures de bureau, Lot 3 : Produits d’entretien des bureaux et sanitaires.

                                                            [Préciser le Nº du LOT à soumissionner]

       A N’OUVRIR QU’EN SALLE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES >>.

10.Delai de Livraison

Les prestations se feront dans un délai de Quarante-cinq (45) jours dès Notification de l’Ordre de Service de Démarrer.

11.Cautionnement Provisoire

 la caution de soumission timbré au taux en vigueur assortie d’un récépissé de consignation délivré par la Caisse de Dépôt et Consignation (CDEC) (obligatoires et éliminatoires) par lot d’un montant de:

–          Lot 1 : Neuf cent soixante mille (960 000) F CFA ;

–          Lot 2 : Deux cent trente mille (230 000) F CFA ;

–          Lot 3 : Trois cent quarante mille (340 000) F CFA ;

12.Recevabilité des Offres

   Elles devront être déposées en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telle à l’adresse ci-dessous au plus tard le 11 OCTOBRE 2024 à 10 heures, heure locale et contenant la mention :

          << DEMANDE DE COTATION N°005/DC/ MINEPAT/MEADEN/VIVA-BENOUE/UGP/CSPM/RAF/SPM/2024 du 19 SEPTEMBRE 2024 19 SEPTEMBRE 2024 relative à l’acquisition de fournitures en trois (03) lots ; Lot 1 : Consommables informatiques, Lot 2 : Fournitures de bureau, Lot 3 : Produits d’entretien des bureaux et sanitaires.

                                                            [Préciser le Nº du LOT à soumissionner]

       A N’OUVRIR QU’EN SALLE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES >>.

13.Ouverture des Plis

     Les cotations seront ouvertes le 11 OCTOBRE 2024 à 11 heures 00 mn par la Commission Spéciale de Passation de Marchés (CSPM) du Projet VIVA BENOUE en présence des soumissionnaires ou de leur représentant dûment mandaté qui souhaitent être présents à l’ouverture, dans la salle de conférences de la MEADEN.

14.Critères d’évaluation

La Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) désignera une sous-commission d’analyse qui procèdera à l’évaluation selon l’ordre ci-après :

1. L’examen de la recevabilité des pièces administratives. L’offre du soumissionnaire devra comporter les pièces administratives listées ci-dessous et datées de moins de trois (03) mois.

Pièces Administratives :

1. a)une Attestation d’Immatriculation timbrée;
2. b)une Attestation de non faillite ;
3. c)une Attestation de Conformité Fiscale timbrée;

d)une Attestation de Non Exclusion des Marchés Publics signée par l’ARMP et spécifique à la présente soumission ;

1. e)une Attestation Pour Soumission délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNPS) et spécifique à la présente soumission ;
2. f)une Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre datant de moins de trois (03) mois ;
3. g)la caution de soumission timbré au taux en vigueur assortie d’un récépissé de consignation délivré par la Caisse de Dépôt et Consignation (CDEC) (obligatoires et éliminatoires) par lot d’un montant de:

–          Lot 1 : Neuf cent soixante mille (960 000) F CFA ;

–          Lot 2 : Deux cent trente mille (230 000) F CFA ;

–          Lot 3 : Trois cent quarante mille (340 000) F CFA ;

1. h)le plan de localisation signé sur l’honneur et précisant la Commune. 

N.B.1 : Exceptée la caution de soumission timbré et le récépissé de consignation, l’absence de l’une des pièces administratives ne constituera pas un motif de rejet de l’offre. Néanmoins, la présentation de ces pièces conformes, signées et datées seront une condition d’attribution du marché.

1. L’analyse technique consistera à vérifier si :

ü  Le délai de livraison est conforme avec les attentes du Maitre d’ouvrage ;

ü  les justificatifs des marchés similaires produits pour chacun des lots soumissionnés

 par le prestataire sont probants 

ü  La lettre de demande de cotation et la lettre de marché sont dument remplies et/ou paraphées et signées.

