Dans le but de faciliter la mobilité et le déplacement de certains responsables et personnels de la Direction Générale, le Directeur Général de la SODEPA lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la fourniture du matériel roulant pour le compte de la SODEPA.

L’objet du présent Appel d’Offres consiste à fournir en un lot du matériel roulant ci-après :
N°    Désignation    Qté    Budget Prévisionnel
1    PICK UP DOUBLE CABINE     02    71 000 000
2    MOTO    03    9 000 000
TOTAL    05    80 000 000

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de quatre-vingt millions (80 000 000) FCFA toutes taxes comprises.

Le présent Appel d’Offres est constitué d’un (01) lot.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ou groupement d’entreprises de droit Camerounais installées au Cameroun et ayant des compétences dans le domaine de la fourniture du matériel roulant.

Les fournitures, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget de la SODEPA de l’exercice 2024.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODEPA, sise à MFANDENA, Rue FOE, Bureau du Service des Marchés et du Patrimoine Tél : 222 20 08 10 ou 695 17 52 33 dès publication du présent Avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODEPA, sise à MFANDENA, Rue FOE Bureau du Service des Marchés et du Patrimoine dès publication du présent Avis, contre versement d’une somme non remboursable de quatre-vingt-cinq mille sept cent dix (85 710) F CFA ; payable au compte intitulé Compte Spécial CAS-ARMP N°335 988 ouvert dans les agences BICEC (Yaoundé-agence centrale, Douala Bonanjo, Limbe, Buea, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolowa, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua et Maroua).

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Service des Marchés et du Patrimoine de la SODEPA au plus tard le 22 Novembre 2024 à 12 heures précises et devra porter la mention ;

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/SODEPA/CIPM/2024 DU 05 NOVEMBRE 2024 POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL ROULANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION DES PRODUCTIONS ANIMALES (SODEPA)
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures, objet du présent Appel d’Offres, est de quatre (04) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO. Le montant de la caution, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, est fixé à un million six cent mille (1 600 000) francs CFA.

Sous peine de rejet, les pièces du Dossier Administratif requises doivent impérativement être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le Service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater obligatoirement de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du DAO, entraînera le rejet pure et simple de l’offre sans aucun recours.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 22 Novembre 2024  à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODEPA, dans la Salle des Conférences de l’immeuble abritant la Direction Générale sise à MFANDENA, Rue FOE.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les critères d’évaluation sont de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.
13.1 Critères éliminatoires
1-    Absence d’une pièce administrative ou non-conformité après expiration du délai de 48 heures ;
2-    Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
3-    Absence de l’autorisation du fabricant délivrée au concessionnaire automobile ou de l’agrément délivrée par le concessionnaire automobile agréé ;
4-    Absence de prospectus originaux en couleur décrivant les caractéristiques techniques de la fourniture et émanant du fabricant ;
5-    Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
6-    Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années d’une part et de ne pas figurer sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP d’autre part ;
7-    Absence de la Caution de Soumission d’un montant égal à un million six cent mille (1 600 000) francs CFA ainsi que le récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDEC)
8-    Note technique inférieure à 80% ;
9-    Chiffre d’affaires inférieur à 500millions F CFA sur les trois (03) dernières années ;
10-    Défaut d’au moins cinq (05) années d’expérience avérée en matière de fourniture du matériel roulant ;
11-    Preuves d’acceptation des conditions du marché.
NB : Pour être éligible à l’analyse technique, le soumissionnaire ne doit satisfaire à aucun critère éliminatoire.
13.2. Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques se fera selon le système binaire (OUI/NON) sur la base des critères essentiels ci-dessous :
1-    Références du soumissionnaire dans le domaine ;
2-    Conformité des fournitures proposées aux Spécifications Techniques ;
3-    Planning et délai de livraison ;
4-    Service Après-Vente ;
5-    Présentation de l’Offre.
NB : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins 80% de oui des critères essentiels seront admis à l’analyse de l’offre financière.

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire ayant obtenu la note technique requise et ayant présenté l’offre financière évaluée la moins disante et jugée conforme aux spécifications du présent Dossier d’Appel d’Offres.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODEPA, sise à MFANDENA Rue FOE, Direction Administrative et Financière, Tél. : 222 20 08 10, 695 17 52 33.

Le Maire  de la Commune D’Arrondissement de Yaoundé 1er lance un avis de consultation pour les fournitures scolaires (paquet minimum) à la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er.

