1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de la Commune de Banyo, le Maire de la Commune de Banyo, Autorité Contractante lance en procédure d’urgence, un Appel d’Offres National Ouvert Pour les travaux de construction d’un dalot de 3X3 sur le Mayo Modibbo Nourou, Commune de Banyo, Département du Mayo-Banyo, Région de l’Adamaoua.

2. Consistance des prestations
Les travaux objet du présent Appel d’Offres portent sur :
les travaux préparatoires ;
Les travaux de dégagement des emprises
Les terrassements ;
Assainissement eaux pluviales ;
Aménagements particuliers ;

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 25 000 000 (vingt-cinq millions) de francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre (04) mois.

5. Allotissement
Sans objet.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises spécialisées en bâtiments ou travaux publics installées au Cameroun.
Le présent appel d’offres sera publié dans le JDM de rARMP ou tous autres organes à fort tirage.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissements Publics de l’Exercice 2021.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrabies à la Commune de Banyo dès publication du présent Avis

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Commune de Banyo dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de quarante-cinq mille (45 000) francs CFA, payable à la Recette municipale de Banyo.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Mairie de Banyo, Service Technique de L’Aménagement et du Développement Urbain, au plus tard le 02 Février 2021 à 14 heures précises, avec la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 DU 07 JANVIER 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT DE 3X3 SUR LE MAYO MODIBBO NOUROU, COMMUNE DE BANYO, DEPARTEMENT DU MAYO-BANYO, REGION DE L’ADAMAOUA
«Â n’ouvrir qu’en séance de dépouillement»

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs FCFA conformément à l’arrêté en vigueur, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres conformément au modèle en annexe.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appei d’Offres sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu en un temps le 02 FEV 2021 à 15 heures précise par la Commission interne de Passation des Marchés publics de la Commune de Banyo dans la salle de réunion de l’hôtel de ville.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation

1- Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il ‘agit notamment:

• – Absence de la caution de soumission ;
• – Absence après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission;
• – Non-conformité après un déiai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif;
• – Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
• – Offre Technique incomplète ou non conforme au DAO ;
• – Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE;
• – Offre Financière incomplète ou non conforme au DAO ;
• – Performance technique inférieur à 70%.

2. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

• – Montant moyen des marchés réalisés dûment réceptionnés supérieur ou = à 25 000 000 (oui/non) ;
• – Attestation de capacité financière d’un montant au moins égal à 25 000 000(oul/non);
• – Référence de l’entreprise dans, les travaux similaires (oui/non) ;
• – Organisation méthodologiques et planning des travaux : cohérence entre la durée des tâches et le rendement (oui/non) ;
• – Expérience du personnel dans les travaux (conducteur des travaux et chef de chantier de génie civil (oui/non) ;
• – Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non).

15. Attribution
La lettre commande sera attribuée au soumissionnaire ayant fourni la proposition financière la moins distante. Toutefois, les propositions financières anormalement basses pourront être rejetées conformément à l’article 105 du Code des Marchés Publics.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Banyo, Service Technique de L’Aménagement et du Développement Urbain ou appeler aux numéros suivants ; 698 27 10 87/674 73 98 32.

BANYO le 07 Janvier 2021
Le MAIRE
GARBA SOULE

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Directeur Général de la CAMEROON WATER UTILITIES CORPORATION (CAMWATER), lance une Demande de Cotation Ouverte pour la réalisation des travaux d’aménagement et prolongement de la digue de la station de production de Bangangté.

2. Coût prévisionnel
Le montant prévisionnel à l’issue des études préalables est estimé à 25 894 925 FCFA HTVA (vingt cinq millions huit cent quatre vingt quatorze mille neuf cent vingt cinq francs CFA Hors TVA) soit, 30 879 698 F CFA TTC ( trente millions huit cent soixante dix neuf mille six cent quatre vingt dix huit Francs CFA Toutes Taxes Comprises).

3. Délai de livraison
Le délai maximum de livraison est de deux (02) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.

4. Participation et origine
La participation à cette consultation est ouverte aux Entreprises de droit camerounais spécialisées dans les travaux de Génie Civil (construction des ouvrages d’art).

5. Financement
La présente Demande de Cotation est financée par le budget d’investissement de la CAMWATER, Exercice 2020 et suivant.

6. Consultation du dossier
La Demande de Cotation peut être consultée à la Division des Affaires Juridiques et des Marchés(DAJM), porte A05 de l’immeuble siège de la CAMWATER BP : 524 Douala Cameroun Tél : (237) 33 42 89 81 /33 42 82 54.

7. Acquisition du dossier
Le dossier de consultation peut être retiré auprès de la Division des Affaires Juridiques et des Marchés(DAJM) de la CAMWATER porte A05 contre présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable de 25000 (vingt cinq mille)Francs CFA payable à la BICEC au compte N° 06800.33598800001 clé 89 au profit de « Compte Spécial CAS-ARMP NB : La quittance d’achat devra porter la référence de l’Appel d’offres.

8. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels et conformément aux prescriptions de la Demande de Cotation, devra parvenir par envoi recommandé avec accusé de réception à l’adresse susmentionnée, ou y être déposée contre récépissé, au plus tard 26/01/2021 à 11 heures 00, heure locale et devra porter impérativement la seule et unique mention suivante :

DEMANDE DE COTATION OUVERTE
N°001/DCO/CAMWATER/DG/Dajm/CiPM/2020
DU 04/01/2021 POUR la réalisation des TRAVAUX d’AMENAGEMENT ET PROLONGEMENT DE LA DIGUE DE LA STATION DE PRODUCTION DE BANGANGTE.
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

9. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission acquittée, délivrée par un Etablissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances et d’un montant de 600 000 (six cent mille) francs CFA et d’une durée de validité de Cent Vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

10. Recevabilité des offres
En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Toutefois, l’absence de la caution de soumission acquittée délivrée par un établissement financier de premier ordre installé au Cameroun et agréé par le Ministère chargé des Finances, à l’ouverture entraine le rejet de l’offre.

11. Ouverture des plis
Les offres seront ouvertes en un seul temps le 26/01/2020 à partir de 12 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAMWATER dans la salle de conférence de la Commission interne de passation des Marchés.
Les offres devront être chiffrées Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée (HTVA) et Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé, timbré et daté.

12. Renseignements complémentaires
Toute demande de renseignements concernant la présente Demande de Cotation peut être adressée à la DAJM/CIPM de la CAMWATER au plus tard Sept (7) jours avant la date limite de dépôt des offres à la porte 304 ou NB02 ou 101 de l’immeuble siège de la CAMWATER BP : 524 Douala Cameroun, Tél. (237) 33 42 89 81/ 33 42 82 54.

DOUALA le 04 Janvier 2021
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
BOLENGA GERVAIS

Télécharger le DAO

1. Contexte
Le Ministre des Travaux Publics, Maître d’ouvrage, lance un Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt, à l’intention des Bureaux d’Études Techniques ou Groupements de Bureaux d’Études Techniques (BET) du secteur du BTP qui désirent participer à la pré-qualification en vue du contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien de certaines routes nationales et régionales en terre duréseau routier national pour une période de trois (03) ans. La liste (qui n’est pas exhaustive) des tronçons concernés se présente par Réseau et par Région comme suit :

2. Objet
Le présent avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt vise la pré-qualification des Bureaux d’Études Techniques ou Groupement de Bureaux d’Études Techniques (BET) du secteur du BTP devant participer à l’Appel d’Offres National Restreint relatif au contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien de certaines routes nationales et régionales en terre du Réseau National pendant une période de trois (03) ans (programmes 2021, 2022 et 2023).

3. Consistance des prestation
Globalement, les prestations attendues des BET comprennent :

la direction de l’exécution des travaux (DET) ;
l’ordonnance et le pilotage des chantiers (OPC) ;
la préparation des éléments de maturation des projets ;
l’assistance aux opérations de réceptions (AOR).
De manière spécifique, les BET devront assurer les contrôles technique, géotechnique, environnemental et de sécurité des travaux d’entretien courant de certaines routes nationales et régionales en terre, exécutés par des entreprises sous contrat avec le MINTP, procéder à la surveillance et au relevé des dégradations des routes de sa compétence, appuyer le Maître d’Ouvrage dans ses missions de suivi.
Le BET devra présenter un sous-traitant pour le contrôle géotechnique ; ledit sous-traitant devra figurer sur la liste des laboratoires géotechniques agréés par le MINTP.

4. Participation et origine

• Être un Bureau d’Études Techniques ou Groupement de Bureaux d’Études Techniques (BET) du secteur du BTP et de droit camerounais.
• Justifier les capacités techniques et financières requises et notamment disposer du matériel et du personnel compatibles avec les prestations à réaliser ;
• Présenter un sous-traitant pour le contrôle géotechnique parmi les laboratoires géotechniques agréés par le MINTP
• Justifier d’une bonne expérience dans le domaine des études et de contrôle des projets d’entretien routier ;
• Disposer d’une capacité financière permettant de préfinancer les prestations à hauteur de 75 millions au minimum.

5. Remise des offres
Les dossiers de candidature rédigés en français ou en anglais en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies doivent être remis sous pli fermé et scellé à la Direction des Contrats, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 207, le 30/12/2021 à 15 heures précises au plus tard, heures locales avec la mention :

«AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 117 /ASMI/MINTP/2020 DU 02/12/2020 POUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE CERTAINES ROUTES NATIONALES ET REGIONALES EN TERRE DU RESEAU ROUTIER NATIONAL, PROGRAMMES 2021, 2022 ET 2023.
A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT».

6. Critères d’évaluation
Après réception des offres, il sera procédé à leur évaluation au vu des critères suivants :

1 : Critères éliminatoires

• Absence ou non-conformité de la pièce administrative demandée ;
• Absence ou non-conformité de l’autorisation de vérification des déclarations ;
• Note technique inférieure à 70/100 ;
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée.

1I : Critères essentiels

• Personnel clé (sur 55 points) ;
• Les références du candidat pour le contrôle technique et de surveillance des travaux d’entretien courant des routes en terre au cours des cinq (05) dernières années (sur 15 points) ;
• Moyens logistique et matériel (sur 30 points).
  Seuls les candidats qui auront rempli les critères administratifs et techniques requis, seront retenus. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne pas retenir les Bureau d’ Études Techniques qui, dans un contrat en cours avec le MINTP, auront reçu notification d’une mise en demeure, d’un constat de carence ou d’une résiliation.

