1.Contexte

La Communauté Urbaine de Douala (CUD) a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) en vue de réaliser le projet « Douala, Ville Durable – DVD ». Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer les paiements au titre de la maitrise d’œuvre partielle pour le contrôle technique et la supervision des travaux dudit projet (DVD) sur le site de Maképè-Missokè, sis dans Douala 5^e. A cet égard, la Communauté Urbaine de Douala souhaite recruter un Bureau d’études pour la réalisation de cette prestation.

Le projet « Douala, Ville Durable », vise (i) à améliorer la résilience de la ville de Douala face aux effets de changements climatiques et (ii) la préservation des milieux naturels ; un atout pour la politique de développement urbain de la CUD. L’application de cette approche à l’échelle du réaménagement du site pilote de Makèpè Missokè aura vocation à développer de nouvelles pratiques d’aménagement reproductibles, pour construire une ville résiliente. La finalité du projet « Douala, Ville Durable » est donc d’améliorer la résilience de la ville aux inondations et aux effets du changement climatique ; ceci par deux moyens :

•  Améliorer la connaissance de l’aléa inondation et des effets du changement climatique à l’échelle locale –via la mesure et le suivi de paramètres climatiques et la modélisation de l’aléa inondation – en vue de les prendre en compte dans les documents de planification urbaine et d’anticiper sur les risques inondations à moyen et long terme.
•  Décliner cette approche à l’échelle d’un site pilote – situé dans le quartier de Makèpè Missokè – pour développer une approche innovante et reproductible de la restructuration des quartiers précaires exposés aux inondations :

• • mettant la restauration et la préservation de l’environnement au cœur du projet. Il s’agit en effet de penser ensemble la restructuration de l’habitat précaire et le réaménagement d’une zone humide, (zone tampon limitant le risque d’inondation ; poumon vert régulant les îlots de chaleur urbains ; espace récréatif).
  • centrée sur une approche par niveau de service. Cette méthode a pour but de faciliter l’accès du plus grand nombre aux services urbains de base, à partir des demandes exprimées par les bénéficiaires, qui participent donc à la fois à la définition de leurs besoins en matière de services et aux arbitrages techniques et financiers.

Les travaux de restructuration prévus du site projet DVD (Maképé-Missoké) consisteront en :

•       L’aménagement en pavés de voies de dessertes diverses,
•       L’aménagement d’ouvrages d’assainissement divers y compris des Déversoirs d’Orages
•       L’aménagement de voies piétonnières en bois autour des zones humides,
•       La Construction de 3 passerelles principales ou ponts,
•       L’aménagement et construction des jardins filtrants.

Ces travaux sont divisés en deux tranches : (i) une tranche ferme de huit (8) mois et une tanche optionnelle de neuf (9) mois.

Ces informations ne remplacent pas le cahier des charges qui sera envoyé aux candidats retenus.

2.Objet

L’Objectif de la consultation est d’inviter les bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études (ci-après désigné « Candidat(s) ») susceptibles d’assurer la mission de coordination, de suivi-contrôle et de supervision des travaux ci-dessus mentionnés à manifester leur intérêt. La prestation attendue du consultant comportera une tranche ferme de huit (8) mois et une tranche optionnelle de neuf (9) mois en cas d’affermissement après les travaux de la tranche ferme.

3.Consistance des prestations

Pour chacune de ces tranches, la mission consistera au contrôle et à la coordination des travaux et repartie en  :

–        Mission 1 : Validation et visa des études d’exécution (VISA)

–        Mission 2 : Contrôle de l’exécution des contrats de travaux (CET), y compris le cahier des charges environnemental et social

–        Mission 3 : Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la réception des travaux (AMOR)

4.Participation et origine

RAS

5.Financement

Financement AFD

6.Remises des offres

Les manifestations d’intérêt rédigées en français et en SEPT (07) exemplaires dont UN (01) original et CINQ (05) copies et une copie numérique sur CD-Rom ou clé USB marqués comme tels doivent être déposés sous pli fermé et scellé à l’adresse suivante :

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

Direction des Services Généraux et du Patrimoine

Sous-Direction de Passation des Marchés Publics, sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des Eaux et Forêts, Douala B.P. 43 Douala – Numéro de téléphone : (+237) 233 421 509, Numéro de télécopie : (237) 33 42 69 50, E-mail : ongolontongo@gmail.com avec copie à kafackcdi@yahoo.fr