désignation    description    unité    quantité
OUTILS PEDAGOGIQUES
cahier préparatoire    Cahier de 400 pages (A4)    cahier    500
stylo à bille bleu    stylo à bille bleu    paquet de 50    46
stylo à bille rouge    stylo à bille rouge    paquet de 50    46
craie blanche    boite de 100 bâtons robercolor ou équivalent    boite    300
craie couleur    boite de 100 bâtons robercolor ou équivalent    boite    300
registre d’appel journalier francophone    registre mensuel et relevé de notes mensuelles de 140 noms    registre    46
registre d’appel journalier anglophone    attendance register of 140 names    registre    46
rames papier    carton de 5 rames de papiers A4    carton de 5 rames    46
chemises cartonnées 170g    paquet de 100 chemises 124x32cm    paquet    46
agrafeuse à changer    métal 26/4    pièce    46
agrafes    26/4 paquet de 10 boites    paquet    46
effaceurs    manches en bois    pièce    138
règles graduée de 30 cm    règle plastique transparente liquide  1littre    règle    460
ballon de football    ballon de football (cadet)    ballon    46
chronomètre    chronomètre    pièce    46
colle à papier    colle transparente liquide 1 litre    flacon 1 litre    46
corrector liquide stylo     paquet de 12 stylos de ml    paquet    46
trombones attache lettre    nickeles de 32 mm paquet de 1000    paquet    46
enveloppes A4 kaki    paquet de 250 enveloppes    paquet    92
crayons ordinaires    crayon HB    crayon    1000
taille crayon    Taille métallique 2 trous    taille crayon    230
ardoise    boites de 1 kg national    boite    50
drapeau plus grand    drapeau tricolore    pièce    46
PHARMACIE
BETADINE 10%    Bétadine 10% dermique de 125 ml jaune    boite    184
Compresse stérile 40 x 40 LAURA    boite de 10    boite    460
coton hydrophile 500 g    coton hydro 500 g    boite    92
sparadrap perforé    5 m x 18 cm    rouleau    92
eau oxygénée    flacon de 1 litre    flacon    46
chlore    chlore en poudre granulés    kg    92
HYGIENE ET SALUBRITE
savon en morceaux    savon en morceaux AZUR 700 g ou équivalent    morceau    552
papier hygiéniques SITA ou équivalent    ballot de 48 rouleaux    ballot    92
seau maçon    seau de 10 litres    seau de 10 L    368
râteaux    râteaux métalliques    pièce    46
machette    machette métallique    pièce    46
pelle bêche    pelle bêche    pièce    46
houe    houe    pièce    46

Les prestations, Objet de la présente consultation, seront  financées par le budget de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, Exercice 2024 fonds prores pour un montant TTC de 10 000 000 FCFA.

La présente demande de cotation est ouverte aux entreprises de droit camerounais installées au Cameroun et exerçant dans le domaine du commerce générale  et répondant aux critères de qualification indiquées dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

Les prestations, Objet de la présente consultation, seront  financées par le budget de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, Exercice 2024 fonds prores pour un montant TTC de 10 000 000 FCFA.

Le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Bureau des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à Etoudi au nouveau centre administratif, BP 4472 Yaoundé dès publication du présent avis. Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage (à préciser).

Le dossier de demande de cotation peut être obtenu au Bureau Des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à Etoudi au Nouveau Centre Administratif, BP 4472 Yaoundé, dès publication  du présent avis, contre présentation  d’une quittance de paiement à la Recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé Ier d’une somme non remboursable de vingt cinq mille (25 000) F CFA.

Les offres, rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (6) copies marquées comme tels et comprenant le bordereau Descriptif et Quantitatif chiffré, devront parvenir au Bureau des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à ETOUDI au nouveau centre administratif, BP 4472 Yaoundé au plus tard le 07/11/2024 à 09 heures 00, et devront porter la mention :
DEMANDE DE COTATION  N° 03 /DC/CAY1er/CIPM/2024 DU 07/10/2024
POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES (PAQUET MINIMUM) A LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE Ier, EN PROCEDURE D’URGENCE
« En procédure d’urgence ».
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Toute offre déposée au-delà de cette date et heure sera purement et simplement rejetée.

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de  30 (trente) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la prestation.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un établissement financier agréé par le Ministère des Finances et dont le montant est fixé à 200 000 FCFA. La durée de validité est de 90 jours à compter de la date d’ouverture des offres. Le cautionnement provisoire sera libéré au lendemain de la publication des résultats pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, et dès réception de la fourniture pour le soumissionnaire adjudicataire.

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre, sous peine de rejet, toutes les pièces administratives requises, lesquelles devrons être produites en originaux ou en copies certifiées conforme datant de moins de trois (3) mois à compter de la date d’ouverture des plis. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

Les offres seront dépouillées le 07/11/2024  à 10 heures dans la salle des délibérations de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier de la soumission dont ils ont la charge. Les offres devront, sous peine de rejet, être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission timbré et signé.

Critères éliminatoires :
a)    Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis
b)    Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après expiration du délai de 48 (quarante-huit) heures après l’ouverture des plis
c)    Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
d)    Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE;
e)    Non-respect des spécifications techniques
f)    La lettre de soumission timbrée (un timbre communal et  fiscal) datée et signée ;
g)    Mauvaise présentation de la soumission (dossier non relié et/ou pièces non séparées par des intercalaires).
h)    Non-Respect du délai de livraison
i)    Absence de la capacité financière de 5 000 000 FCFA

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante, remplissant les capacités techniques et administratives requises.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant le délai de soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables, au Bureau des Marchés Publics de la Mairie de Yaoundé 1er à Etoudi sis au nouveau centre administratif.
8.    ADDITIF A LA DEMANDE DE CONSULTATION
Le Maire, Maître d’ouvrage se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure à la présente demande de cotation. Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC).