NB : Tout dossier comportant des fausses déclarations sera purement et simplement rejeté par la sous-commission compétente à tout moment pendant la procédure.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires sur le présent Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt peuvent être obtenus tous les jours et heures ouvrables au Ministère des Travaux Publics, à la Direction de l’Entretien et de la Protection du Patrimoine Routiers sis à MESSA, face bureau des postes de MESSA, Tel : (+237) 222 23 39 47 / 222 23 38 81 / 222 22 91 36 ou à la Direction des Contrats, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 207.

YAOUNDE le 02 Décembre 2020
Le MINISTRE
NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Ministre des Travaux Publics, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte du Gouvernement Camerounais un Appel d’Offres International Ouvert pour la conception et la réalisation des travaux de reconstruction du pont de Palar sur le Mayo Kalliao et ses voies d’accès, situé au PK 02+523 du tronçon Maroua-Mora sur la route nationale N°1, dans le Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord.

2. Consistance des prestations
Les prestations comportent deux phases :

I – Phase 1:Etudes
Il s’agira au cours de cette phase, de mener les études en vue de reconstruire l’ouvrage. A titre indicatif et non limitatif, les documents ci-après devront être produits :

• Des Rapports topographique et bathymétrique;
• Un Rapport des études géotechniques ;
• Un Rapport hydrologique et hydraulique ;
• Un Rapport des études d’assainissement ;
• Un Rapport sur la signalisation et les équipements ;
• Un Rapport sur les Etudes d’Ouvrage d’art ;
• Un Rapport sur les Etudes d’Identification des réseaux à déplacer ;
• Un Rapport d’Etudes d’Impact Environnemental et Social ;
• Les plans à une échelle adéquate de l’ouvrage.

II – Phase 2 : Travaux:
Il s’agira ici d’exécuter les travaux de construction des ouvrages découlant des quantités validées par le Maître d’Ouvrage à l’issue de la phase 1.

Les composantes principales de ce projet sont :
– l’installation de chantier;
– les travaux préparatoires;
– l’exécution d’une chaussée (fondation, base, revêtement);
– la construction d’un pont (70 ml environ), type Bipoutre mixte acier-béton et ses voies d’accès (2,00 km environ) ;
– l’assainissement et drainage (buses BA, fossés, caniveaux bétonnés ‘..),
– la réalisation des équipements et la signalisation verticale et horizontale;
– les interventions sur les réseaux,
– les travaux d’éclairage public,
– l’aménagement des carrefours.

Ces travaux sont amplement définis dans le CCTP.

3. Délai de livraison
Le délai global d’exécution du marché est de seize (16) mois, dont quatre (04) mois pour les études (phase 1) et douze (12) mois pour les travaux (phase 2). Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

L’exécution de la phase 2 ne sera engagée qu’après validation (par la commission de suivi et de recette technique des prestations de la phase 1) des documents demandés à la phase 1 et sur ordre de service du Maître d’Ouvrage.

4. Allotissement
Les travaux sont constitués en un (01) lot unique.

5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises ou Groupement d’Entreprises de Bâtiments et Travaux Publics de droit camerounais ou étranger.

6. Financement
Les travaux objet, du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère des Travaux Publics, Exercices 2021 et suivants, pour le coût prévisionnel de quatre milliards cinq cent sept millions quatre cent vingt-six mille deux cent treize (4 507 426 213) de Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

7. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de cinq cent mille (500 000) Francs CFA au titre des frais d’achat du dossier.

Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer au Secrétariat du Service des Appels d’Offres du MINTP, en indiquant leur adresse complète (B.P, N° téléphone, fax, E-mail ‘).

9. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra être déposée contre récépissé, sous plis fermés, à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, au plus tard le 15/01/2021 à 11 heures. Elle devra porter la mention :

‘ APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT
N°120/AOIO/MINTP/CIPM-TCRI/2020 DU 03/12/2020,
en procédure d’urgence pour la conception et la réalisation des travaux de reconstruction du pont de Palar sur le Mayo Kalliao et ses voies d’accès, situé au PK 02+523 du tronçon Maroua-Mora sur la route nationale N°1, dans le Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord.
Financement : BIP du MINTP, exercices 2021 et suivants.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ‘

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt ne seront pas reçues.

10. Cautionnement provisoire
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics et d’un montant égal à quatre-vingt-dix millions (90.000.000) de Francs CFA.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office dès publication de la Décision d’attribution pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif. Les chèques bancaires même certifiés ne seront pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

11. Recevabilité des offres
Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation du dossier administratif, des offres technique et financière seront irrecevables.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des enveloppes A, B, C contenant les pièces administratives, les offres technique et financière aura lieu le 15/01/2021 à 12 heures précises dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics, siégeant à la salle de réunion de la Direction de la Construction sise dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.
La Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures établira séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la composition des offres.