Au plus tard le 14/03/2025à 12 heures, heure locale, avec la mention : en langue française, avec en objet :

–          La référence du présent AMI : N°007/AMI/CUD/PDP-DVD/2024 du 17/02/2025

–          Le titre du présent AMI : Maitrise d’œuvre partielle pour le contrôle technique et supervision des travaux sur le site de Maképè Missokè, Douala 5^e

Pour les bureaux d’études internationaux, l’envoi des dossiers par un transporteur professionnel fiable est autorisé, dans le strict respect des consignes ci-dessus. Les dossiers devront être transmis dans la limite des délais fixés.

7.Composition du dossier

La Communauté Urbaine de Douala invite les Candidats à manifester leur intérêt et à fournir les informations suivantes, indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations attendues :

• La Déclaration d’Intégrité en pièce jointe, dûment signée.
• Les justificatifs correspondants aux critères d’appréciation ci-après :

a-1)    Taille du bureau d’études

Il s’agit pour le Candidat d’indiquer le nombre d’experts permanents travaillant à son sein. Un bureau d’études qui emploie moins de trois employés est disqualifié.

a-2) Expérience du Candidat dans la réalisation des missions récentes et similaires

Spécialisé dans la réalisation des contrôles des travaux routiers (Pavés et bitume), aménagement d’ouvrage d’assainissement divers y compris des déversoirs d’orages, de construction de passerelles, d’aménagement et construction des jardins filtrants, avérés depuis au moins cinq ans, le Candidat devra apporter des justificatifs de projets dont il a assuré la supervision des travaux et ayant les mêmes envergures, notamment les brochures, les références concernant l’exécution de contrats analogues, les expériences dans des conditions semblables, la disponibilité des connaissances et qualifications nécessaires (justificatifs correspondants aux références présentées), les moyens humains et financiers, etc.

Le caractère similaire des références sera analysé en fonction de :

–          l’ampleur des marchés;

–          la taille financière (marchés dont le montant est au moins égal à 305 000 Euros),

–          contexte géographique (Afrique subsaharienne et en Afrique Centrale en particulier).

a-3)   La capacité financière

Le Candidat devra également produire des éléments permettant d’apprécier sa capacité à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer ses missions. Son chiffre d’affaires moyen des trois dernières années devra être au moins égale à 200 millions de FCFA. Cette moyenne pourrait être calculée sur la base des chiffres lus sur les patentes concernées ou sur la base d’autres documents appropriés présentés.

8.Critères d’évaluation

Peuvent faire acte de candidatures, les bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études locaux ou internationaux, à l’exclusion :

–        des bureaux d’études se trouvant sous le coup d’une suspension suite à la résiliation d’un marché, en application de l’article 102 du Code des Marchés Publics camerounais,

–        des bureaux d’études n’ayant pas signé la Déclaration d’Intégrité en Annexe ;

–        des bureaux sujets des cas d’exclusion énumérés dans les directives de l’AFD (article 1.3.2).

La Communauté Urbaine de Douala s’autorise à ne retenir qu’au maximum six (06) bureaux Candidats, présélectionnés sur la base des candidatures reçues..

La sélection finale se fera sur la base d’une consultation restreinte des Candidats présélectionnés, auxquels la Communauté Urbaine de Douala adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services requis en accord avec les procédures du Maître d’Ouvrage et de son partenaire l’AFD.

9.Renseignements Complémentaires

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

Direction des Services Généraux et du Patrimoine

Sous-Direction de Passation des Marchés Publics, sise au 1.049 Rue Pasteur, 210, Immeuble SCI Bonanjo, 5^e étage, à côté de la Délégation Régionale des Eaux et Forêts, Douala B.P. 43 Douala – Numéro de téléphone : (+237) 233 421 509, Numéro de télécopie : (237) 33 42 69 50, E-mail : ongolontongo@gmail.com avec copie à kafackcdi@yahoo.fr

Toute information concernant la Communauté Urbaine de Douala et incluse dans ce document ou fournie séparément doit être traitée de façon strictement confidentielle par le Candidat. Ce dernier accepte de ne divulguer ou publier aucune information relative à cet appel à manifestation d’intérêt.