Le Ministre des Finances lance, pour le compte de son département ministériel, un Appel d’Offres International Restreint en procédure d’urgence pour le recrutement d’un cabinet d’experts pour le développement d’une formation Massive Open Online Course (MOOC) sur l’élaboration et l’actualisation des plans d’engagement,sur financement du Budget du Ministère des Finances de l’exercice 2024.

2.1 – Objectif Général

Les travaux de développement  d’une formation Massive Open Online Course (MOOC) sur l’élaboration et l’actualisation des Plans d’Engagement vise principalement à permettre aux acteurs impliqués dans l’élaboration des plans d’engagement de s’autoformer de manière permanente et gratuite.

2.2 – Objectifs spécifiques

Plus précisément, il s’agira de :

–       Développer un MOOC sur l’élaboration des PES et PEC, en version française et anglaise, pouvant fonctionner en ligne sur le site www.rfp.cm et hors ligne ;

–       Dématérialiser les ressources liées à la formation sur l’élaboration des PES et PEC et les rendre accessibles sur le site www.rfp.cm ;

–       Démocratiser l’accès à la formation sur les plans d’engagement en rendant les ressources y relatives disponibles et accessibles gratuitement ;

–       Renforcer le suivi des apprenants ;

–       Transférer les droits de propriété et d’utilisation de tous les codes sources, des contenus et produits issus des travaux à la Division de la Réforme Budgétaire.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de quarante (40) millions de F CFA.

        Sans objet.

Le présent Appel d’Offres est ouvert aux cabinets et/ou groupements de cabinets ci-après retenus suite à la Sollicitation à Manifestation d’Intérêt N°000002/ASMI/MINFI/SG/DGB/DREF/CSFI/SPM du 30 Avril 2024:

–        Groupement BAKARTILLY- UPTITUDE-DAREDAB, BP : 478 Yaoundé-Cameroun

Tel : (237) 699 19 78 12/653 82 92 98, Email : jean.menye@gmail.com;

–        E-BOOK AFRICA, B.P : 11971 Yaoundé-Cameroun, Tel : 237 678 571 296/690 653 466;

–        ICCSOFT, B.P 5937 Yaoundé-Cameroun, Tel : (237) 242 01 63 05, Fax : (237) 222 21 28 17

Site web : www.iccsoft.cm, Email : Info@iccsoft.cm.

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget du Ministère du Ministère des Finances, exercice 2024, imputation : 58 65 201 03 390004 361820.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Ressources Financières, Sous-Direction du Budget et du Matériel, Services des Marchés du Ministère des Finances, (porte 335), troisième étage du Bâtiment A.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu ou remis à la Direction des Ressources Financières, Sous-Direction du Budget et du Matériel, Services des Marchés du Ministère des Finances, (porte 335), troisième étage du Bâtiment A, sur présentation de l’original d’une quittance de trente mille (30 000) Francs CFA non remboursable, payable uniquement au Trésor Public.

Les offres sont établies en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires (un (01) original et six (06) copies marqués comme tels). Elles devront être scellées, cachetées et parvenir remettre à la Direction des Ressources Financières, Sous-Direction du Budget et du Matériel, Services des Marchés du Ministère des Finances, (porte 335), troisième étage du Bâtiment A, au plus tard le 27/11/ 2024 à 13heures, heure locale, sur décharge et porteront la mention :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE 

N°00040/AOIR/MINFI/DGB/DREF/CSFI/SPM/CIPM DU 06/11/2024

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’EXPERTS POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FORMATION MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) SUR L’ÉLABORATION ET L’ACTUALISATION DES PLANS D’ENGAGEMENT.

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement»

Le délai maximum d’exécution de soixante (60) jours, à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les prestations. Ce délai comprend le temps nécessaire au Maître d’Ouvrage pour apprécier les différents rapports qui seront soumis à son évaluation dans le cadre de ce marché.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire de première ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de huit cent (800 000) F CFA de la proposition financière Toutes Taxes Comprises (TTC) du soumissionnaire, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres pourra être rejetée. Plus précisément, l’absence ou la non-conformité de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère chargé des Finances.

Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requis doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

L’absence de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère chargé des Finances entraine le rejet immédiat de l’offre.

Elle se fera en deux temps ainsi qu’il suit :

 ·      L’ouverture des offres administratives et techniques aura lieu le 27/11/ 2024 à partir de 14 heures locale, dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés du MINFI sise à Mvog-Ada immeuble face collège Montesquieu siégeant, en présence des soumissionnaires qui le désirent.

·      A l’issue de l’analyse des dossiers administratifs et des offres techniques, l’ouverture des offres financières sera réalisée dans les mêmes conditions, à une date ultérieure qui sera communiquée aux soumissionnaires ayant eu la capacité juridique requise et ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100.

 Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dument mandatée, et ayant une parfaite connaissance de leur offre.

