Dans le cadre de l’exercice Budgétaire 2022, le Maire de la Commune de Bibémi lance en procédure d’urgence pour le compte de la Commune de Bibémi un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’une salle d’hospitalisation à l’hôpital de district de Bibémi Commune de Bibémi, Département de la Bénoué, Région du Nord

2.Consistance des travaux
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, notamment :
Travaux préparatoires ;
Terrassements ;
Fondations ;
Maçonnerie-Elévations ;
Couverture et charpente ;
Menuiseries métalliques ;
Electricité
Revêtement- Peinture ;
VRD

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Dix millions (10 000 000) FCFA

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont constitués en un unique lot.

Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine des bâtiments et Travaux Publics

Les travaux du présent Appel d’Offres sont financés par le Fonds propre de la Coinmune, Exercice 2022

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Bibémi dès Publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre versement d’une somme non remboursable de trente mille francs (30 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de Bibémi

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi au plus tard le 18 NOV 2022 à 10 heures. 
Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° /AONO/C-BIB/CIPM/2022 DU
20 OCT LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE SALLE D’HOSPITALISATION A L’HOPITAL DE DISTRICT DE
BIBEMI, COMMUNEDE BIBEMI, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.
“A n’ouvrir qu ‘ea séance de dépouillement”

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres de trois (03) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant du montant prévisionnel soit deux cent mille (200 000) Francs CFA établie par un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant trente (30) jours au delà de la date de validité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un organisme financier agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot valable pendant une période de trente (30) jours au delà de la date de validité des offices. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le senûce émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres, ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. 
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l’ouverture des pièces adininistratives, des offres techniques et financières qui aura lieu le 18 NOV à 11 heures dans le bureau de la Commission Interne de passation des Marchés auprès de la Commune de Bibémi. 
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :
• 1ère étape: Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
• 2è étape :Evaluation technique des offres administrativement conformes

3è étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement, qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants ;
14.1. Principaux critères éliminatoires :
14.1.1. Pièces administratives
• fausse déclaration ou pièce falsifiée
• Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif
• Absence de la Caution de Soumission à l’ouverture des plis
14.1.2 Offre technique
• Fausse déclaradon ou pièce falsifiée
• Note technique inférieure au seuil minimal requis (70%)
• Absence de la déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un chantier durant les trois (3) dernières années et ne figurant pas sur la liste des entreprises suspendues établies annuellement par le MINMAP
14.1.3 Offre financière
Offre incomplète ou non conforme
Non-conformité du modèle de soumission
Absence d’un prix unitaire quantifié à la fois dans le BPU, le DEQ et le SDPU
Absence de la lettre de soumission
Omission d’un corps d’état
14.2. Principaux critères essentiels
L’évaluation des Offres tecliniques se fera par la méthode binaire (Oui/Non) suivant la grille d’évaluation établie sur 40 critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :
• Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;
« Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise sur 12 critères;
• L’expérience du personnel de l’entreprise sur 10 critères ;
« La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 9 critères;
« Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 6 critères;
Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu au moms70% de OUI soit 28 points seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée

le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et dont l’offre est évaluée la
moins disante après correction éventuelle

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partu: de la date limite fixée pour la remise des offres

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Bibémi

Dans le cadte de l’exercice Budgétaire 2022, le Maire de la Commune de Bibémi lance en procédure d’urgence pour le compte de ia Commune de Bibémi un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’une fourrière municipale à Padarmé, dans la Commune de Bibémi, Département de la Bénoué, Région du Nord

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, notamment : ,
Travaux préparatoires ;
Terrassements ;
Fondations ;
Maçonnerie-Elévations ;
Couverture et charpente ;
Menuiseries métalliques ;
Revêtement- Peinmre

Le coin prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de vingt un millions (21000 000) FCFA

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont constitués en un unique lot

Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine des bâtiments et Travaux Publics

Les travaux du présent Appel d’Offres sont fînancé.s par le Fonds propre de la Commune, Exercice 2022

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Bibémi dès Publication de l’Avis d’appel d’offres d’Offres.