De la même façon, tout document fourni par le Candidat sera considéré comme confidentiel.

10.Evaluation et publication des resultats

Pour être attributaire, les Candidats doivent respecter les critères de l’article 1.3.3 relatifs aux conflits d’intérêt des directives de l’AFD 

La Communauté Urbaine de Douala se réserve le droit de ne pas donner suite au présent Appel à Manifestation d’Intérêt.

1.Objet

Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala (CUD), Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’acquisition et la fourniture d’Equipements de Protection Individuelles (EPI) pour les projets de la Régie des Routes et des Constructions (2RC)

2.Consistance des prestations

Les prestations consistent essentiellement en la fourniture d’Equipements de Protection Individuelles (EPI) pour les projets de la Régie des Routes et des Constructions (2RC) à la Communauté Urbaine de Douala, telle que détaillée ci-dessous : 

• Les EPI (Équipement de Protection Individuelle) pour la protection de la tête : écran facial électricien avec protège front ; Casque de sécurité; Appareil de protection auditive ; casque antibruit ou serre-tête ; Lunettes avec protection latérale ; Masque de protection des voies respiratoires (masque anti poussière jetable); Casque isolant de sécurité ; Bouchon d’oreille anti bruit ;

• Les EPI (Équipement de Protection Individuelle) pour la protection du corps : Harnais de sécurité ; Combinaison pour travaux d’électricité, de feux tricolores (Stihl FS Protect); Vêtement de travail avec corde réflectrice ; kits de sauvetage (Mousqueton, point d’encrage, corde de service…) ; Gants de manutention contre risques mécaniques ; Gants contre risque chimique (étanche) ; Gants isolants ; Gants contre risque chimique (étanche) ; Boite à pharmacie ; Parapluie.

• Les EPI (Équipement de Protection Individuelle) pour la protection des pieds : 

Chaussure de sécurité ; Bottes (Stihl) anti-coupure economy (paires) ou équivalent ; Bottes isolantes.

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des prestations est de Cinquante millions (50 000 000) francs CFA

4.Allotissement

Les prestations sont constituées en un lot unique.

5.Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises locales de droit Camerounais.

6.Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget de la Communauté Urbaine de Douala, exercice 2024.

7.Consultation du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, dès publication du présent avis, à la Direction des Services Généraux et du patrimoine / Sous-Direction de Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 210, Rue Pasteur, Immeuble SCI Bonanjo, 5e étage, à côté de la Délégation Régionale des Eaux et Forêts, B.P : 43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09. Site web : www.douala.cm, dès publication de l’avis.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables, dès publication du présent avis, à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine, Sous-direction de la Passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 210, Rue Pasteur, Immeuble SCI Bonanjo, 5e étage, à côté de la Délégation Régionale des Eaux et Forêts, B.P : 43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09, contre présentation d’un reçu de versement de la somme non remboursable de Cent mille (100 000) Francs CFA payable dans le compte spécial CAS-ARMP N° 33598800001 – 89 ouvert auprès des Agences BICEC des chefs-lieux de Régions et dans les Villes de Limbé et Dschang. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise ou désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français et/ou en anglais en neuf (09) exemplaires dont un (01) original et huit (08) copies, une offre financière témoin marqué comme tel et une (01) version numérique, devra parvenir contre récépissé à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 210, Rue Pasteur, Immeuble SCI Bonanjo, 5e étage, à côté de la Délégation Régionale des Eaux et Forêts, B.P : 43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09, Douala-Cameroun.   Au plus tard le 14 Février 2025 à 12h00, heure locale avec la mention :  

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001./AONO/CUD/CIPM2/2025 DU 07 JANVIER 2025 RELATIF A L’ACQUISITION ET LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLES (EPI) POUR LES PROJETS DE LA REGIE DES ROUTES ET DES CONSTRUCTIONS 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

10.Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu pour la réalisation des prestations, objet du présent appel d’offres est de quatre-vingt-dix (90) jours.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant d’un montant d’un million (1 000 000) Francs CFA établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréées par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO. Cette caution est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

12.Recevabilité des Offres

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé. Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

• les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

• les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt. 

• les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

• les plis non-conformes au mode de soumission

• Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;  

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un seul temps.