13. Critères d’évaluation
14.1. Critères éliminatoires

Pièces administratives :
a) Absence de la caution de soumission à l’ouverture ;
b) Absence après un délai de 48 heures après l’ouverture, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;
c) Non-conformité après un délai de 48 heures après l’ouverture, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;
d) Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique,

Offre technique :
a) Fausse déclaration, documents falsifiées ;
b) Absence de la note méthodologique (organisation, méthodologie et planning) ;
c) Absence de la déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établie par le MINMAP ;
d) Absence d’un engagement sur l’honneur certifiant que le soumissionnaire recrutera pour la phase 1 (phase étude) et par voie de sous-traitance, un Bureau d’Etudes Techniques agréé et ayant une expérience avérée dans le domaine de la réalisation des études techniques en vue de la construction des ouvrages d’art ;
e) Non justification de la possession en propre du matériel minimum suivant :
– au moins 04 camions benne d’au moins 10 Tonnes de charge utile chacun ;
– au moins 01 grue roulante ;
– au moins 01 pelle excavatrice ;
f) Absence d’un directeur des travaux remplissant les conditions de qualification et d’expérience spécifiques demandées dans le RPAO ;
g) N’avoir pas au moins trois (03) experts de nationalité camerounaise parmi le personnel clé (Conducteurs des Travaux, Chefs chantier, Responsable échafaudage, Chef matériel et engins, Responsable Hygiène Sécurité et Environnement, Topographe, Expert géotechnicien, Hydrologue/Hydraulicien, Responsable administratif et financier) ;
h) Absence d’une capacité de financement ou d’une ligne de crédit d’au moins un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) de FCFA délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances ;
i) Utilisation d’un agent public sans justificatif de sa libération de la fonction publique;
j) N’avoir pas satisfait les cinq (05) critères essentiels ;
Offre financière :
a) Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces suivantes : la Soumission timbrée et datée ; le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ; Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) et les Sous-détails des Prix Unitaires (SDPU) ;
b) Absence dans le BPU, le DQE et les SDPU d’un prix unitaire quantifié.

14.2. Critères essentiels
Les offres techniques seront notées en fonction des 5 critères essentiels ci-après :
1) Présentation de l’offre ;
2) Références du soumissionnaire ;
3) Personnel ;
4) Matériel ;
5) Visite du site.
Le soumissionnaire doit satisfaire tous les critères essentiels ci-dessus.

14. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant cent vingt (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, ou à la Division des Ouvrages d’Art du Ministère des Travaux Publics, Tel : (237) 222 22 06 54 sis à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Bâtiment BAD/BM.

Lutte contre la corruption
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

YAOUNDE le 03 Décembre 2020
Le MINISTRE
NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la Commune d’Arrondissement de Nkongsamba 1er Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune d’Arrondissement de Nkongsamba 1er un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE – EKANG MBENG – NGALMOA DANS LA COMMUNE DE NKONGSAMBA 1er, ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er,

2. Consistance des prestations
Les travaux, objets du présent Appel d ‘Offres comprennent LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE’EKANG MBENG’NGALMOA DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er

Les travaux comprennent :

• INSTALLATION ;
• NETTOYAGE ET TERRASSEMENT ;
• ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE ;
• OUVRAGE D’ART ;
• SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE ;
• DIVERS.

3. Délai de livraison
La durée maximale d’exécution prévue par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais, justifiant des capacités administratives, techniques et financières requises pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

5. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget l’Exercice 2020 du Fonds Routier suivant le tableau ci-après :

6. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables, dans les Services Techniques Compétents de la commune de Nkongsamba 1er, Maitre d’Ouvrage.

7. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la commune de Nkongsamba 1er, dès Publication du présent avis, sur présentation de l’Original de la Quittance de versement à la Recette Municipale de la commune d’Arrondissement de Nkongsamba 1er, d’une somme non remboursable de Deux Cent mille mille (200 000) Francs CFA, représentant les frais d’achat du DAO.
Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres et ne devra comporter aucune rature ni élément de nature à remettre en cause son authenticité.
Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail, sur une photocopie de la Quittance.

8. Remise des offres
Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offre, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, à la Commune d’Arrondissement de Nkongsamba ter, au plus tard le 21/12/2020, à 12 heures (heure limite) et devra obligatoirement porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°015/AONO/CAN1er/CDPM/2020 du 01/09/2020 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE – EKANG MBENG – NGALMOA DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er, ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL

Financement : FONDS ROUTIER Exercice 2020
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

9. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre obligatoirement à ses pièces administratives, une Caution de soumission établie par une Banque de premier ordre ou par une compagnie d’Assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 3 300 000 (Trois Millions Trois Cent Mille) francs CFA.
A défaut de cette caution de soumission et conformément à l’arrêté N° 093/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’Appel d’Offres, les PME à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire une hypothèque légale.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement avoir été établies postérieurement à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

10. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces des Offres Administratives, Techniques et Financières aura lieu le 21/12/2020, à 13 Heures précises, par la Commission Départementale de Passation des Marchés (CDPM) du Moungo, dans la salle de conférence de la Préfecture de Nkongsamba.
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son choix dûment mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.

11. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires :
a) Absence de la caution de soumission ;
b) Absence après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;
c) Non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;
d) Fausse déclaration, ou pièce falsifiée quel que soit le Dossier. À cet effet, l’Autorité Contractante et la CDPM se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux ;
e) Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphés à chaque page, non signés et non datés à la fin) ;
f) Offre Technique incomplète pour absence de :

• Rapport de visite de lieux ;
• La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP ;
• Un Conducteur de travaux ayant la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres ;

g) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

h) Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE ;

i) Offre Financière incomplète pour absence de l’une des pièces suivantes :

• Une soumission ;
• Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;
• Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
• Le sous-détail des prix unitaires ;

j) Non obtention d’au moins 23 Oui /28 soit au moins 80% des critères essentiels.