N.B.2 : Seules les offres jugées conforme pour l’essentiel feront l’objet de l’analyse financière.

Exigences techniques

ü  La Description Techniques des fournitures proposées ; 

ü  Le Projet de Lettre de Marché, rempli, daté, signé et cacheté ;

ü  La lettre de demande de cotation daté, signé et cacheté ;

ü  Joindre les fiches techniques du fabriquant des fournitures proposées ;

ü  La présentation d’une liste de marchés similaires (au moins deux (02) marchés similaires d’un montant minimum de vingt millions (20 000 000) Francs CFA Hors Taxes chacun en tant qu’entreprise principale au cours des cinq (05) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

ü  Une Attestation de Capacité Financière d’au moins Dix millions (10 000 000) Francs CFA délivré par une banque de 1^er ordre agréée par le ministère en charge des finances.

N.B.3 : Joindre les copies des 1ères et dernières pages des contrats et procès-verbaux de réception y relatifs.

1. L’analyse financière consistera à vérifier si :

ü  Le devis quantitatif et estimatif est conforme à celui demandé ;

ü  Tous les prix unitaires quantifiés sont présentés ;

Il s’agira également de vérifier les opérations arithmétiques en multipliant le cas échéant, le prix unitaire par les quantités et en utilisant le prix en lettre pour procéder aux corrections.

Exigences financières

ü  La Lettre de Soumission doit être suivant le modèle ci-dessous ;

ü  Le Bordereau Descriptif et Quantitatif dûment rempli, daté et signé.

N.B.4 : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

15.Attribution

   L’Autorité Contractante attribuera le marché sur proposition de la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) au soumissionnaire dont l’offre est jugée conforme pour l’essentiel à la Demande de Cotation et moins-disante, à condition qu’il soit jugé qualifié à exécuter de façon satisfaisante.

16.Durée Validité des Offres

Les cotations resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

17.Renseignements Complémentaires

    L’adresse de retrait de la Demande de Cotation est :

Bureau annexe du Projet sis à la Mission d’Etude pour l’Aménagement et le Développement de la Région du Nord (MEADEN) – Garoua / Cameroun, en face des bureaux de la Légion de Gendarmerie, rue secondaire Amadou Banisse. Tél. : (+237) 696 00 06 94/695 49 40 44, ou par courriel à l’adresse : vivabenoue237@gmail.com avec copie à spantami@yahoo.fr et à dokarimovic@hotmail.com.

1.Objet

Dans  le  cadre  de l’exécution du budget de l’exercice 2024, Le Maire de la ville de Garoua, (Autorité contractante) lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la fourniture et pose des panneaux et plaques d’identifications des rues sur certains artères de la ville de Garoua.

2.Consistance des prestations

Les  travaux  comprennent  notamment : 

¨             L’installation du chantier ;

¨             L’amené et le repli du matériel ;

¨             Les travaux préparatoires ;

¨             La fourniture des panneaux et plaques d’identification ;

¨             La pose des panneaux et plaques sur des portiques métalliques.

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 25 000 000 FCFA TTC.

4.Allotissement

Lot unique.

5.Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité des conditions à toutes les entreprises installées au Cameroun et ayant une expérience dans le domaine concerné.

6.Financement

Les   travaux   objet   du   présent   Appel   d’Offres sont financés sur budget de la Communauté Urbaine de Garoua, Exercice 2024.

7.Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Cabinet du Maire de la ville de Garoua dès publication du présent avis.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat Général de la Communauté Urbaine de Garoua dès publication du présent Avis d’Appel d’Offre, contre versement d’une somme non remboursable de Cinquante mille  (50 000) FCFA au titre des frais d’achat de dossier auprès du Receveur Municipal.

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont  l’original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la ville  le  09/10/2024 à 13 Heures et devra porter la mention :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 011/AONO/CUG/DEPP/AG/2024

du 16/09/2024  pour la fourniture et pose des panneaux et plaques d’identifications des rues sur certains artères de la ville de Garoua.

« En procédure d’urgence »

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Chaque offre devra être accompagnée d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent (500 000) FCFA établie par une banque de première catégorie.