14.1 – Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires ci-après sont valables autant pour l’évaluation du dossier administratif que pour l’évaluation des offres techniques et financières.

 Il s’agit de :

 1.     Dossier administratif incomplet ou non-conformité d’une pièce après le délai de 48 heures ;

2.     Absence de la caution de soumission lors de la séance de dépouillement ou la présence d’une caution de soumission n’ayant aucun lien avec le Dossier d’Appel d’Offres ;

3.     Pièce falsifiée ou Fausse déclaration ;

4.     Présence dans l’offre technique des informations relatives à la proposition financière ;

5.     Note technique inférieure à 70 points sur 100 ;

6.     Absence de l’offre financière témoin ;

7.     Omission de renseigner un prix unitaire quantifié dans l’offre financière.

14.2- Les critères essentiels

  Méthode de sélection du consultant

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité-coût, conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.

La note finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financières suivant la formule ci-après :

La note financière (Nf) est obtenue de la façon suivante :

Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financière sera prise égale à 100 points. Les notes des autres soumissionnaires calculées à partir de la note financière de la proposition la moins disante sera obtenue par la formule : Nf= (100 x Fm)/F.

Fm = le montant de la proposition la moins disante ;

F = le montant de la proposition considérée.

Le soumissionnaire ayant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marché par le Maître d’Ouvrage.

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont la note finale sera celle la plus élevée.

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère des Finances, Direction des Ressources Financières, Sous-Direction du Budget et du Matériel, Service des Marchés – Bâtiment A, Porte 325 (Téléphone : 222 22 54 86), ou à la Division de la Réforme Budgétaire, Bâtiment B du MINFI, premier étage, Direction Générale du Budget, Téléphones : 677 343 579 ; 694 836 935/695 916 601.

 En outre, pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP)/MINEPAT —Exercice 2024-2025, le Préfet du Département des Bamboutos, Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence pour le compte du Délégué Départemental de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire des Bamboutos, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LA LOCALITE DE BAMBOUE 2, GROUPEMENT BANGANG ARRONDISSEMENT DE BATCHAM, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS, REGION DE L’OUEST.

Les travaux, objets du présent Appel d’Offres comprennent :

• Travaux préparatoires
• Travaux de foration
• Equipement-Développement-Pompage
• Superstructure et clôture
• Equipement
• Prestations diverses

Le coût prévisionnel des travaux est de 8 500 000 (Huit millions cinq cent mille) francs CFA.

Cet Appel d’Offres est constitué d’un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine de l’hydraulique.

Les travaux objets du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BlP)/MINEPAT-E.xercice 2024

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Délégation Départementale du MINEPAT des Bamboutos ou au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos {service des affaires économiques et financières), dès publication du présent avis d’Appel d’Offres.

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (service des affaires économiques et financières), dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public, d’une somme non remboursable de seize mille (16 000) Francs CFA représentant les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01 ) original et six (06) copies marqués comme telles, devra parvenir contre récépissé au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières), au plus tard le 29/11/2024 heures, heure locale et devra porter la mention suivante

 «APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT ,

N° 10/AONO/F.31/SAEF/CDPM/2024 DU 01 NOV 2024

(EN PROCEDURE D’URGENCE)

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LA LOCALITE DE BAMBOUE 2, GROUPEMENT BANGANG ARRONDISSEMENT DE BATCHAM, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS, REGION DE L’OUEST.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.»

Le délai maximum d’exécution des travaux est de trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission conforme au modèle joint en annexe établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, d’un montant de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30jours après l’expiration de la validité des offres pour le(s) Soumissionnaire(s) n’ayant pas été retenu(s). Dans le cas où le Soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

Notamment l’absence de la caution de soumission. 

L ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 29/11/2024  à 12 heures précises dans la salle de réunion de la Délégation Départementale du MINEPAT des Bamboutos par la Commission Départementale de Passation des Marches.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les critères d’évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.

1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment:

a) Absence de la caution de soumission

b) Absence d’une pièce administrative dans l’Offre et non régularisée dans les délais prescrits,

c) Fausse déclaration, pièces falsifiées;

d) Note technique inférieure à 70% ( soit 17 OUI sur 23) 

e) Omission dans le devis quantitatif d’un prix unitaire quantifié,

f) Absence dans l’offre technique de la déclaration sur l’honneur du non abandon de chantier.

2 Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres.

Les principaux critères de qualification dont les détails se trouvent à la pièce 12 du présent DAO comprennent :

A- PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE ;

B- PERSONNEL DE L’ENTREPRISE ;

C- EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE;

D- MATERIELS ;

E- CAPACITE DE MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES ;

F- METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX.

L’autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et remplissant, conformément au Dossier d’Appel d’Offres, les capacités techniques et financières requises. Les Soumissionnaires présentant des offres aberrantes (anormalement basses) seront disqualifiées suivant la procédure réglementaire prescrite à savoir l’obtention de l’avis de l’ARMP après demande des éclaircissements au Soumissionnaire concerné.