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre versement d’une somme non remboursable de quarante mille francs (40 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de Bibémi

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi 21 NOV heures.
Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :
au plus ‘tard.p

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° /AONO/C.BIB/CIPM/2022 DU
24 OCT LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE FOURRIERE MUNICIPALE A PADARME DANS LA COMMUNE DE BIBEMI
DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.
“A n ‘ouvrir qu’en séance de dépouillement”

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offre est de trois (03) mois

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant prévisionnel soit quatre cent vingt mille (420 000) Francs CFA établie par un organisme fïnancier par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant trente (30) jours au delà de la date de validité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces adminisuatives, une caution de soumission établie par un organisme financier agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, d’un montant de quatre-cent vingt mille (420 000) FCFA par lot valable pendant une période de trente (30) jours au delà de la date de validité des offres. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être Impétarivement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative ;
compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres, ou avoir été établies postérieurement à la date de signamre de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières qui aura lieu le 2 1 NOV 2022 à 11 heures dans le bureau de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Bibémi.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :
• 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
• 2è étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes

3è étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
14.1. Principaux critères éliminatoires :
14.1.1. Pièces administratives
Fausse déclaration ou pièce falsifiée
Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif
Absence de la Caution de Soumission à l’ouverture
14.1.2 Offre technique
Fausse déclaration ou pièce falsifiée
• Note technique inférieure au seuil minimal requis (70%)
• Absence de la déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un chantier durant les trois (3) dernières années et ne figurant pas sur la liste des entreprises suspendues établies annuellement par le
MINMAP.
14.1.3 Offre financière
Offre incomplète ou non conforme
Non-conformité du modèle de soumission
Absence d’un prix unitaire quantifié à la fois dans le BPU, le DEQ et le SDPU j
Absence de la lettre de soumission
Omission d’un corps d’état
14.2. Principaux critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques se fera par la médiode binaire (Oui/Non) suivant la grille d’évaluation établie sut
critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :
Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;
Références de l’entreprise et capacité, de préfinancement de l’Entreprise sur 12critères ;
• L’expérience du personnel de l’entreprise sur 10 critères ;
La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 9critères ;
Proposition techmque et planning d’exécution des travaux sur 6 critères ;
Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu au moins70% de OUI soit 28 points seront qualifiés potor la suite de là’-
procédure et verront leur Offre financière analysée

le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et donc l’offre est évaluée la moins disante après correction éventuelle

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Bibémi

Dans le souci d’assurer une bonne conservation de ses produits, le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’une chambre froide à la SODECOTON à GAROUA 2.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres comprennent les travaux de construction d’une chambre froide à la SODECOTON à GAROUA 2.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 40 000 000 FCFA, toutes taxes comprises.

Le présent appel d’offres est lancé en lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais expérimentées dans le domaine. La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit
désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement rassortent clairement. Les groupements d’entreprises devront disposer d’un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

Les travaux objet de la présente consultation sont financés par le Budget SODECOTON de l’exercice 2022.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté dès publication du présent avis à la Direction Générale de
la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la
Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la,Délégation de la SODECOTON à Douala
B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis à la Direction Générale de
la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la
Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la,Délégation de la SODECOTON à Douala
B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 contre versement en espèces d’une somme de 50 000 (cinquante mille) FCFA non
remboursable sur le compte n°97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de
Compte Spécial CAS ARMP “. il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa,
Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua. Le soumissionnaire devra s’y  rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien son nom, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires
dont un original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 10/11/2022 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua.
Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention:

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°101/22/AONO/SDCC/CiPM DU 14/10/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CHAMBRE FROIDE A LA SODECOTON A GAROUA 2.
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre (06) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 800 000 FCFA(hult cent mille) FCFA A établie par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par lè’ service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l’émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles.doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres

L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion a la Direction Générale de la Société à Garoua le 10/11/2022 à partir de 16 heures.