10.Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le  Maître d’Ouvrage pour  la  réalisation  des  travaux  est  de soixante (60) jours.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque offre devra être accompagnée d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA établie par une banque de première catégorie.

12.Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission  établie par  une  banque  de  premier  ordre  agréée  par  le Ministre chargé des Finances. Toutes ces pièces doivent être valables pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

 Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service   émetteur   ou   une   autorité   administrative (Préfet, Sous-préfet,…),  conformément  aux  stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

 Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.

 Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable ; Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel  d’Offres.

13.Ouverture des Plis

 L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres technique et financière aura lieu le 09/10/2024 à 14 heures dans la salle des réunions de la CIPM de la Communauté Urbaine de Garoua.  

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

14.Critères d’évaluation

–      Absence d’une pièce administrative 48h après l’ouverture des offres ;

–      Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

–      Offre financière incomplète ;

–      Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;

–      Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de chantier au cours des trois dernières années ;

–      Absence d’un prix unitaire quantifié dans le DQE ou le SDPU ;

–      Note technique inférieure au seuil minimal requis, soit 70% ;

–      Absence de l’attestation de solvabilité délivrée par une banque agréée d’un montant minimum de 10 millions de fcfa.

13. Principaux critères de qualification

 Les critères relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

1.             Présentation générale de l’offre : oui/non
2. Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années supérieur ou égal à cinquante millions (50 000 000)FCFA : oui/non;
3. Les références de l’entreprise (au moins trois (03)) sur les 03 (trois) dernières années dans les marchés similaires : oui/non;
4. Le matériel de chantier à mobiliser : oui/non ;
5. Le personnel d’encadrement de l’entreprise : oui/non ;

 Seul les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70% des réponses positives seront éligibles à l’analyse financière ;

15.Attribution

A l’issue de l’évaluation, la Lettre Commande sera attribuée au soumissionnaire techniquement qualifié  ayant l’offre financière évaluée la moins disante.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au cabinet du Maire de la ville de Garoua ou à la Direction des Etudes, des Projets et Programmes de la Communauté Urbaine de Garoua.

1.Objet

Dans  le  cadre  de l’exécution du budget de l’exercice 2024, Le Maire de la ville de Garoua, (Autorité contractante) lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la fourniture et pose des panneaux et plaques d’identifications des rues sur certains artères de la ville de Garoua.

2.Consistance des prestations

Les  travaux  comprennent  notamment : 

¨             L’installation du chantier ;

¨             L’amené et le repli du matériel ;

¨             Les travaux préparatoires ;

¨             La fourniture des panneaux et plaques d’identification ;

¨             La pose des panneaux et plaques sur des portiques métalliques.

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 25 000 000 FCFA TTC.

4.Allotissement

Lot unique.

5.Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité des conditions à toutes les entreprises installées au Cameroun et ayant une expérience dans le domaine concerné.

6.Financement

Les   travaux   objet   du   présent   Appel   d’Offres sont financés sur budget de la Communauté Urbaine de Garoua, Exercice 2024.

7.Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Cabinet du Maire de la ville de Garoua dès publication du présent avis.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat Général de la Communauté Urbaine de Garoua dès publication du présent Avis d’Appel d’Offre, contre versement d’une somme non remboursable de Cinquante mille  (50 000) FCFA au titre des frais d’achat de dossier auprès du Receveur Municipal.

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont  l’original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la ville  le  09/10/2024 à 13 Heures et devra porter la mention :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 011/AONO/CUG/DEPP/AG/2024

du 16/09/2024  pour la fourniture et pose des panneaux et plaques d’identifications des rues sur certains artères de la ville de Garoua.

« En procédure d’urgence »

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Chaque offre devra être accompagnée d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent (500 000) FCFA établie par une banque de première catégorie.

10.Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le  Maître d’Ouvrage pour  la  réalisation  des  travaux  est  de soixante (60) jours.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque offre devra être accompagnée d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA établie par une banque de première catégorie.