L’attributaire du marché est invité à se présenter dès signature de la décision d’attribution, au plus tard dans les sept (07)jours qui suivent et sous peine d’annulation de ladite décision d’attribution, au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières pour l’établissement et la souscription de son marché.

Faute pour lui de se présenter le marché est attribué au suivant.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 Jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Préfecture des Bamboutos ou à la Délégation Départementale de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire des Bamboutos

Le Préfet du Département des Bamboutos, « Autorité contractante » lance pour le compte du Délégué Départemental du MINEPAT « Maitre d’Ouvrage », un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour la réalisation de l’opération sus indiquée.

• Travaux préliminaires
• Construction d’un réseau mixte HTA/BT triphasé aérien
• Poste de transformation HTA triphasé H6I
• Construction d’un réseau BT aérien en câble 3x50mm’ +2EP+NP/4x25mm^
• Prestations diverses
• Branchement et éclairage public

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : 75 000 000 (Soixante- quinze millions) francs F CFA ;

Cet Appel d’Offres est constitué d’un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget d’investissement public. Exercice 2024.

Le dossier d’appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Préfecture du Département des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières).

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Préfecture du Département des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières), ou à la Délégation Départementale de l’Economies de la Planification et de l’Aménagement du Territoire des Bamboutos sur présentation de l’original d’une quittance de versement à la recette des finances des Bamboutos d’une somme non remboursable de quatre-vingt-trois mille (83 000) francs CFA.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme telles devra parvenir à la Préfecture du Département des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières), au plus tard le 29/11/2024, à10 heures locale et devra porter la mention :

<< AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°09/AONO/F.31/SAEF/CDPM/2024 DU 01/11/24 POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION EN MT/BT TRIPHASE DE CERTAINES LOCALITES DU VILLAGE BALEPO, ARRONDISSEMENT DE BABADJOU, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS, REGION DE L’OUEST.

Financement ; Budget d’Investissement Public – EXERCICE 2024

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Le délai maximum d’exécution des travaux prévu par le Maitre d’Ouvrage est de 04 mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission et délivrée par une banques de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances, établie selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres et dont le montant est de : 1 5 000 000 (un millions cinq cent mille) francs F CFA ;

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originales ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur. Préfet, Sous-préfet.), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 29/11/2024 à 12 heures précises dans la salle de réunion de la Délégation Départementale du MINEPAT des Bamboutos par la Commission Départementale de Passation des Marchés.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les critères d’évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.

1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent (es conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment:

a- Absence de la caution de soumission

b- Absence ou non-conformité d’une pièce administrative dans l’Offre et non régularisée dans les délais prescrits,

c- Fausse déclaration, pièces falsifiées;

d- Note technique inférieure à 70% (soit 17 OUI sur 23) ;

e- Omission dans le devis quantitatif d’un prix unitaire quantifié,

f- Absence dans l’offre technique de la déclaration sur l’honneur du non abandon de chantier.

2 Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour Juger de la capacité technico-financière des Les principaux critères de qualification dont les détails se trouvent à la pièce 12 du présent DAO comprennent :

A- PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE :

B- PERSONNEL DE L’ENTREPRISE;

C- EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE :

D- MATERIELS ;

E- CAPACITE DE MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES ;

F- METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX.

L’autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et remplissant, conformément au Dossier d’Appel d’Offres, les capacités techniques et financières requises. Les Soumissionnaires présentant des offres aberrantes (anormalement basses) seront disqualifiées suivant la procédure réglementaire prescrite à savoir l’obtention de l’avis de l’ARMP après demande des éclaircissements au Soumissionnaire concerné.

L’attributaire du marché est invité à se présenter dès signature de la décision d’attribution, au plus tard dans les sept (07)jours qui suivent et sous peine d’annulation de ladite décision d’attribution, au secrétariat de la Préfecture des Bamboutos (Service des Affaires Economiques et Financières pour l’établissement et la souscription de son marché.

Faute pour lui de se présenter le marché est attribué au suivant.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Préfecture des Bamboutos ou à la Délégation Départementale de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire des Bamboutos.

Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement de travail du personnel communal, d’accueil des usagers et de la sécurisation du bâtiment abritant l’Hôtel de Ville, Le Maire de la Commune de BIBEY lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction de la clôture avec guérite et l’aménagement des VRD de l’Hôtel de Ville.

Les travaux comprennent notamment :
o    Travaux préparatoires ;
o    Travaux de construction de la clôture de 460 ml ;
o    Travaux de construction d’une guérite de 4 m² ;
o    Travaux d’aménagement des VRD.
3.    Délai d’exécution
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de six (06) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de quatre-vingt-seize millions six cent deux mille deux cent quarante-trois (96 602 243) francs CFA TTC.

Les travaux sont répartis en un lot unique.

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais éligibles et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM, EXERCICE 2024 ET SUIVANTS.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôtel de ville BIBEY dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à l’Hôtel de ville de BIBEY, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de BIBEY.