Critères d’évaluation
L’évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le mode binaire (oui ou non).
Critères éUminatoIres
– De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai réglementaire accordé durant la séance d’ouverture des plis ;
– De l’absence le cas échéant d’un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;

–  De l’absence de la caution de soumission ;
– Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
– Absence d’un prix unitaire quantifié
– Non-conformité du modèle de soumission ;
– Capacité financière Inférieure à 50 % du coût prévisionnel ;
– Délai d’exécution supérieure à 6 mois ;
– Obtention de moins de 70% de oui à l’évaluation des critères essentiels.
Critères essentiels
– Références générales de l’entreprise;
– Personnel de chantier;
-Chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices (2021, 2020,2019), inférieur au coût prévisionnel de 40 000 000 FCFA ;
– Déclaration sur l’honneur de la visite du site;
– Présence d’un rapport de visite du site;
– Organisation, méthodoiogie, et planning d’exécution des prestations;
– Absence ou insuffisance des moyens permanents ou mobilisables.

A l’issue de l’évaluation des offres, la lettre-commande sera attribuée, au soumissionnaire remplissant les capacités
techniques et financières requises et présentant l’offre évaluée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt de ces dernières.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Direction Générale de la SODÉCÔTÔN B.P.302 Tél. 222 27 10 80, Email : sodécoton@sodecoton.cm; à
la Délégation SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Téi/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Le Maire de la Commune de DEMBO (Autorité Contractante), lance pour le compte de la Commune de DEMBO un
Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence pour la réalisation des travaux de construction de huit mini
réseaux d’approvisionnement en eau potable dans certaines localités de la Commune de Dembo. Département de la
BENOUE, Région du NORD. EN PROCEDURE D’URGENCE

Ces travaux de réalisation du système d’alimentation en eau potable seront effectués conformément aux normes
techniques en vigueur et selon les règles de l’art.
Les travaux comprennent pour chacun des huit sites retenus :
1-Travaux préparatoires
2-forage de profondeur 60m minimum
3-Fourniture et pose moyen d’exhaure.
4-alimentation de la pompe.
5-conduite d’adduction
6- conservation par un réservoir de 7,5 m3
7-construction de 06 bornes fontaines
8-préservation de l’environnement et formation

Le coùt prévisionnel est de 160 000 000 FCFA

Les travaux sont répartis en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

 Un soumissionnaire peut être adjudicataire que d’un seul lot.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais.
La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement ressortant clairement dans l’accord de groupement.

Les travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres sont financés par le Budget 2022 du FEICOM pour un montant
de 160 000 000 (cent soixante millions) TTC, soit 20 000 000 {vingt millions) TTC par mini-réseau. Donc 80 000 000(quatre-vingt millions) TTC pour le lot n°01 et 80 000 000 (quatre-vingt millions) TTC pour le lot n°02 également.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté au Secrétariat du Maire de la Commune de DEMBO, dés publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat du Maire de la Commune de DEMBO, dés publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable de 80 000 (quatre-vingt mille) Francs CFA, représentant les frais d’achat du dossier, payable à la recette municipale de la Commune de DEMBO.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des
Marchés Publics de la Commune de DEMBO, au plus tard le 15/11/2022 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

Le délai maximum d’exécution des travaux en état de réception provisoire est de sept (07) mois pour chaque lot à
compter de la date de notification à l’Entrepreneur de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre administrative la caution de soumission correspondant à la somme
de 2 400 000 (deux millions quatre cent mille) FCFA pour chacun des lots, établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent DAO et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier rang agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 2 400 000 (deux million quatre cent millet) FCFÀ pour chacun des lots, valable pendant tente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou?  en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier rang agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l’offre.

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et
financières qui aura lieu le 15/111/2022 à 11 heures dans la salle des actes de la Commune de DEMBO.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.

Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera en un seul temps et en trois (03) étapes :
1 ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
2e étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
Principaux critères éliminatoires:
– Absence ou non-conformité au-delà de 48 heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif;
– Fausse déclaration ou falsification des pièces ;
– Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis;
– Offre financière incomplète (absence de bordereau des prix unitaires, d’un prix unitaire, du devis quantitatif
et estimatif;
– La note technique inférieure au seuil minimal requis (70%) soit 40 oui sur 56 possibles ;
– Abandon de chantier ;
– Offres en nombre insuffisant.
Principaux critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant ia grille d’évaluation établie sur 54 critères essentiels Jointe au DAG et qui prend en compte ies critères essentiels cl-dessous ;
– Présentation générale de l’Offre : sur 2 critères ;
– L’expérience du personnel de l’entreprise : sur 27 critères ;
– La disponibilité du matériel et des équipements essentiels : sur 8 critères;
– Proposition technique et planning d’exécution des travaux : sur 11 critères;
Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à trente
millions (30 000 000) FCFA par lot : sur 6 critères ;
Seuls ies Soumissionnaires ayant obtenu 38 oui sur 54 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée (grille d’évaluation jointe en annexe)

Le soumissionnaire présentant l’offre ia moins-disante sera déclarée attributaire et un soumissionnaire n’est peut-être attributaire que d’un seul lot.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à Commune de Dembo. Tel. 695
91 94 21/695 11 14 48.

Dans le souci d’assurer une bonne conservation de ses produits, le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’une chambre froide à la SODECOTON à GAROUA 2.

Les prestations objet du présent Appel d’Offres comprennent les travaux de construction d’une chambre froide à la SODECOTON à GAROUA 2.

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 40 000 000 FCFA, toutes taxes comprises.

Le présent appel d’offres est lancé en lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais expérimentées dans le domaine. La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit
désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement rassortent clairement. Les groupements d’entreprises devront disposer d’un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

Les travaux objet de la présente consultation sont financés par le Budget SODECOTON de l’exercice 2022.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté dès publication du présent avis à la Direction Générale de
la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la
Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la,Délégation de la SODECOTON à Douala
B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis à la Direction Générale de
la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la
Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la,Délégation de la SODECOTON à Douala
B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 contre versement en espèces d’une somme de 50 000 (cinquante mille) FCFA non
remboursable sur le compte n°97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de
Compte Spécial CAS ARMP “. il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa,
Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua. Le soumissionnaire devra s’y  rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien son nom, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires
dont un original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 10/11/2022 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua.
Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention:

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°101/22/AONO/SDCC/CiPM DU 14/10/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CHAMBRE FROIDE A LA SODECOTON A GAROUA 2.
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre (06) mois.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 800 000 FCFA(hult cent mille) FCFA A établie par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par lè’ service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l’émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles.doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres

L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion a la Direction Générale de la Société à Garoua le 10/11/2022 à partir de 16 heures.

Critères d’évaluation
L’évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le mode binaire (oui ou non).
Critères éUminatoIres
– De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai réglementaire accordé durant la séance d’ouverture des plis ;
– De l’absence le cas échéant d’un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;

–  De l’absence de la caution de soumission ;
– Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
– Absence d’un prix unitaire quantifié
– Non-conformité du modèle de soumission ;
– Capacité financière Inférieure à 50 % du coût prévisionnel ;
– Délai d’exécution supérieure à 6 mois ;
– Obtention de moins de 70% de oui à l’évaluation des critères essentiels.
Critères essentiels
– Références générales de l’entreprise;
– Personnel de chantier;
-Chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices (2021, 2020,2019), inférieur au coût prévisionnel de 40 000 000 FCFA ;
– Déclaration sur l’honneur de la visite du site;
– Présence d’un rapport de visite du site;
– Organisation, méthodoiogie, et planning d’exécution des prestations;
– Absence ou insuffisance des moyens permanents ou mobilisables.

A l’issue de l’évaluation des offres, la lettre-commande sera attribuée, au soumissionnaire remplissant les capacités
techniques et financières requises et présentant l’offre évaluée la moins disante.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt de ces dernières.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Direction Générale de la SODÉCÔTÔN B.P.302 Tél. 222 27 10 80, Email : sodécoton@sodecoton.cm; à
la Délégation SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Téi/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Le Maire de la Commune de DEMBO (Autorité Contractante), lance pour le compte de la Commune de DEMBO un
Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence pour la réalisation des travaux de construction de huit mini
réseaux d’approvisionnement en eau potable dans certaines localités de la Commune de Dembo. Département de la
BENOUE, Région du NORD. EN PROCEDURE D’URGENCE

Ces travaux de réalisation du système d’alimentation en eau potable seront effectués conformément aux normes
techniques en vigueur et selon les règles de l’art.
Les travaux comprennent pour chacun des huit sites retenus :
1-Travaux préparatoires
2-forage de profondeur 60m minimum
3-Fourniture et pose moyen d’exhaure.
4-alimentation de la pompe.
5-conduite d’adduction
6- conservation par un réservoir de 7,5 m3
7-construction de 06 bornes fontaines
8-préservation de l’environnement et formation

Le coùt prévisionnel est de 160 000 000 FCFA

Les travaux sont répartis en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

 Un soumissionnaire peut être adjudicataire que d’un seul lot.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais.
La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement ressortant clairement dans l’accord de groupement.

Les travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres sont financés par le Budget 2022 du FEICOM pour un montant
de 160 000 000 (cent soixante millions) TTC, soit 20 000 000 {vingt millions) TTC par mini-réseau. Donc 80 000 000(quatre-vingt millions) TTC pour le lot n°01 et 80 000 000 (quatre-vingt millions) TTC pour le lot n°02 également.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté au Secrétariat du Maire de la Commune de DEMBO, dés publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat du Maire de la Commune de DEMBO, dés publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable de 80 000 (quatre-vingt mille) Francs CFA, représentant les frais d’achat du dossier, payable à la recette municipale de la Commune de DEMBO.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des
Marchés Publics de la Commune de DEMBO, au plus tard le 15/11/2022 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

Le délai maximum d’exécution des travaux en état de réception provisoire est de sept (07) mois pour chaque lot à
compter de la date de notification à l’Entrepreneur de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre administrative la caution de soumission correspondant à la somme
de 2 400 000 (deux millions quatre cent mille) FCFA pour chacun des lots, établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent DAO et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier rang agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 2 400 000 (deux million quatre cent millet) FCFÀ pour chacun des lots, valable pendant tente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou?  en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier rang agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l’offre.

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et
financières qui aura lieu le 15/111/2022 à 11 heures dans la salle des actes de la Commune de DEMBO.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.

Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera en un seul temps et en trois (03) étapes :
1 ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
2e étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
Principaux critères éliminatoires:
– Absence ou non-conformité au-delà de 48 heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif;
– Fausse déclaration ou falsification des pièces ;
– Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis;
– Offre financière incomplète (absence de bordereau des prix unitaires, d’un prix unitaire, du devis quantitatif
et estimatif;
– La note technique inférieure au seuil minimal requis (70%) soit 40 oui sur 56 possibles ;
– Abandon de chantier ;
– Offres en nombre insuffisant.
Principaux critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant ia grille d’évaluation établie sur 54 critères essentiels Jointe au DAG et qui prend en compte ies critères essentiels cl-dessous ;
– Présentation générale de l’Offre : sur 2 critères ;
– L’expérience du personnel de l’entreprise : sur 27 critères ;
– La disponibilité du matériel et des équipements essentiels : sur 8 critères;
– Proposition technique et planning d’exécution des travaux : sur 11 critères;
Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à trente
millions (30 000 000) FCFA par lot : sur 6 critères ;
Seuls ies Soumissionnaires ayant obtenu 38 oui sur 54 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée (grille d’évaluation jointe en annexe)

Le soumissionnaire présentant l’offre ia moins-disante sera déclarée attributaire et un soumissionnaire n’est peut-être attributaire que d’un seul lot.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à Commune de Dembo. Tel. 695
91 94 21/695 11 14 48.

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’offres National Ouvert pour la fourniture des groupes électrogènes pour sécurité incendie.

La prestation objet du présent appel d’offres consiste en la fourniture des groupes électrogènes pour sécurité incendie

Le coût prévisionnel toutes taxes comprises de l’opération envisagée a été évalué à l’issue des études préalables à 105 000 000 FCFA.

Le présent Appel d’Offres est lancé en lot unique.

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d’entreprises devront disposer d’accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l’exercice 2022.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 100 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de  “ Compte Spécial CAS  ARMP “. Il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua. 

Le soumissionnaire devra s’y rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres. 

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l’entreprise, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) Exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 23/06/2022 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON àGaroua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention : 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°069/22/AONO/SDCC/CIPM  DU 02/06/2022 POUR LA FOURNITURE DES GROUPES ELECTROGENES POUR SECURITE INCENDIE

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

La fourniture objet du présent Appel d’Offres devra être livrée en position rendu huilerie de la SODECOTON de Garoua dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant égal à 2 100 000 FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l’émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

L‘absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le 23/06/2022 à partir de 16 heures. 

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. 

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte : 

A- Critères éliminatoires :

Il s’agit notamment :

1         De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai règlementaire accordé ;

2         De l’absence le cas échéant d’un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;

3         De l’absence de la caution de soumission ;

4         Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;

5         De l’absence des prospectus accompagnés des fiches techniques fournies par le fabricant ;

6         De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après : 

Caractéristiques techniques

           i)      Groupe électrogène de 66 KVA (provenant du même fabriquant)                                                                                 

Les caractéristiques électriques suivantes : groupe électrogène continu de 1500 tr/mn, 50 Hertz, 400V+N, cosinus phi 0,8               

Les caractéristiques générales :     

Groupe devra provenir du même fabriquant, insonorisé, devra être fourni avec :

– Démarreur électrique ;

– Alternateur de charge ;

– Batterie ;

– Alternateur synchrone ;

– Disjoncteur qui assure la protection de l’alternateur ;

– Refroidissement par un radiateur ;

– Afficheur de commande intégré multifonctions permettant d’afficher les paramètres tension, courant temps de fonctionnement, compteur d’énergie et les défauts ;

– Manuel d’entretien et catalogues pièces détachées pour moteur et alternateur ;

– Manuel d’atelier ;

– Un coffret d’inverseur de source ;                                                                                           

              ii) Pièces de rechange par groupe comprenant chacun : 20 filtres à huile, 20 filtres à gazole et 10 cartouches de filtre à air. 

7)      De l’absence ou de la non-conformité de la Garantie et du Service après-vente ;

8)      De l’absence d’un prix unitaire quantifié ;

9)      Du non-respect de deux (02) critères essentiels ;

10)   De la non-conformité du modèle de soumission ;

11)   De l’Obtention de moins de 80% à l’évaluation des critères essentiels. 

En substance, ces critères sont résumés comme suit : 

. Critère n° 1A : conformité des pièces du dossier administratif ;

. Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture indiquée ci-dessus ainsi que dans la pièce n° 5 du présent DAO ;

. Critère n° 1C : Garantie et Service après-vente ;

. Critère n° 1D : Conformité des pièces de l’offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission. 

B- Critères essentiels

. Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d’engagement) ou d’un distributeur agréé comptant pour 30 % ; étant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de la convention d’agrément du fabricant. La pièce requise (lettre d’engagement) devra être en original.

. Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d’au moins une livraison de fournitures similaires (groupes électrogènes, équipements électriques industriels) au cours des six dernières années y compris l’année en cours à la SODECOTON ou ailleurs.

. Critère n° 2C : délai de livraison comptant pour 10 %. Respect du délai du DAO ;

. Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque ou le soumissionnaire est domicilié et au moins égale à 52 500 000FCFA, comptant pour 15 % ;

. Critère n° 2E : Chiffre d’Affaires moyen des exercices 2020, 2019 et 2018 au moins égal à 105 000 000 FCFA, comptant pour 15%. 

L’évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) où négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l’examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l’offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 80 % au total à leur évaluation sera requis pour être retenu. 

C- Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté un dossier administratif et un dossier technique conformes seront pris en compte pour la suite de l’analyse. 

Pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position magasin transit de la SODECOTON à Garoua.

A l’issue de l’évaluation des offres, la commande sera attribuée au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l’offre financière évaluée la moins disante.

Il est précisé aux soumissionnaires qu’ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.