L’ouverture des enveloppes contenant les pièces administratives, les offres techniques et financières aura lieu le  14 Février 2025 à 13h00, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Communauté Urbaine de Douala, dans sa salle de réunions sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1er à Bonanjo.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance de l’offre.

14.Critères d’évaluation

L’évaluation du dossier se fera sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après : 

Critères éliminatoires

Ces critères entraînent le rejet de l’offre du soumissionnaire : 

Critère administratif

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;

• Absence ou non-conformité au terme d’une période de 48H d’une pièce du dossier administratif après l’ouverture des plis

• Fausse déclaration ou pièce falsifiée

• Présence dans la liste des entreprises défaillantes publies par le MINMAP

Critères techniques

• Fausse déclaration ou pièce falsifiée

• Non satisfaction de quatre (4/5) critères essentiels ;

• Absence d’un permis environnemental ou d’un certificat de conformité à la somme ISO 14001 : 2004 OU OHSAS 18001 : 2007

Critères financiers

• Absence ou modification d’une quantité du DQE

• Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU 

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

15.Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres, disposant de capacités technique et financière requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant, les rabais proposés en chiffres et en lettres.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine/ Sous-direction de la Passation des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise au 210, Rue Pasteur, Immeuble SCI Bonanjo, 5e étage, à côté de la Délégation Régionale des Eaux et Forêts, B.P : 43 Douala, Tél/Fax : 233 42 15 09.Site web : www.douala.cm

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un « SMS » aux numéros suivants : 673 205 725 / 699 370 748.  Joindre la Cellule Anticorruption de la CUD aux numéros (+237) 695 298 115 / 679 888 026.

1.Objet

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala lance un Appel d’Offres pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un autoclave horizontal de 500 litres à une ouverture à l’unité de stérilisation de l’Hôpital Général de Douala (HGD).

2.Consistance des prestations

Les prestations objets de la présente consultation portent sur la fourniture, l’installation et la mise en service d’un autoclave horizontal de 500 litres à une ouverture à l’unité de stérilisation de l’Hôpital Général de Douala (HGD).

3.Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel de cette prestation est 55 000 000 Francs CFA TTC.

4.Allotissement

Les prestations objet de la présente consultation sont en un lot unique.

5.Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialisée dans la fourniture des dispositifs médicaux.

6.Financement

Les prestations objets de la présente consultation seront financées par le Budget d’Investissement de l’Hôpital Général de Douala, Exercice 2025.

7.Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics, porte G406), B.P. 4856 Douala, dès publication du présent Avis.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics, porte G406), B.P. 4856 Douala, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 50 000 FCFA, dans le compte intitulé « compte d’affectation spéciale CAS-ARMP N° 33598800001-89 » ouvert à la BICEC. Cette quittance devra préciser la référence de l’Avis Appel d’Offres ainsi que le nom de l’entreprise ou du groupement achetant le DAO.  

9.Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), au plus tard le _31 Janvier 2025_ à _12 h 00_ min et devra porter la mention :  

« Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N° _004_/AONO/HGD/CIPM/2025 du  03 Janvier 2025  pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un autoclave horizontal de 500 litres à une ouverture à l’unité de stérilisation de l’Hôpital Général de Douala (HGD).

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10.Delai de Livraison

Le délai de livraison de cette prestation est de Trois (03) mois à compter de la date de la notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Le lieu de livraison est l’Hôpital Général de Douala.

11.Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s’élève à 1 100 000 FCFA. Elle devra être valable (120) cent vingt jours à compter de la date limite de recevabilité des offres.

12.Recevabilité des Offres

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé. Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage:

–    les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

–    les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

–    les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

–    les plis non-conformes au mode de soumission

–    Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps.

L’ouverture des pièces Administratives et des offres Techniques et financières aura lieu le 31 Janvier 2025 à _13 h 00_  min par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’Hôpital Général de Douala siégeant dans la salle de réunion de la Direction des Ressources Financières (D.R.F.I.). Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une bonne connaissance du dossier.

14.Critères d’évaluation

L’évaluation se fera suivant le système binaire.  

Critères éliminatoires

1. Fausse déclaration ou pièces falsifiées.
2. Absence de la caution de soumission.
3. Absence ou non-conformité d’une des pièces du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis.
4. Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant le non abandon d’un marché public au cours des trois (03) dernières années et son absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par le Ministère des Marchés Publics.
5. Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière.
6. Absence de l’autorisation délivrée par le fabricant (suivant le modèle dans le DAO).
7. Absence des prospectus et/ou fiches techniques en français ou en anglais émanant du fabricant et décrivant les caractéristiques techniques de la fourniture proposée.
8. Absence d’une déclaration sur honneur d’avoir visité le site.
9. Absence de preuve d’avoir réalisé au moins un marché public de fourniture d’équipements et/ou de matériels biomédicaux au cours des trois dernières années (2022 à date) pour un montant cumulé supérieur ou égale à 90 000 000 FCFA.
10. Absence d’un agrément délivré par le Ministère de la Santé Publique.
11. Absence d’un certificat de bonnes pratiques délivré par le Ministre de la Santé Publique.
12. Non-respect d’au moins une des caractéristiques de base tel que décrit dans le descriptif de la fourniture (DF).
13. Non satisfaction d’au moins 4 des 5 critères essentiels.

Critères essentiels

1. Présentation de l’offre : Pièces rangées dans l’ordre prescrit par le RPAO, Documents séparés par des intercalaires de couleur autre que le blanc, Offres reliées sur toute la longueur de la feuille.
2. Personnels : preuve de disposer pour l’installation et l’équipement un ingénieur au moins (Bac+3) et un technicien supérieur au moins (Bac+2) en au moins une des filières suivantes (génie électrique, électrotechnique, froid et climatisation, génie industriel).
3. Chiffres d’affaires/ Capacité financière : preuve d’un chiffre d’affaires cumulé des trois dernières années supérieur ou égal à 110 000 000 F CFA/ preuve d’une capacité financière supérieure ou égale à 30 000 000 FCFA
4. Planning et délai de livraison : 03 mois au plus.
5. Preuves d’acceptation des conditions du marché : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Descriptif de la Fourniture (DF) paraphés sur toutes les pages, et sur les dernières pages signés et datés.  

Chaque soumissionnaire est tenu de fournir un support contenant le fichier numérique (Word ou Excel) de son offre financière (bordereau des prix unitaires et détail estimatif).

Pour être éligible à l’évaluation financière, le soumissionnaire doit satisfaire à tous les critères éliminatoires.

15.Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant satisfait aux critères éliminatoires et dont l’offre sera évaluée la moins disante.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics, porte G406), BP. 4856 Douala, courriel : hgd@hgdcam.com.

L’Université de Douala a reçu pour l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (ENSPD) une subvention du projet AUDA-NCPAD SIFA, financée par la KfW pour le coût des Travaux du projet d’aménagement d’un Centre de Références en Maintenance Industrielle (CERIMAE) à l’ENSPD et une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat pour les travaux d’aménagement des bâtiments existants.

Le Recteur de l’Université de Douala invite par le présent Avis d’ Appel d’Offres, les Soumissionnaires éligibles à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation du projet d’aménagement d’un Centre de Références en Maintenance lndustrielle à l’ENSPD sise au Campus Logbessou à PK 17.

2.Consistance des prestations

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux généraux de rénovation (peinture, pose de fenêtres, câblage électrique, plomberie, etc. ), de rénovation de bâtiments (salles de cours, laboratoires, ateliers divers, bureaux, toilettes, etc.), et d’amélioration des VRD au profit du Projet d’aménagement d’un Centre de Références en Maintenance Industrielle à l’ENSPD.

3.Allotissement

(Non spécifié)

4.Participation et origine

Ces travaux nécessitent la participation des entreprises ayant des connaissances, compétences, et expérience dans les domaines d’activités suivants : génie civil, plomberie, menuiserie aluminium vitrée, l’électricité/informatique, etc.

5.Financement

Les travaux sont financés pour le projet de référence AUDA-NEPAD/KfW 2015 69 052/FW1/CAM/009.

6.Consultation du Dossier

Les documents d’Appel d’Offres disponibles en Français et Anglais sont à la disposition des Soumissionnaires éligibles qui se seraient montrés intéressés par l’inscription au formulaire d’enregistrement, à l’Université de Douala (campus 1 sis à Ange Raphael), Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement, Bureau de la Construction, Monsieur SI SI Jean René (mail : jeanrenesisi@yahoo.fr)

7.Acquisition du Dossier

Les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres s’élèvent à un montant de cent mille ( 100 000) FCFA payable au Trésor Public.

8.Remises des offres

En stricte conformité avec l’IS 21.1, les documents de qualification et les offres doivent être présentés dans des enveloppes séparées et doivent être livrés à l’adresse indiquée dans la clause JS 22.J du dossier d’appel d’offres au plus tard le 21 janvier 2025 à 13.00 MN.

Les documents de qualification et les offres présentés en retard seront rejetés.

9.Delai de Livraison

(Voir dossier d’appel d’offres)

10.Cautionnement Provisoire

Une Garantie de Soumission est à joindre à toutes les soumissions

11.Recevabilité des Offres

Les documents de qualification et les offres présentés en retard seront rejetés.

12.Ouverture des Plis

L’ouverture des plis aura lieu le 21 janvier 2025 à 14 heures précises.

Lors de la première session publique, seuls les Documents de Qualification seront ouverts en présence des représentants désignés par les Soumissionnaires. Lors de la deuxième session publique, seules les Offres des Soumissionnaires répondant aux critères de qualification seront ouvertes.

13.Critères d’évaluation

(Voir dossier d’appel d’offres)

14.Attribution

La soumission d’Offres sera réalisée conformément aux dispositions de la procédure d’appels d’Offres Nationaux (National Competitive Bidding-NCB), avec qualification telle que stipulée dans les Lignes directrices de SIFA pour la passation de marchés de biens, de travaux et de services.

15.Durée Validité des Offres

(Voir dossier d’appel d’offres)

16.Renseignements Complémentaires

Les Soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Direction de l’ENSPD ou auprès de de Monsieur SI SI Jean René, Université de Douala (campus I sis à Ange Raphael), Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement, Bureau de la Construction.

Conformément à la section II – DPAO IS 7.2 et IS 7.4 une v1s1le tu site aura lieu 25 NOV 2024 à 10 heures heure du Cameroun, à l’ENSPD sise au Campus Logbessou à PK 17 et sera suivie d’une réunion préparatoire à l’appel d’offres, au cours de laquelle les soumissionnaires pourront poser des questions. Les questions posées pendant et après la visite du site et/ou la réunion préparatoire doivent être confirmées par une demande écrite formelle. La présence à la visite du site et à la réunion préparatoire à l’appel d’offres est obligatoire.

1.Objet

Le Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) lance, pour le compte de cet organisme, un Appel d’Offres National Ouvert (AONO) relatif à la fourniture et l’installation du mobilier de bureau dans le nouveau bâtiment siège R+3 de la SCDP.

2.Consistance des prestations

Les Prestations objet du présent Appel d’Offres consistent en l’ameublement du nouveau bâtiment siège R+3 tel que décrit dans le Descriptif de la Fourniture (DF) du DAO.

3.Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des fournitures à l’issue des études préalables est de Trois cent trente-trois millions neuf cent mille francs Toutes Taxes Comprises (333 900 000) FCFA TTC.

4.Allotissement

Les prestations sont constituées d’un (01) seul lot.

5.Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises citoyennes de droit camerounais installées au Cameroun, justifiant des compétences dans les domaines relatifs à l’objet.

6.Financement

Les Fournitures objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget d’investissement de la SCDP pour le compte de l’exercice 2024 sur la ligne d’imputation budgétaire INAAU0012.

7.Consultation du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les bureaux de la Cellule des Marchés sise au premier étage du bâtiment abritant le Centre Médico-Social, Tel : (+237)233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 696 85 40 15/ 670 11 24 83 dès publication du présent avis.

Ledit Dossier d’Appel d’Offres peut également être consulté sur le site internet de l’ARMP : www.armp.cm, au niveau de la plateforme COLEPS du MINMAP.

8.Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de la SCDP/Cellule des Marchés sise au premier étage du bâtiment abritant le centre médico-social, Tel : (+237)233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 696 85 40 15/ 670 11 24 83 Fax (+237) 233 40 47 96 dès publication du présent avis d’Appel d’Offres, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de deux cent mille francs (FCFA 200 000).  Payable dans le compte N° 33598800001-89   intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » ouvert dans les Agences BICEC des chefs-lieux de Régions et des villes de Limbe et Dschang.

9.Remises des offres

Chaque offre ,rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, marquées comme telles et conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée sous pli fermé ne comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard 12 DEC 2024 à 11h00min, heure locale à la Cellule des Marchés au Siège de la SCDP sise au premier étage du Centre Médico-Social de la SCDP)  B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45 Poste 12062 ou +(237) 696 85 40 15/ 670 11 24 83 avec la mention: 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°023/AONO/DG/DARH/SDAGP/SMG/CIPM-SCDP/2024 DU 22 NOV 2024 RELATIF A LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DU MOBILIER DE BUREAU DANS LE NOUVEAU BATIMENT SIEGE R+3 DE LA SCDP

« À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

10.Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces prestations est de quatre (04) mois.

11.Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, d’un montant de six millions cinq cent mille francs (FCFA 6 500 000).

Elle devra comporter une mention manuscrite engageant solidairement ledit établissement conformément à l’article 14 de l’acte uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés.

S’agissant des PME à capitaux et dirigeants nationaux, la caution de soumission peut être remplacée par une hypothèque légale.

12.Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les différentes pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément au Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Tout dossier administratif incomplet, conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, sera déclaré non-conforme et un délai de quarante-huit (48) heures sera accordé au(x) soumissionnaire (s) à l’effet de produire la (les) pièce (s) concernée(s).

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme agréé par le Ministère en charge des Finances entrainera un rejet pur et simple de l’offre.

En cas de groupement d’entreprises, celui exigé dans le cadre du présent Appel d’Offres est de type solidaire. Chaque membre du groupement devra produire son dossier administratif complet. Toutefois, l’attestation de domiciliation bancaire, la caution de soumission, le reçu d’achat du DAO seront produits uniquement par le mandataire du groupement.

13.Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un (01) seul temps et aura lieu le 12 DEC 2024 à 12h00min, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) au Siège de la SCDP en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

14.Critères d’évaluation

1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels.

Il s’agit notamment :

v  Dossier administratif

• Document falsifié ou fausse déclaration ;
• Absence de la Caution de soumission dans les plis à l’ouverture des offres ;
• Pièce administrative absente ou non conforme à l’ouverture des Offres et non régularisée dans le délai accordé par la Commission à cet effet ;
• Autorisation spécifique ou agrément (le cas échéant) ;
• Soumissionnaire non assujetti au Régime d’Imposition du Réel.

v  Offre technique

• Non-obtention de 80 % des critères essentiels, soit la non-validation de quatre (04) critères essentiels sur cinq (05) sur la base d’une évaluation binaire ;
• Absence de preuve de la capacité financière.

v  Offre financière

• Non-conformité de chacune des pièces suivantes aux modèles prescrits par le DAO :

o   Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

o   Devis Quantitatif et Estimatif (DQE).

• Absence de la lettre de soumission financière signée et timbrée ;
• Absence d’un prix unitaire quantifié.

2. Critères essentiels

L’évaluation des offres sera binaire (oui/non) et se fera sur la base des critères suivants :

15.Attribution

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires conformément à l’article 50 al 1(a) du Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des entreprises publiques.

16.Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

17.Renseignements Complémentaires

Une (01) visite du site est nécessaire à chaque candidat dès la publication du présent Appel d’Offres. A la diligence de l’Ingénieur du Marché, celle-ci fera l’objet d’une délivrance d’une attestation de visite de site signée par le Responsable du site concerné.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Cellule des Marchés, sise au premier étage du Centre Médico-Social de la SCDP à Douala : Téléphone (+237) 233 40 54 45 (poste 12060) ou +(237) 696 85 40 15/ 670 11 24 83.

Les documents techniques et toute autre information à caractère technique peuvent être obtenus au siège de la SCDP à Douala, à la Direction de l’Administration et des Ressources Humaines (DARH) Tél (+237) 674 74 18 04.

Pour toute dénonciation de pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité des Marchés (MINMAP) (SMS ou appel) au numéro : (+237) 673 20 57 25/ (+237) 699 37 07 48, l’ARMP au numéro (+237) 694 20 67 89 ou la Commission de Lutte Contre la Corruption (CLCC) de la SCDP au numéro gratuit : (+237) 677 00 02 22/ (+237) 677 53 77 53.