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, seront déposées sous pli fermé contre récépissé à l’Hôtel de ville de BIBEY, au plus tard le 12/12/2024 à 10, heure locale et devra porter la mention suivante :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE
N°008/AONO/C.BIBEY/SG/CIPM/2024 DU 11/11/2024
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ET L’AMENAGEMENT DES VRD A L’HÔTEL DE VILLE DE BIBEY »
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de six (06) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant égal à un million neuf cent trente-deux mille quarante-cinq (1 932 000) francs CFA, d’une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le Ministère changé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 12/12/2024 à 11 heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de BIBEY, dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il s’agit notamment:
–    Absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures ;
–    Absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
–    Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
–    Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
–    Note technique inférieure à 80% (au moins 38 « OUI » sur 47) ;
–    Absence d’une attestation de non-abandon d’un chantier sur l’honneur ;
–    Absence de ou capacité financière inférieur à vingt millions (28 000 000) Francs CFA ;
–    Cumul des montants des marchés réalisés et réceptionnés au cours des cinq (05) dernières années inférieur à 56 millions Francs FCFA ;
–    Absence d’un marché de VRD réalisé et réceptionné en qualité d’Entrepreneur principal au cours des cinq (05) dernières années.
b.    Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
–    La capacité financière ;
–    Les références ;
–    Le délai d’exécution ;
–    Le personnel ;
–    Les matériels.

L’Autorité Contractante ou maitre d’ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées aux points 34.1 et 34.2 du Règlement general de l’Appel d’Offre.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Hôtel ville de BIBEY 674531016/699323021.

Le Maire de la Commune de BIYOUHA, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour l’exécution des travaux d’entretien du tronçon de route carrefour Song Poua – Nsonga Brousse sur 10 km et la construction d’un pont de 10 ml, dans la Commune de Biyouha, Département du Nyong-et-Kéllé, Région du Centre.

Installation du chantier ;
–    Amené et repli du matériel ;
–    Débroussaillement ;
Remblais en matériaux en grave latéritique ;
–    Reprofilage simple ;
–    Construction des culées en maçonnerie de moellons ;
–    Béton armé pour semelles, tablier, chevêtre ;
–    Béton armé pour radier, pieds droit et dalle du dalot
–    Garde-corps mixte ;
–    Balises en bois ;
–    panneaux de signalisation.

Le cout prévisionnel de l’opération à l’issu des études préalables est de quatre-vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille soixante-deux francs 84 885 062 FCFA.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont en un (01) Lot unique.

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais non exclus de la commande publique.

 Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget d’investissement public du MINTP 2024 – LIGNE FONDS ROUTIER.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté dès publication du présent avis, aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de BIYOUHA, dès publication du présent Avis.

 Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de BIYOUHA, dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme de 100 000 (cent mille) Francs CFA payable à la recette municipale de la Commune de BIYOUHA.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de BIYOUHA, au plus tard le 04 Décembre 2024 à 12 Heures, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (EN PROCEDURE D’URGENCE) N° 010_/AONO/C.BIYOUHA/CIPM/2024 DU 07 NOVEMBRE 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR SONG POUA-NSONGA BROUSSE SUR 10 KM ET LA CONSTRUCTION D’UN PONT DE 10 m, DANS LA COMMUNE DE BIYOUHA, DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, RÉGION DU CENTRE.
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des Travaux objet du présent Appel d’Offres est de quatre (04) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce N° 11 du D.A.O d’un montant de (égal à 2% du cout prévisionnel Toutes Taxes Comprises, soit un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent un (1 697 701) F CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service compétent, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres.

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 06 Décembre 2024 à 13 Heures et se fera en un (01) temps, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de BIYOUHA, dans sa salle des Actes de l’Hôtel de Ville de Biyouha.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

  14.1 CRITERES ELIMINATOIRES
a)    Absence de la caution de soumission dans le dossier administratif à l’ouverture des offres ;
b)    Dossier administratif incomplet ou non conforme au-delà de 48 heures ;
c)    Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
d)    Offre technique incomplète du point de vue de ses éléments constitutifs conformément au RPAO ;
e)    Absence dans l’offre technique des éléments ci-après :
–    Déclaration sur l’honneur de non abandon de marchés au cours des trois (03) dernières années ;
f)    Offre financière incomplète ;
g)    Omission dans le BPU ou dans le Sous-détail des prix, d’un prix unitaire quantifié dans le DQE ;
h)    N’avoir pas satisfait à au moins 70% des critères essentiels.

14.2 CRITERES ESSENTIELS
Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’Appel d’Offres.
L’évaluation des offres techniques portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le dossier d’Appel d’Offres (RPAO notamment) :
–    Situation financière ;
–    Expérience ;
–    Personnels ;
–    Matériels ;
–    Méthodologie.

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre administrative conforme, techniquement éligible et présentant une offre financière évaluée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date fixée pour la réception des offres. La caution de soumission reste valable pour une période de cent-vingt (120) jours à compter de la date fixée pour la réception des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétariat Général de la MAIRIE DE BIYOUHA ; téléphone : 695.06.72.54, dès publication du présent avis.