12.Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission  établie par  une  banque  de  premier  ordre  agréée  par  le Ministre chargé des Finances. Toutes ces pièces doivent être valables pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

 Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service   émetteur   ou   une   autorité   administrative (Préfet, Sous-préfet,…),  conformément  aux  stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

 Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.

 Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable ; Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel  d’Offres.

13.Ouverture des Plis

 L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres technique et financière aura lieu le 09/10/2024 à 14 heures dans la salle des réunions de la CIPM de la Communauté Urbaine de Garoua.  

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

14.Critères d’évaluation

–      Absence d’une pièce administrative 48h après l’ouverture des offres ;

–      Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

–      Offre financière incomplète ;

–      Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;

–      Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de chantier au cours des trois dernières années ;

–      Absence d’un prix unitaire quantifié dans le DQE ou le SDPU ;

–      Note technique inférieure au seuil minimal requis, soit 70% ;

–      Absence de l’attestation de solvabilité délivrée par une banque agréée d’un montant minimum de 10 millions de fcfa.

13. Principaux critères de qualification

 Les critères relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

1.             Présentation générale de l’offre : oui/non
2. Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années supérieur ou égal à cinquante millions (50 000 000)FCFA : oui/non;
3. Les références de l’entreprise (au moins trois (03)) sur les 03 (trois) dernières années dans les marchés similaires : oui/non;
4. Le matériel de chantier à mobiliser : oui/non ;
5. Le personnel d’encadrement de l’entreprise : oui/non ;

 Seul les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70% des réponses positives seront éligibles à l’analyse financière ;

15.Attribution

A l’issue de l’évaluation, la Lettre Commande sera attribuée au soumissionnaire techniquement qualifié  ayant l’offre financière évaluée la moins disante.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au cabinet du Maire de la ville de Garoua ou à la Direction des Etudes, des Projets et Programmes de la Communauté Urbaine de Garoua.

1.Objet

Dans le cadre de l’amélioration du plateau technique des cliniques publiques vétérinaires, le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA), Maître d’Ouvrage , lance un appel d’offres national ouvert, en procédure d’urgence, relative à la maîtrise d’œuvre privée de la phase 1 des travaux de construction d’un bloc administratif devant abriter l’Hôpital régional vétérinaire de Yaoundé à Mvog-Betsi.

2.Consistance des prestations

Dans le cadre du contrat, le Cocontractant devra:

• Surveiller l’exécution des travaux ;
• Assurer le contrôle technique et géotechnique de la mise en œuvre des travaux ;
• Proposer à la signature du Chef de Service du marché des ordres de services nécessaires à la bonne exécution des travaux;
• Veiller à l’assurance de la qualité et à l’application des mesures de protection de l’environnement;
• Veiller à l’établissement des plans de récolement.

Les prestations du titulaire sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de huit millions (8 000 000) francs CFA.

4.Allotissement

La prestation ne fait pas l’objet d’un allotissement.

5.Participation et origine

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à tous les Bureaux d’Etudes Techniques de droit camerounais.

6.Financement

Les prestations objet de la présente consultation sont financées par le budget de fonctionnement du MINEPIA, Exercice 2024, sur la ligne d’imputation budgétaire n° 58 31 055 01 340010 361313 953

7.Consultation du Dossier

Le dossier de consultation peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du MINEPIA, sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, téléphone : 222 224 541, ou sur le site de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (www.armp.cm), dès publication du présent avis.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier de Consultation peut être obtenu au Service des Marchés Publics du MINEPIA, sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, téléphone : 222 224 541, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de quinze mille (15 000) francs CFA, payable au Trésor Public.