Critères Essentiels :

i) Références de l’Entreprise ;
ii) Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
iii) Expérience du personnel d’encadrement ;
iv) Méthodologie et Planning d’Exécution ;
Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 23 Oui /28 soit au moins 80 % des critères essentiels énumérés ci-dessus, évalué conformément à la Grille de notation des Offres techniques.

12. Attribution
Le Maire de la Commune d’arrondissement de Nkongsamba 1er, Autorité Contractante, attribuera la Lettre Commande au soumissionnaire dont l’Offre, techniquement qualifiée, aura été évaluée la moins-disante (pas anormalement basse) après vérification et correction uniquement de ses prix et jugée substantiellement conforme à l’ensemble du Dossier d’Appel d’Offres.

13. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

14. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Nkongsamba Ier.

Additif à l’Avis de consultation

Le Maitre d’Ouvrage ou l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler ou de modifier la présente Demande de Cotation avant la date limite de dépôt des offres suite à une demande d’éclaircissements d’un soumissionnaire relevant un manquement au dossier de Demande de Cotation.

Numéros verts :

Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance dans le Système des Marchés Publics au Cameroun, des numéros verts (Appels & SMS gratuits) peuvent être utilisés à toutes fins utiles.

Il s’agit en effet de dénoncer tout acte de corruption en appelant ou en envoyant gratuitement un SMS à l’un des numéros ci-après : 673 205 725 & 699 370 748.

NKONGSAMBA le 27 Novembre 2020
Le MAIRE
EL HADJ OUMAROU

1. Objet
Dans le cadre du programme 2020 d’entretien des routes communales sous financement Fonds Routier, le Maire de la commune de YINGUI, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PONT DEFINITIF (portée : 24ml ; largeur : 5m ; hauteur des culées : 5m, pile intermédiaire) SUR LE TRONCON DE ROUTE LOGNANGA-LIMITE SANAGA MARITIME, DANS L’ARRONDISSEMENT DE YINGUI, DEPARTEMENT DU NKAM, REGION DU LITTORAL, PHASE 1.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent toutes les tâches prévues au cadre du devis quantitatif et estimatif.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel des travaux à l’issue des études préalables est de 123 243 683 (cent vingt-trois millions deux cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-trois) Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois à compter de la notification de l’ordre de service pour le démarrage.

5. Allotissement
Lot unique

6. Participation et origine
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de travaux publics installés au Cameroun.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du Fonds routier exercice 2020.

8. Consultation du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis à la Mairie de YINGUI.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de YINGUI, dès publication du présent Avis contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cent vingt mille (120 000) FCFA Payable à la recette municipale de YINGUI.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devrait parvenir à la Mairie de YINGUI sous pli fermé au plus tard le 16 DECEMBRE 2020 à 11 heures, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°006/AONO/C-YINGUI/CIPM/2020 DU 25 NOVEMBRE 2020
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PONT DEFINITIF (portée : 24ml ; largeur : 5m ; hauteur des culées : 5m, pile intermédiaire) SUR LE TRONCON DE ROUTE LOGNANGA-LIMITE SANAGA MARITIME, DANS L’ARRONDISSEMENT DE YINGUI, DEPARTEMENT DU NKAM, REGION DU LITTORAL, PHASE 1.
. Financement : Budget du Fonds routier exercice 2020
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, dont le montant est de deux millions quatre cent soixante-cinq mille (2 465 000) F CFA; et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative agréée à cet effet, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission, délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’offre.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu 16 DECEMBRE 2020 à 12 heures et se fera en un (01) temps, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de YINGUI, dans la salle de réunion de la Mairie de YINGUI. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires

• Offre incomplète ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Absence de l’attestation de visite du site avec une photo couleur montrant une place de la localité ressortant le nom sur une plaque ;
• Non-exécution d’un projet d’ouvrage d’art similaire d’au moins 75 millions ;
• Omission d’un prix quantifié dans l’offre financière ;
• Note <16/21 (oui);
• Non-exécution d’un marché antérieur.
• Principaux critères de qualification
• Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
  – le personnel d’encadrement (08 rubriques) oui/non
  – la disponibilité du matériel (03 rubriques) oui/non
  – les références de l’entreprise (03 rubriques) oui/non
  – l’organisation et la compréhension du projet (04 rubriques) oui/non
  – la présentation des offres (03 rubriques) oui/non
• Le non respect d’au moins 16/21 rubriques entraîne l’élimination de l’offre conformément aux grilles d’évaluation.

15. Attribution
Le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant (hors taxes) dont l’offre aura été reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres et remplissant les capacités techniques et financières requises.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Mairie de YINGUI et à la Délégation Départementale des Travaux Publics du Nkam à Yabassi
-Bien vouloir appeler gratuitement aux numéros verts suivant 673 20 57 25/699 37 07 48 pour dénonciation de mauvaises pratiques et dysfonctionnement observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics.

DOUALA le 25 Novembre 2020
Le MAIRE
BANENGUI Lovet Laurent

1. Objet
Le Maire de la Commune de l’Arrondissement de Maroua II Autorité Contractante lance en procédure d’urgence pour le compte de la Commune de Maroua II, Maître d’Ouvrage, un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de rouverture de la route Dogba-Mangavé Immamou (22 km), Dans la Commune d’Arrondissement de Maroua II Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord.

2. Consistance des prestations
Ces travaux comprennent les tâches suivantes:
– Installation de chantier. Amené et repli
– Nettoyage et terrassement
– Ouvrage d’art et assainissement
– Déblai mis en remblai
– Reprofilage/compactage
– Remblai de terre provenant d’emprunt
– Mise en forme de la plateforme
– Barrière de pluie

3. Coût prévisionnel
Cent quarante-neuf millions quatre cent quatre vingt mille huit cent trente-cinq (149 480 835) de Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

5. Allotissement
Lot unique

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à l’égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des travaux routiers. Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informalions authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINTP Fond routier Exercice 2020, pour un cout total estimatif à : Cent quarante-neuf millions quatre cent quatre vingt mille huit cent trente-cinq (149 480 835) de Francs CFA.

8. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune d’arrondissement de Maroua II, et au Service Interne de Gestion Administrative des Marchés.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut etre obtenu à la Commune d’arrondissement de Maroua II, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier de cent mille (100. 000) francs CFA auprès du Receveur Municipal de la Commune de Maroua Il.

10. Remise des offres
Chaque Offre rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres devra etre déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de la Commune de Maroua II, Autorité Contractante au plus tard le 26/11/2020 à 14 heures précises et devra porter la mention :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
N°12/AONO/C-MAR II/CIPM/ROUTE/2020 DU 05/11/2020 POUR LA REALISATION DES
TRAVAUX DE l’OUVERTURE DE LA ROUTE DOGBA-MANGAVE IMMAMOU (22 Km)
DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA II, DEPARTEMENT DU
DIAMARE, REGION DE L’EXTRÊME-NORD
Financement : Budget d’Investissement Public du MINTP, FOND ROUTIER Exercice 2020

“A n’ouvrir qu’en séance de dépuillement”

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille six cent dix-sept (2 989 617) francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un (01) temps le 26/11/2020 à 15 heures précises dans la salle de réunions de la Commune de l’Arrondissement de Maroua II, en présence des soumissionnaires. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (meme en cas de groupement) de Ieur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

NB : Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

14. Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

• 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire ;
• 2ème étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes ;
• 3ème étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

15. Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
15.1. Critères éliminatoires
15.1.1. Pièces administratives

a) Dossier incomplet ;

b) Pièce falsifiée ou non authentique.

NB : L’absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis entraîne rélimination immédiate du soumissionnaire

15.1.2. Offre technique
a) Dossier incomplet ;
b) Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;
c) N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des deux dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de construction de route ;
d) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
e) Non satisfaction, au moins, à soixante-dix pour cent (70%) des critères essentiels

15.1.3. Offre financière
a) Offre financière incomplète ;
b) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
c) Absence d’un sous-détail de prix ;
d) Sous-détail de prix irréaliste et erroné.

15.2. Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 39 critères essentiels ci-dessous :
a) Présentation sur 03 critères ;
b) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 06 critères ;
c) Le matériel de chantier à mobiliser sur 13 critères ;
d) La méthodologie d’exécution sur 13 critères ;
e) Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 04 critères.

15. Attribution
Le Maire de la Commune de farrondissement de Maroua II, Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disant après vérification de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de I’Arrondissement de Maroua II.

MAROUA le 05 Novembre 2020
Le MAIRE
ABDOULAYE SINELE

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Fonds Routier, exercice 2020, le Maire de la Commune de Loum, Autorité Contractante, lance pour le compte de sa Commune en procédure d’urgence, un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux d’entretien de la route Mabombè-Balondo, dans l’Arrondissement de Loum, Département du Moungo, Région du littoral.

2. Consistance des prestations
Les travaux consistent à réaliser le gros et le second ‘uvre sur les travaux de réhabilitation de la route Mabombè-Balondo, Conformément au devis descriptif, quantitatif et estimatif ci-joints, tout en mettant en application les indications pratiques du présent dossier.

LES TRAVAUX PORTENT SUR :

• INSTALLATION DU CHANTIER,
• NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS,
• ASSAINISSEMENT ‘ DRAINAGE,
• OUVRAGES D’ART

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération est de 66 956 723 (Soixante six millions neuf cent cinquante-six mille sept cent vingt-trois francs) CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou de la date indiquée dans ledit ordre de service.

5. Allotissement
Les travaux font l’objet d’un lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant les capacités administratives, techniques et financières requises.

7. Financement
Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le Fonds Routiers de l’exercice 2020 sur les lignes d’imputation budgétaire FONDS ROUTIER et Communale 221 110.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat de la Commune de Loum, B.P. 71 Loum ; dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Commune de LOUM, dès publication du présent avis, contre une quittance de versement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de la Commune de LOUM.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Loum, B.P.71 Loum ; Tel : 673 05 61 82 / 695 95 51 38, au plus tard le 16/11/2020 à 10 heures, heure locale, et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D`OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°08/AONO/COMMUNE-LOUM/SG/CIPM/2020 DU 27/10/2020 POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE MABOMBE-BALONDO, DANS L’ARRONDISSEMENT DE LOUM, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL,

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque ou compagnie d’assurance de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 2% du montant provisionnel soit 1 339 134 FCFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises doivent être produites en originales ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres et avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 16/11/2020 à 11 HEURES et se fera en un temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de LOUM.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation

Critères d’évaluation

a) Critères éliminatoires

Absence d’une pièce du Dossier Administratif à l’ouverture des plis et non complété après un délai de 48h accordé au soumissionnaire;
Absence de la caution de soumission ;
Usage de faux documents ou de documents scannés ;
Omission total d’un prix quantifié dans l’offre financière ;
Faire partir de la liste des Entreprises interdites de la commande Publique par le Ministère des Marchés Publics.
Absence d’une des pièces de l’offre financière ( devis quantitatif et estimatif, bordereau des prix unitaires, sous-détails des prix ;
Absence dans l’offre technique de la déclaration de non abandon d’un marché public au cours des trois dernières années
Non satisfaction de 75% des critères essentiels

b) Critères essentiels

• Situation financière ;
• Expérience ;
• Personnels
• Matériels.

15. Attribution
L’attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme administrativement, techniquement, financièrement et évaluée la moins-disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Loum, B.P. 71 Loum ; Tel : 673056182.

LOUM le 27 Octobre 2020
Le MAIRE
KUATE WAMBO Guy Mesmin

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the framework of 2020 state Budget, the state represented by the Mayor. ELAK COUNCIL, CONTRACTING AUTHORITY, hereby launches in an emergency procedure an Open National Invitation to tender for the above works.

2. Consistance des prestations
Works under this tender invitation are constituted in the Rehabilitation of the earth road as designated below:

These works shall involve the following tasks:
The re-profiling of the carriageway of 5-6m width,
The creation of ditches and outlets,
The backfiling/re-loading of the carriageway,
Construction of metallic culverts
All other works described in the bill of estimates.

4. Délai de livraison
The maximum deadline provided for by the CONTRACTING AUTHORITY shall be three (03) months from the date of the notification of the service order for works to start.

5. Allotissement

6. Participation et origine
Participation in this invitation to tender shall be open to all Cameroon-based public works companies.

7. Financement
Works under this tender shall be financed by the RIB budget; 2020
FISCAL YEAR.

8. Consultation du dossier
The tender invitation documents may be consulted at the Service for the award of contracts, ELAK COUNCIL.

9. Acquisition du dossier
The tender documents may be purchase at the Services of Contracts award at the ELAK COUNCIL, upon presentation of a receipt of payment into the Elak Council municipal treasury of a non refundable fee of fifty thousand (50 000) francs CFA.

The said receipt must identify the payer as representing aconsulting firm willing to participate in the tender.

10. Remise des offres
Tenders shall be divided into three volumes and submitted in a simple envelope as follows:
Volume 1 : Administrative documents;
Volume 2: Technical proposal;
Volume 3: Financial offer.
All the constituent documents (volumel, 2 and 3) shall be enclosed in a large and sealed outer envelope bearing only the subject of the tender concerned.
The different documents of each bid shall be numbered in keeping with the order indicated in the tender file
and separated by colour dividers.

10-SUBMISSlON OF BIDS: Drafted in English or French and in SEVEN (7) including one (1) original and SIX(6) copies, labelled as such, bids shall be submitted in a sealed envelope and against a receipt at the Contracts Service of the ELAK COUNCIL, no later than the 16/11/2020 at 10 a.m. They shall bear the following:

N° 06 /ONIT/MINDDEVEL/ECITB/2020 OF 16/10/ 2020 FOR THE EXECUTION OF REHABILITATION WORKS ON KETAM MANCHOCK TO NANKWI ROAD IN OKU SUB DIVISION, IN BUI DIVISION, NORTH WEST REGION .
FINANCING: PIB BUDGET; 2020 FISCAL YEAR

“TO BE OPENED ONLY AT THE BIDS OPENING SESSION”

11. Cautionnement provisoire
The bid shall be submitted with a bid bond of five hundred and fifty four thousand 554 000)FCFA delivered by a banking Institution recognized by MINFI and COBAC in the form provided in the special tender regulations. The bid bond shall remain valid 90 days after submission of the bids.

Subject to rejection, the provisional guarantee shall be obligatorily produced in its original dated not more than three (03) months.
For unsuccessful bidders, the provisional guarantee shall be released not later than 15 (fifteen) days after theexpiry of tender validity. For successful bidders, it shall be released only after the definitive guarantee has been constituted.

12. Recevabilité des offres
The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:
There are two types of evaluation criteria: eliminatory and essential criteria. [The aim of these criteria is to identify and reject incomplete bids or bids not in conformity with the essential conditions laid down in the Tender File.

13. Ouverture des plis
The administrative documents, the technical and financial proposals shall be opened on the 16/11/2020 at 11 am prompt, local time, by the ELAK COUNCIL Internal Tenders Board in the presence of bidders or their representatives.
All Bidders may attend the opening session or each has himself represented by one person of his choice (even in the event of a joint-venture) with sound knowledge of his file.

14. Critères d’évaluation
Eliminatory criteria
Eliminatory criteria fix the minimum conditions to be fulfilled to be admitted for evaluation according of the essential criteria. The non-respect of these criteria leads to the rejection of the bid made by the bidder.
They refer especially to:
« Absence or non conformity of an element in the administrative file If not rectified within 48 hours ;

• Deadline for delivery higher than prescribed;
• False declaration, forged or scanned documents;
• A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the identification of the bidder.
• Incomplete financial file
• Absence of bid bond
• Technical assessment mark lower than 75% of “Yes”.

Essential criteria
Essential criteria are primordial in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the works forming the subject of the invitation to tender.
The criteria relating to the qualification of candidates are based on the following:

• General presentation of the tender files;
• References of the company in similar achievements;
• Logistics (Equipment):
• Methodology:
• Financial capacity;
• Attestation of site visit signed by the contractor.
• Report of site visit signed by the Contractor with pictures
• The Special Technical Glauses (STC). (Each page should be initialed and the last page signed and
  stamped);
• Special Administrative Clauses completed (each page should be initialed and the last page signed and
  stamped);
• Pre – Financing capacity not less than 75% of the amount required in the offer
  The essential criteria are subjected to minima whose detail is given in the Special Regulation of the Invitation to tender (RPAO).

In Main qualification criteria
The criteria relating to the qualification of candidates could be indicative on the following;
The essential criteria are subjected to minima whose detail is given in the Special Tender Regulation (RPAO).
This evaluation shall be done in a purely binary method with a (yes) or a (no) with an acceptable minimum of 75% of the essential criteria taken in to account.
The contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in
conformity with the regulations of the Tender Documents and having scored 100% of the eliminatory criteria and at least 75% of the essential criteria
Details of these main qualification criteria are specified in the assessment grid contained in the Special Tender
Regulations.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder, complying with the technical and administrative requirements.

16. Durée de validité des offres
The tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline.

17. Renseignements complémentaires
The CONTRACTING AUTHORITY reserves the right to carry out any necessary modifications to this invitation to tender.

BAMENDA le 16 Octobre 2020
Le MAYOR
NGUM JEROME Njioh

Télécharger le DAO

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la ville, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte de l’Etat du Cameroun, un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux d’aménagement de la voie d’accès à l’immeuble siège du FEICOM.

2. Consistance des prestations
Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
– Installation et repli du chantier ;
– Travaux préparatoires ;
– Travaux de terrassements ;
– Travaux de chaussées ;
– Travaux d’assainissement, drainage et ouvrages d’arts ;
– Equipements et signalisations ;
– Eclairage public ;

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est d’un milliard deux cent soixante-neuf millions (1 269 817 157) FCFA TTC.

4. Délai de livraison
Le délai global d’exécution des travaux est de 12 mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

5. Allotissement
L’ensemble des travaux sont repartis en un (01) lot.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises ou groupement d’entreprises des Travaux Publics de droit camerounais.

7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM, Exercices 2020 et suivants.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés Publics de la Ville de Yaoundé, 2ème étage, porte 002 du bâtiment principal de l’Hôtel de ville de Yaoundé dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Cellule des Marchés Publics de la Ville de Yaoundé, 2ème étage, porte 002 du bâtiment principal de l’Hôtel de ville de Yaoundé, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de quatre cent mille (400 000) francs FCFA payable au Compte spécial CAS-ARMP n° 335988 des agences BICEC.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en anglais ou en français et en sept (7) exemplaires dont un (1) original et six (6) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule des Marchés Publics de la Ville de Yaoundé, 2ème étage, porte 002 du bâtiment principal de l’Hôtel de ville de Yaoundé au plus tard le 02/12/2020 à 13 heures et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention suivante.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°107/AONO/CUY/CIPM/2020 DU 28/10/2020 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA VOIE D’ACCES A L’IMMEUBLE SIEGE DU FEICOM
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances d’un montant de Vingt-cinq millions (25 000 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originele de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier d’appel d’offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des offres aura lieu le 02/12/2020 à 14 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Ville de Yaoundé dans la salle de réunion du bâtiment annexe de l’Hôtel de ville de Yaoundé, 1er étage, porte 020.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.
La Commission Interne de Passation des Marchés compétente établira séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la composition des offres et les montants de la soumission.

14. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont :

a) Offre administrative :

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
• Absence d’une pièce administrative autre que la caution de soumission 48 heures après l’ouverture des offres ;
• Non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après notification de la non conformité ;
• Fausse déclaration ou pièce (s) falsifiée (s) ;

b) Offre Technique :

• Absence de référence dans des travaux de voiries urbaines uniquement au cours des cinq (05) dernières années (2015,2016, 2017, 2018,2019) dont le montant cumulé est au moins égale d’un milliard cinq cent millions 1 500 000 000 FCFA ; les références de l’année 2020 seront également prise en compte.
• Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années ;
• Un critère essentiel non satisfaisant
• Non possession en propre du matériel suivant :
  -Un finisher
  -Une Niveleuse ;
  -Un Camion benne ;
  -Un Pelle chargeuse ;
  -Un Compacteur manuel ou plaque vibrante ;

c) Offre financière :

• Omission d’une pièce de l’offre financière ;
• Omission dans le BPU et le DQE d’un prix unitaire quantifiés ;
• Omission d’un sous détails de prix unitaire ;
• Critères essentiels

Les critères essentiels sont :

• La qualité de la note méthodologique
• Le personnel d’encadrement ;
• Le matériel à mobiliser ;

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et jugée conforme pour l’essentiel aux dispositions de l’appel d’offres.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date originele fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés Publics de la Ville de Yaoundé, porte 002, bâtiment principal de l’Hôtel de Ville de Yaoundé

N.B: Pour toute dénonciation ou faits de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au 1517.

YAOUNDE le 28 Octobre 2020
Le MAIRE
MESSI ATANGANA Luc

Télécharger le DAO