Le Président du Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats Partenariat (CARPA), Maître d’Ouvrage, lance un appel d’offre national ouvert en procédure d’urgence pour la souscription d’une police d’assurance maladie du Personnel au CARPA.

La consistance de ces prestations est détaillée dans les Termes de Référence (TDR) du présent DAO.

Cout prévisionnel : le cout prévisionnel des prestations est 16 000 000 FCFA.

Les prestations objet de la présente consultation sont groupées en un lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres National Ouvert est réservée aux Compagnies d’Assurances de droit camerounais installées au Cameroun, remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans les Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget du CARPA, Exercice 2025, dont l’imputation est : Ligne : 670400 « Assurances ».

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables auprès de l’Unité Administrative et Financière du CARPA, au Quartier Bastos Bld de l’URSS, Tél. : (237) 243 80 11 16 ; BP : 33 745 Yaoundé, e-mail : info@carpa-cm.com dès publication du présent avis.

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables auprès de l’unité administrative et financière   du CARPA, au  Quartier Bastos Bld de l’URSS, Tél. : (237) 243 80 11 16, BP : 33 745 Yaoundé,  e-mail : info@carpa-cm.com, dès publication du présent avis., contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)  FCFA dans le compte d’affectation spécial pour la régulation des marchés publics ouvert auprès des agences BICEC, compte   (n0 33598860001-94).
La copie dudit reçu sera déposée au lieu du retrait du Dossier d’Appel d’Offres.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, marqués comme tel, doit être déposée au CARPA, au plus tard le 10 Décembre à 14 heures et revêtue de la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°05/AONO/CARPA/CIPM/2024 DU 4 NOVEMBRE 2024 POUR LA SOUSCRIPTION D’UNE POLICE ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL AU CARPA
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

La période de couverture est de douze (12) mois du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 à minuit.

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution   de soumission établie par un organisme financier ou une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres et d’un montant de trois cent vingt mille (320 000) FCFA.
L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l’offre.
Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.
La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.
Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage: – les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires ; – les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ; – les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ; – les plis non-conformes au mode de soumission ; – Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.
Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.
Pour le cas de l’Appel d’Offres Restreint (ouverture en 02 temps) : il y a lieu de relever qu’en plus du nombre d’exemplaires de l’offre financière requis, le soumissionnaire est tenu de présenter un exemplaire de cette offre financière, dans une enveloppe scellée pour ser vir d’offre témoin marquée comme telle, et destinée à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics pour conservation. Le défaut de présentation de cette offre témoin entraîne l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné, dès l’ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés.
Les autres pièces administratives requises doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

L’ouverture des offres se fera en deux temps, l’ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise.
L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 10 Décembre 2024 à 15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du CARPA dans la salle de réunion sise à Bastos.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dument mandatée.
L’ouverture des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique qualificative de 85 points sur 100 seront ouvertes par la même Commission à une date ultérieure après publication des résultats de l’évaluation technique.

Les offres techniques seront évaluées sur cent (100) points selon les critères suivants :
Critères    Notation (Points)
Présentation générale de l’offre     5 pts
Références générales du soumissionnaire, Ancienneté     10 pts
les références spécifiques du soumissionnaire dans la réalisation des prestations similaires dans les trois (03) dernières années     10 pts
la capacité financière du soumissionnaire    5 pts
Description détaillée des garanties offertes    15 pts
Modalités de mise en jeu de la garantie    10 pts
Cadence de règlement des sinistres dans la branche similaire au cours des trois (03) dernières années (2021, 2022, 2023)    15 pts
 Partenaires techniques à l’étranger dans la branche similaire en cours de validité    5 pts
Convention avec les formations sanitaires    10 pts
Qualité de service    15 pts
Total    100 pts

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux -disante par combinaison des critères techniques financiers.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’adresse suivante : Siège du CARPA à Yaoundé, Quartier Bastos, Bld de l’URSS, Tél. : (237) 243 80 11 16 ,  BP : 33 745 Yaoundé, e-mail : info@ppp-cameroun.cm.
Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm).
  20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de tentative de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics(MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Le Maire  de la Commune D’Arrondissement de Yaoundé 1er lance un avis de consultation pour les fournitures scolaires (paquet minimum) à la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er.