9.Remises des offres

Chaque offre sera rédigée en français ou en anglais
–    Pour la soumission hors ligne, l’offre en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Service des Marchés Publics du MINEPIA, sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, téléphone : 222 224 541, au plus tard le 16 octobre 2024 à 13 heures et devra porter la mention :
«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 0046/AONO/MINEPIA/CIPM/2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LA REALISATION DE LA MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT HOPITAL REGIONAL VETERINAIRE DE YAOUNDE A MVOG-BETSI.
 (A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement) »
–    Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 16 octobre 2024 à 13 heures. Une copie de sauvegarde de l’offre sous format PDF, enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible «copie de sauvegarde» au Service des Marchés Publics du MINEPIA, sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, téléphone : 222 224 541, en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis:

10.Delai de Livraison

La durée d’exécution des prestations est de sept (07) mois, la mobilisation étant fonction de la durée effective des travaux à partir de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.
Les prestations, objet de cette consultation seront livrées à la Direction des Affaires Générales du MINEPIA sise à Mvog-Betsi / Yaoundé.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie, timbrée et acquittée à la main par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du dossier de consultation,  accompagnée d’un récépissé de consignation délivrée par la CDEC, d’un montant de cent soixante mille (160 000) Francs CFA, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12.Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du règlement particulier de la consultation. Elles doivent être datées de moins de trois (03) mois.
Toute offre incomplète sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence ou la non-conformité de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances accompagnée d’un récépissé de consignation délivrée par la CDEC timbré et acquitté ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de consultation, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des Offres se déroulera en deux temps.
L’ouverture des pièces administratives et les offres techniques interviendront dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise.
L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 16 octobre 2024 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés, dans la salle de réunion de ladite commission en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants ayant une parfaite connaissance de leurs dossiers.
Les offres financières seront ouvertes au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de 70% des points.

14.Critères d’évaluation

– Critères éliminatoires
–    Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée et acquitté à la main, accompagnée d’un récépissé de consignation délivrée par la CDEC à l’ouverture des plis;
–    Absence ou non-conformité d’une pièce administrative dans un délai de 48h après l’ouverture des plis, à l’exception de la caution de soumission ;
–    Fausse déclaration ou pièce falsifiée et pièces non authentiques ;
Absence dans l’offre technique de :
–    la déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes ;
–    une analyse des prestations à effectuer, l’approche technique et la méthodologie envisagée ;
–    un chef de mission ayant les qualifications exigées dans le D.A.O ;
–    une capacité de financement d’au moins quatre millions (4 000 000) francs CFA ;
Absence dans l’offre financière de :
–    une soumission timbrée, signée et datée ;
–    sous-détail des prix unitaires ;
–    omission dans le BPU (Bordereau des Prix Unitaires) et/ou du DQE (Devis Quantitatif et Estimatif), d’un prix unitaire quantifié;
–    n’avoir pas obtenu une note technique supérieure ou égale à 70/100.

 –Critères essentiel

–VOIR TABLEAU SUR PDF

N.B : Toute offre technique dont la note est inférieure à soixante-dix (70) points sur cent (100) sera éliminée.

15.Attribution

Le Maitre d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’Offre a été évaluée la mieux disante.
La Note Globale (NG) à attribuer au candidat sera calculée sur la base de la formule :
NG= 70%NT + 30%NF où NT désigne la note technique et NF la note financière.
La note financière sera calculée de la manière suivante :
Note Financière (NF) = (100xFm/F).
Où Fm désigne le montant de l’Offre la moins disante et F le montant de l’Offre notée.

16.Durée Validité des Offres

Le soumissionnaire reste engagé par ses offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrable au Service des Marchés Publics du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, et à la Direction des Services Vétérinaires du MINEPIA sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, Tél. :222 22 45 41./-
NB : « pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ».

1.Objet

Dans le cadre de sa politique d’import substitution, et afin de booster la production laitière locale, le Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales, Autorité Contractante, lance un appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence, en vue de l’acquisition des équipements d’insémination artificielle et de petit outillage de traite.

2.Consistance des prestations

Afin d’améliorer la productivité de la filière bovine lait, le maître d’ouvrage entend acquérir les équipements d’insémination artificielle et de petit outillage de la traite ainsi qu’il suit :

–VOIR TABLEAU SUR PDF

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de ce projet est évalué à Quarante-cinq millions (45 000 000)  francs CFA.

4.Allotissement

La prestation ne fait pas l’objet d’un allotissement.

5.Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à tout Cabinet Vétérinaire de droit camerounais installées sur le territoire national et justifiant de capacités techniques et financières pour la fourniture des équipements laitiers.

6.Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEPIA, Exercice 2024, sur la ligne d’imputation budgétaire n° 58 31 053 01 330002 524419 954.

7.Consultation du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du MINEPIA, sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, téléphone : 222 22 45 41, et sur le site de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (www.armp.cm) ainsi que la plateforme de passation électronique des marchés COLEPS (www.marchespublics.cm), dès publication du présent avis et en ligne.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu au Service des Marchés Publics du MINEPIA, sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, téléphone : 222 224 541, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA, payable aux Trésoreries Générales du Cameroun.

9.Remises des offres

–    Pour la soumission hors-ligne, chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés Publics du MINEPIA, sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, téléphone : 222 22 45 41, au plus tard le 15 octobre 2024 à 13 heures et devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, EN PROCEDURE D’URGENCE,N°0044/AONO/MINEPIA/CIPM/2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024 RELATIF A  L’ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE ET DE PETIT OUTILLAGE DE TRAITE.
(A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement) »
–    Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 15 octobre 2024 à 13 heures. Une copie de sauvegarde de l’offre sous format PDF, enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, devra être transmise sous pli scellé avec l’indication  claire et lisible « copie de sauvegarde » au Service des Marchés Publics du MINEPIA, sis à Mvog-Betsi/Yaoundé, téléphone : 222 224 541, en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

10.Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures, objet du présent Appel d’Offres est de  cent vingt (120) jours à partir de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.
Les équipements, objet de la présente consultation, seront livrés à la Direction du Développement des Productions et des Industries Animales du MINEPIA sise à Mvog-Betsi/Yaoundé.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie, timbrée et acquittée à la main par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du dossier de consultation, accompagnée d’un récépissé de consignation délivrée par la CDEC, d’un montant de neuf cents mille (900 000) francs CFA, valable pendant trente (30) jours à compter de la date limite de validité des offres.

12.Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente (Préfet, Sous-Préfet…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être datées de moins de trois (03) mois.

Toute offre incomplète sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence ou la non-conformité de la caution de soumission timbrée et acquittée à la main, délivrée par une banque de premier ordre ou compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances, accompagnée d’un récépissé de consignation délivrée par la CDEC ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de consultation, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces administratives ainsi que des offres techniques et financières aura lieu le 15 octobre 2024 à 14 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés, dans la salle de réunions de ladite Commission, sise à Mvog-Betsi/Yaoundé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14.Critères d’évaluation

– Critères éliminatoires
Les principaux critères éliminatoires porteront sur :
–    absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée et acquittée à la main, accompagnée d’un récépissé de consignation délivrée par la CDEC à l’ouverture des plis ;
–    dossier administratif incomplet ou pièce(s) non conforme(s) au-delà de 48 heures après l’ouverture des offres ;
–    fausse (s) déclaration (s) ou pièce (s) falsifiée (s) ;
–    absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné de marché et de ne pas figurer dans la liste des entreprises défaillantes au cours des trois (03) dernières années ;
–    absence d’agrément de création du cabinet délivré par l’ONVC ;
–    non-respect des caractéristiques techniques, notamment la présence du gobelet trayeur (04 pis), la puissance et le volume du moteur de la trayeuse ;
–    absence d’un prix à un poste quantifié du détail quantitatif et estimatif ;
–    non-respect de plus de deux (02) sur les sept (07) critères techniques essentiels.
2 –Critères essentiels  
Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
–    Présentation générale de l’offre ;
–    Accès à une ligne de crédits et autres ressources financières ;
–    Références de l’Entreprise ;
–    Prospectus en couleur conforme aux spécifications techniques du DAO ;
–    Proposition technique conforme aux spécifications techniques du DAO assortie de fiches techniques du fabricant ;    
–    Chronogramme et délai de livraison ;    
–    Preuves d’acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP paraphés et signés avec la mention « lu et approuvé »).
N.B : Toute offre n’ayant pas respecté tous les critères éliminatoires et obtenu au moins cinq (05) « oui » sur sept (07) des critères essentiels sera éliminée.

15.Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont les offres administrative et technique seront conformes pour l’essentiel aux prescriptions du dossier de consultation, et présentant l’offre financière évaluée la moins-disante.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant la période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du MINEPIA sis à Mvog-Betsi / Yaoundé, téléphone : 222 224 541.

NB : « pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 »

1.Objet

Le Maire de la Commune de Banka lance un Appel d’offres National Ouvert pour : L’ENTRETIEN DE LA SECTION DE ROUTE BABOATE-CARREFOUR FOLENTCHA (1,50 Km).

2.Consistance des prestations

Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en l’exécution des corps d’état prévus au cadre du devis quantitatif et estimatif.

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel toutes taxes comprises des différentes opérations a été évalués à :  (100 000 000) cent millions FCFA.

4.Allotissement

Les travaux objet du présent appel d’offres en lot unique: L’ENTRETIEN DE LA SECTION DE ROUTE BABOATE-CARREFOUR FOLENTCHA (1,50 Km) .

5.Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises nationales ayant une parfaite connaissance en la matière.

6.Financement

Le financement est assuré par le budget d’investissement public, EXERCICE 2024, MINTP/Fonds Routier.

7.Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au service des marchés de la Commune de Banka.

8.Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être  retiré dès publication du présent avis auprès du Service Interne de Gestion Administrative des Marchés Publiques de la Commune de Banka (S.I.G.A.M.P),  sur présentation d’une quittance de versement à la recette Municipale de ladite Commune, d’une somme non remboursable au titre des frais de dossier de : 100 000 (cent mille) FCFA, payable à la recette municipale. 

Le soumissionnaire devra s’y rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l’entreprise, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

9.Remises des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, marqués comme tels devront parvenir sous plis fermés au Service Interne de Gestion Administrative des Marchés Publiques de la Commune de Banka (S.I.G.A.M.P), au plus tard le 08/10/2024 à 10 heures et déposée contre récépissé. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :                                                                                                                      

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°05/AONO/CBKA/CIPM-ROUTE /2024 RELATIF A L’ENTRETIEN DE LA SECTION DE ROUTE BABOATE-CARREFOUR FOLENTCHA (1,50 Km)  DANS L’ARRONDISSEMENT DE BANKA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM : EN PROCEDURE D’URGENCE

 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

10.Delai de Livraison

Les travaux objet du présent appel d’offres devront être livrés dans un délai de trois (03) mois par lot à partir de la date de notification de l’Ordre de Service.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par une institution financière de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé à : 2 000 000 (deux millions) FCFA

12.Recevabilité des Offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente ; sauf celles dont l’émission se fait en ligne. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois par lot et avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un (01) temps dans la salle des actes de la commune de Banka 08/10/2024 à partir de 11 heures 00, heure locale, par la Commission des Marchés, en présence des soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission.

14.Critères d’évaluation

1 Critères d’Evaluation :

Il s’agit notamment de :

• Dossier administratif incomplet ou non conforme après 48 heures ;
• Absence de la caution de soumission,
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
• Présence dans le répertoire des entreprises défaillantes publié par le Ministère des Marchés Publics ;
• Présence d’informations financières dans l’offre technique ;
• Le non- respect de deux (02) OUI DE LA GRILLE D’EVALUATION 

2 Critères essentiels

L’offre technique sera évaluée suivant la grille de notation suivante :

• Référence      ………………………..
• Personnel d’encadrement …………….
• Méthodologie …………………………..
• Matériel …………………………………

3 Évaluations des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté un dossier technique acceptable seront prises en compte pour la suite de l’analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises.  

15.Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante.

16.Durée Validité des Offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu’ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès du Service Interne de Gestion Administrative des Marchés de la Commune de Banka (Mairie de BANKA), Maître d’ouvrage.