désignation    description    unité    quantité
OUTILS PEDAGOGIQUES
cahier préparatoire    Cahier de 400 pages (A4)    cahier    500
stylo à bille bleu    stylo à bille bleu    paquet de 50    46
stylo à bille rouge    stylo à bille rouge    paquet de 50    46
craie blanche    boite de 100 bâtons robercolor ou équivalent    boite    300
craie couleur    boite de 100 bâtons robercolor ou équivalent    boite    300
registre d’appel journalier francophone    registre mensuel et relevé de notes mensuelles de 140 noms    registre    46
registre d’appel journalier anglophone    attendance register of 140 names    registre    46
rames papier    carton de 5 rames de papiers A4    carton de 5 rames    46
chemises cartonnées 170g    paquet de 100 chemises 124x32cm    paquet    46
agrafeuse à changer    métal 26/4    pièce    46
agrafes    26/4 paquet de 10 boites    paquet    46
effaceurs    manches en bois    pièce    138
règles graduée de 30 cm    règle plastique transparente liquide  1littre    règle    460
ballon de football    ballon de football (cadet)    ballon    46
chronomètre    chronomètre    pièce    46
colle à papier    colle transparente liquide 1 litre    flacon 1 litre    46
corrector liquide stylo     paquet de 12 stylos de ml    paquet    46
trombones attache lettre    nickeles de 32 mm paquet de 1000    paquet    46
enveloppes A4 kaki    paquet de 250 enveloppes    paquet    92
crayons ordinaires    crayon HB    crayon    1000
taille crayon    Taille métallique 2 trous    taille crayon    230
ardoise    boites de 1 kg national    boite    50
drapeau plus grand    drapeau tricolore    pièce    46
PHARMACIE
BETADINE 10%    Bétadine 10% dermique de 125 ml jaune    boite    184
Compresse stérile 40 x 40 LAURA    boite de 10    boite    460
coton hydrophile 500 g    coton hydro 500 g    boite    92
sparadrap perforé    5 m x 18 cm    rouleau    92
eau oxygénée    flacon de 1 litre    flacon    46
chlore    chlore en poudre granulés    kg    92
HYGIENE ET SALUBRITE
savon en morceaux    savon en morceaux AZUR 700 g ou équivalent    morceau    552
papier hygiéniques SITA ou équivalent    ballot de 48 rouleaux    ballot    92
seau maçon    seau de 10 litres    seau de 10 L    368
râteaux    râteaux métalliques    pièce    46
machette    machette métallique    pièce    46
pelle bêche    pelle bêche    pièce    46
houe    houe    pièce    46

Les prestations, Objet de la présente consultation, seront  financées par le budget de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, Exercice 2024 fonds prores pour un montant TTC de 10 000 000 FCFA.

La présente demande de cotation est ouverte aux entreprises de droit camerounais installées au Cameroun et exerçant dans le domaine du commerce générale  et répondant aux critères de qualification indiquées dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

Les prestations, Objet de la présente consultation, seront  financées par le budget de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, Exercice 2024 fonds prores pour un montant TTC de 10 000 000 FCFA.

Le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Bureau des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à Etoudi au nouveau centre administratif, BP 4472 Yaoundé dès publication du présent avis. Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l’ARMP (www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage (à préciser).

Le dossier de demande de cotation peut être obtenu au Bureau Des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à Etoudi au Nouveau Centre Administratif, BP 4472 Yaoundé, dès publication  du présent avis, contre présentation  d’une quittance de paiement à la Recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé Ier d’une somme non remboursable de vingt cinq mille (25 000) F CFA.

Les offres, rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (6) copies marquées comme tels et comprenant le bordereau Descriptif et Quantitatif chiffré, devront parvenir au Bureau des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, sis à ETOUDI au nouveau centre administratif, BP 4472 Yaoundé au plus tard le 07/11/2024 à 09 heures 00, et devront porter la mention :
DEMANDE DE COTATION  N° 03 /DC/CAY1er/CIPM/2024 DU 07/10/2024
POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES (PAQUET MINIMUM) A LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE Ier, EN PROCEDURE D’URGENCE
« En procédure d’urgence ».
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Toute offre déposée au-delà de cette date et heure sera purement et simplement rejetée.

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de  30 (trente) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la prestation.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un établissement financier agréé par le Ministère des Finances et dont le montant est fixé à 200 000 FCFA. La durée de validité est de 90 jours à compter de la date d’ouverture des offres. Le cautionnement provisoire sera libéré au lendemain de la publication des résultats pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, et dès réception de la fourniture pour le soumissionnaire adjudicataire.

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre, sous peine de rejet, toutes les pièces administratives requises, lesquelles devrons être produites en originaux ou en copies certifiées conforme datant de moins de trois (3) mois à compter de la date d’ouverture des plis. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

Les offres seront dépouillées le 07/11/2024  à 10 heures dans la salle des délibérations de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier de la soumission dont ils ont la charge. Les offres devront, sous peine de rejet, être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission timbré et signé.

Critères éliminatoires :
a)    Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis
b)    Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après expiration du délai de 48 (quarante-huit) heures après l’ouverture des plis
c)    Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
d)    Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE;
e)    Non-respect des spécifications techniques
f)    La lettre de soumission timbrée (un timbre communal et  fiscal) datée et signée ;
g)    Mauvaise présentation de la soumission (dossier non relié et/ou pièces non séparées par des intercalaires).
h)    Non-Respect du délai de livraison
i)    Absence de la capacité financière de 5 000 000 FCFA

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante, remplissant les capacités techniques et administratives requises.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant le délai de soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables, au Bureau des Marchés Publics de la Mairie de Yaoundé 1er à Etoudi sis au nouveau centre administratif.
8.    ADDITIF A LA DEMANDE DE CONSULTATION
Le Maire, Maître d’ouvrage se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure à la présente demande de cotation. Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC).